2024天津住宅装修工程竣工验收备案合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024天津住宅装修工程竣工验收备案合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方（业主）信息1.2.乙方（施工单位）信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程竣工验收备案标准3.1.国家及地方相关法规标准3.2.甲方要求3.3.乙方承诺4.工程竣工验收备案程序4.1.竣工验收备案申请4.2.工程质量检测4.3.工程资料审核4.4.竣工验收备案审核4.5.竣工验收备案证书领取5.工程验收备案资料要求5.1.工程图纸5.2.工程施工记录5.3.工程质量检验报告5.4.工程变更记录5.5.其他相关资料6.工程验收备案责任6.1.甲方责任6.2.乙方责任7.工程验收备案费用7.1.费用承担方7.2.费用金额7.3.付款方式8.工程验收备案时间8.1.竣工验收备案期限8.2.竣工验收备案延期9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件10.违约责任10.1.甲方违约责任10.2.乙方违约责任11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构12.合同生效与解除12.1.合同生效条件12.2.合同解除条件13.合同附件13.1.工程验收备案申请表13.2.工程质量检测报告13.3.工程资料清单14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.甲方（业主）信息甲方名称：天津市房地产开发有限公司甲方地址：天津市河西区路号甲方联系人：甲方联系电话：1381.2.乙方（施工单位）信息乙方名称：天津装饰工程有限公司乙方地址：天津市南开区路号乙方联系人：乙方联系电话：13956782.工程概况2.1.工程名称：天津市住宅小区号楼室室内装修工程2.2.工程地点：天津市河西区路号2.3.工程规模：建筑面积平方米2.4.工程类型：住宅装修3.工程竣工验收备案标准3.1.国家及地方相关法规标准建设工程设计文件编制办法建设工程施工质量验收统一标准住宅装饰装修工程施工规范3.2.甲方要求确保工程符合国家及地方相关法规标准装修材料须符合环保要求，无毒无害3.3.乙方承诺严格按照甲方要求和国家及地方相关法规标准进行施工保证工程质量，确保工程安全4.工程竣工验收备案程序4.1.竣工验收备案申请乙方应在工程竣工后15个工作日内向甲方提出竣工验收备案申请4.2.工程质量检测乙方应委托有资质的检测机构进行工程质量检测4.3.工程资料审核甲方应审核乙方提交的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检测报告等4.4.竣工验收备案审核甲方应在收到乙方提交的竣工验收备案申请后10个工作日内完成审核4.5.竣工验收备案证书领取甲方应在审核通过后5个工作日内协助乙方领取竣工验收备案证书5.工程验收备案资料要求5.1.工程图纸包含施工图纸、设计说明、变更图纸等5.2.工程施工记录包含施工日志、材料验收记录、隐蔽工程验收记录等5.3.工程质量检验报告包含施工质量检验报告、材料质量检验报告等5.4.工程变更记录包含工程变更通知单、变更施工记录等5.5.其他相关资料包含工程合同、付款凭证、竣工验收备案申请表等6.工程验收备案责任6.1.甲方责任提供必要的施工条件审核乙方提交的工程资料协助乙方办理竣工验收备案手续6.2.乙方责任按照合同约定完成施工任务提供完整的工程资料办理竣工验收备案手续7.工程验收备案费用7.1.费用承担方竣工验收备案费用由乙方承担7.2.费用金额竣工验收备案费用为人民币元7.3.付款方式乙方应在工程竣工验收备案前一次性支付全部费用8.工程验收备案时间8.1.竣工验收备案期限乙方应在工程竣工验收合格后30个工作日内向甲方提出竣工验收备案申请8.2.竣工验收备案延期如因特殊情况导致竣工验收备案延期，乙方应提前5个工作日向甲方提出书面延期申请，经甲方同意后方可延期9.合同解除与终止9.1.合同解除条件任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合合同要求发生不可抗力事件，经双方协商一致认为应当解除合同9.2.合同终止条件合同约定的工程竣工验收备案手续办理完毕合同约定的其他终止条件10.违约责任10.1.甲方违约责任甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五每日计算10.2.乙方违约责任乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日应向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之五每日计算11.争议解决11.1.争议解决方式双方应通过友好协商解决争议如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2.争议解决机构双方同意将争议提交至合同签订地人民法院管辖12.合同生效与解除12.1.合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效12.2.合同解除条件发生合同约定的解除条件或双方协商一致解除合同13.合同附件13.1.工程验收备案申请表13.2.工程质量检测报告13.3.工程资料清单14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收备案手续办理完毕之日止14.4.本合同如有未尽事宜，按国家相关法律法规及双方协商一致的原则处理第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义本合同中的“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2.第三方类型甲方或乙方委托的中介机构工程质量检测机构工程监理单位其他经甲乙双方同意的第三方16.第三方介入程序16.1.第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，并书面通知对方。16.2.第三方授权第三方需获得甲乙双方的书面授权，明确其参与合同活动的范围和权限。17.第三方责任限额17.1.责任界定第三方在合同履行过程中的行为，仅代表其自身，不承担甲乙双方合同义务和责任。17.2.责任限额第三方因自身原因造成合同履行的损害，其赔偿责任不得超过甲方或乙方因其行为遭受的直接经济损失。17.3.争议处理第三方责任争议，由甲乙双方与第三方协商解决；协商不成的，按本合同第11.1款（争议解决方式）处理。18.第三方权利义务18.1.第三方权利在授权范围内，第三方有权获得与其服务相关的费用和报酬。第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。18.2.第三方义务第三方应遵守国家相关法律法规和本合同约定。第三方应按照授权范围履行职责，确保其服务质量和效率。第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。19.第三方与其他各方的关系19.1.第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持沟通，及时反馈工程进展和问题。第三方应配合甲方进行工程质量监督和验收。19.2.第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持合作，确保工程进度和质量。第三方应协助乙方进行工程变更、索赔等事宜。19.3.第三方与甲乙双方的关系第三方在合同履行过程中的行为，应兼顾甲乙双方的利益。第三方应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害任何一方利益。20.第三方变更与退出20.1.第三方变更如因特殊情况需要更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。20.2.第三方退出第三方退出合同，应提前通知甲乙双方，并书面说明原因。第三方退出后，甲乙双方应协商确定替代第三方或自行处理相关事宜。21.特别约定21.1.本合同第15条至第20条关于第三方介入的约定，适用于合同履行过程中的所有第三方。21.2.本合同未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况协商补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程验收备案申请表要求：表格内容完整，填写准确，签字盖章齐全。说明：用于申请竣工验收备案的正式文件。2.工程质量检测报告要求：检测报告由有资质的检测机构出具，内容真实可靠，检测项目齐全。说明：证明工程质量是否符合国家及地方相关法规标准。3.工程施工记录要求：记录施工过程中的关键环节，包括施工时间、施工内容、施工人员等。说明：作为工程质量和进度管理的依据。4.工程变更记录要求：记录工程变更内容、原因、审批流程等。说明：作为工程变更管理的依据。5.工程资料清单要求：列明所有工程资料的名称、数量、存放地点等。说明：方便工程资料的管理和查阅。6.工程图纸要求：包含施工图纸、设计说明、变更图纸等。说明：作为工程设计和施工的依据。7.工程合同要求：合同内容完整，签字盖章齐全。说明：明确甲乙双方的权利义务。8.付款凭证要求：凭证内容真实，签字盖章齐全。说明：证明工程款支付情况。9.其他相关资料要求：根据实际情况提供，如施工许可证、安全验收报告等。说明：补充证明工程合法合规的资料。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付工程款责任认定：向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的千分之五每日计算。示例：若甲方应于2023年12月31日前支付100万元工程款，但实际支付日期为2024年1月15日，则甲方应支付违约金为（100万元0.5‰15天）=7500元。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定时间完成工程责任认定：向甲方支付违约金，违约金按合同总价款的千分之五每日计算。示例：若合同约定乙方应在2023年12月31日前完成工程，但实际完成日期为2024年1月15日，则乙方应支付违约金为（合同总价款0.5‰15天）。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在服务过程中造成损失责任认定：第三方赔偿甲方或乙方因其行为遭受的直接经济损失。示例：若第三方在工程监理过程中因工作失误导致工程质量受损，造成甲方经济损失10万元，则第三方应赔偿甲方10万元。全文完。2024天津住宅装修工程竣工验收备案合同1本合同目录一览1.竣工验收备案合同的签订依据及目的1.1合同依据的法律、法规和政策1.2合同签订的目的和意义2.合同主体及工程概况2.1合同双方的基本信息2.2工程的基本情况2.3工程地点、面积、结构及装修标准3.工程竣工验收备案的条件3.1竣工验收备案的基本条件3.2竣工验收备案的必备资料3.3竣工验收备案的申报程序4.工程竣工验收备案的内容4.1竣工验收备案的具体内容4.2竣工验收备案的验收标准4.3竣工验收备案的验收流程5.工程竣工验收备案的责任和义务5.1双方的责任和义务5.2违约责任及处理方式5.3争议解决方式6.工程竣工验收备案的费用及支付方式6.1竣工验收备案费用的计算方法6.2竣工验收备案费用的支付方式6.3逾期支付的违约责任7.工程竣工验收备案的期限及延期7.1竣工验收备案的期限7.2延期的申请及批准程序7.3延期的违约责任8.工程竣工验收备案的变更及解除8.1竣工验收备案的变更条件8.2竣工验收备案的解除条件8.3变更及解除的申请及批准程序9.工程竣工验收备案的保密条款9.1保密信息的范围9.2保密信息的保护措施9.3违反保密条款的责任10.合同的生效、终止及解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同的解除条件11.合同的附件及补充条款11.1合同附件的内容11.2补充条款的制定及效力12.合同的签订、生效及备案12.1合同的签订程序12.2合同的生效时间12.3合同的备案程序13.合同的解除、终止及违约责任13.1合同解除的条件13.2合同终止的条件13.3违约责任的承担14.合同的争议解决及法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用及管辖法院第一部分：合同如下：1.竣工验收备案合同的签订依据及目的1.1合同依据的法律、法规和政策本合同依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》及《天津市住宅装饰装修管理办法》等相关法律法规和政策。1.2合同签订的目的和意义本合同旨在明确双方在住宅装修工程竣工验收备案过程中的权利、义务和责任，确保工程按期、高质量完成，并顺利通过竣工验收备案。2.合同主体及工程概况2.1合同双方的基本信息甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________2.2工程的基本情况工程名称：_________工程地点：_________工程面积：_________结构形式：_________装修标准：_________2.3工程地点、面积、结构及装修标准工程地点：_________工程面积：_________结构形式：_________装修标准：_________3.工程竣工验收备案的条件3.1竣工验收备案的基本条件工程按设计图纸及合同约定完成施工，且符合国家及地方相关法律法规、规范和标准。3.2竣工验收备案的必备资料（1）工程竣工验收备案申请书；（2）工程竣工验收报告；（3）施工图设计文件；（4）施工许可证；（5）施工合同；（6）质量监督报告；（7）监理报告；（8）消防验收合格证明；（9）环保验收合格证明；（10）其他相关资料。3.3竣工验收备案的申报程序（1）乙方根据工程实际情况，准备齐全相关申报材料；（2）乙方将申报材料提交甲方审核；（3）甲方审核通过后，由乙方向相关部门申报；（4）相关部门对申报材料进行审核，符合条件者予以备案。4.工程竣工验收备案的内容4.1竣工验收备案的具体内容（1）工程概况；（2）工程质量；（3）工程安全；（4）工程环保；（5）工程档案；（6）其他相关内容。4.2竣工验收备案的验收标准本合同竣工验收备案的验收标准参照国家及地方相关法律法规、规范和标准执行。4.3竣工验收备案的验收流程（1）乙方组织工程竣工验收；（2）甲方参与验收，提出整改意见；（3）乙方根据甲方意见进行整改；（4）整改完毕后，乙方再次组织工程竣工验收；（5）双方共同向相关部门申报竣工验收备案。5.工程竣工验收备案的责任和义务5.1双方的责任和义务（1）甲方应提供工程竣工验收备案所需的资料，并对资料的真实性、完整性负责；（2）乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量、安全、环保；（3）双方应积极配合相关部门进行竣工验收备案。5.2违约责任及处理方式（1）若甲方提供虚假资料，导致竣工验收备案失败，甲方应承担相应责任；（2）若乙方未按约定进行施工，导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任；（3）违约责任的承担方式及赔偿金额由双方协商确定。6.工程竣工验收备案的费用及支付方式6.1竣工验收备案费用的计算方法（1）根据国家及地方相关收费标准计算；（2）若收费标准有调整，按调整后的标准执行。6.2竣工验收备案费用的支付方式（1）甲方在验收备案完成后支付乙方；（2）乙方在收到甲方支付的费用后，向相关部门申报竣工验收备案。6.3逾期支付的违约责任若甲方逾期支付，应按约定的违约金标准支付违约金。8.工程竣工验收备案的变更及解除8.1竣工验收备案的变更条件（1）因设计变更、工程量增减等原因，导致工程竣工验收备案内容发生变化的；（2）因政策调整、法规修改等原因，需要变更竣工验收备案内容的。8.2竣工验收备案的解除条件（1）合同解除或终止的；（2）工程报废或停建的；（3）因不可抗力等原因，导致竣工验收备案无法进行的。8.3变更及解除的申请及批准程序（1）变更或解除申请由一方提出，并书面通知另一方；（2）另一方收到通知后，应在规定时间内回复是否同意；（3）双方协商一致后，签署变更或解除协议；（4）变更或解除协议经双方签字盖章后生效。9.工程竣工验收备案的保密条款9.1保密信息的范围（1）工程的技术资料、图纸、设计文件；（2）工程的质量、安全、环保等信息；（3）其他双方约定的保密信息。9.2保密信息的保护措施（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。9.3违反保密条款的责任（1）违反保密条款，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）泄露保密信息，给第三方造成损害的，应承担连带责任。10.合同的生效、终止及解除10.1合同的生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同约定的其他生效条件已全部满足。10.2合同的终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同解除或终止；（3）法律、法规规定的其他终止条件。10.3合同的解除条件（1）双方协商一致；（2）一方违约，经另一方催告后仍未纠正；（3）因不可抗力等原因，导致合同无法履行。11.合同的附件及补充条款11.1合同附件的内容（1）工程竣工验收备案申请书；（2）工程竣工验收报告；（3）施工图设计文件；（4）施工许可证；（5）施工合同；（6）质量监督报告；（7）监理报告；（8）消防验收合格证明；（9）环保验收合格证明；（10）其他相关资料。11.2补充条款的制定及效力（1）补充条款由双方协商一致制定；（2）补充条款与本合同具有同等法律效力。12.合同的签订、生效及备案12.1合同的签订程序（1）双方就合同内容进行协商；（2）协商一致后，签署合同；（3）双方签字盖章。12.2合同的生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同的备案程序（1）乙方在合同生效后，将合同报送相关部门备案；（2）相关部门在收到合同后，进行审核，符合条件者予以备案。13.合同的解除、终止及违约责任13.1合同解除的条件（1）双方协商一致；（2）一方违约，经另一方催告后仍未纠正；（3）因不可抗力等原因，导致合同无法履行。13.2合同终止的条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同解除；（3）法律、法规规定的其他终止条件。13.3违约责任的承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）违约责任的承担方式及赔偿金额由双方协商确定。14.合同的争议解决及法律适用14.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）依法向人民法院提起诉讼。14.2法律适用及管辖法院本合同适用中华人民共和国法律，争议解决由有管辖权的人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义本合同中所指的第三方，是指除甲乙双方之外的，因履行本合同需要介入的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方、咨询方等。15.2第三方的介入范围（1）提供专业咨询服务；（2）进行工程监理、质量检测、安全评估；（3）协助办理相关手续；（4）其他与本合同履行相关的服务。16.甲乙双方引入第三方的要求16.1引入条件（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方的工作内容与合同目的相符；（3）第三方的工作不会损害甲乙双方的合法权益。16.2引入程序（1）甲乙双方协商确定引入第三方的必要性；（2）甲乙双方共同与第三方签订服务协议；（3）第三方按照服务协议的规定履行职责。17.第三方的责任及权利17.1第三方的责任（1）第三方应按照服务协议的规定，认真履行职责，确保工作质量；（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方利益受损，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。17.2第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料；（2）第三方有权按照服务协议的规定，向甲乙双方收取服务费用；（3）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出意见和建议。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据服务协议的具体内容、第三方的工作范围和风险程度等因素确定。18.2责任限额的承担（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应在责任限额内承担赔偿责任；（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方根据合同约定承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分（1）甲方负责工程的整体规划、组织协调和资金筹措；（2）乙方负责工程的施工、质量管理和竣工验收；（3）第三方负责提供专业服务，协助甲乙双方完成合同约定的事项。19.2权利义务划分（1）甲方有权监督第三方的工作，要求第三方提供工作进度报告；（2）乙方有权要求第三方按照服务协议的规定，提供必要的技术支持和服务；（3）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式（1）甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决；（2）协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院提起诉讼。20.2争议解决的法律适用本合同中第三方介入产生的争议，适用中华人民共和国法律，争议解决由有管辖权的人民法院管辖。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程竣工验收备案申请书详细要求：申请书应包含工程名称、地点、面积、结构形式、装修标准、建设单位、施工单位等信息，并由双方签字盖章。说明：此附件用于申报工程竣工验收备案。2.工程竣工验收报告详细要求：报告应详细描述工程竣工验收的过程、结果及存在的问题，并由施工单位、监理单位、建设单位签字盖章。说明：此附件作为工程竣工验收的正式文件。3.施工图设计文件详细要求：设计文件应包含工程的设计图纸、说明书、计算书等，并由设计单位签字盖章。说明：此附件用于指导工程施工。4.施工许可证详细要求：许可证应包含工程名称、地点、面积、施工单位、施工期限等信息，并由相关部门颁发。说明：此附件是工程施工的法律依据。5.施工合同详细要求：合同应包含工程名称、地点、面积、装修标准、工期、质量要求、付款方式、违约责任等内容，并由双方签字盖章。说明：此附件是甲乙双方在工程施工过程中的权利义务依据。6.质量监督报告详细要求：报告应包含工程质量检查的过程、结果及存在的问题，并由质量监督机构签字盖章。说明：此附件用于监督工程质量。7.监理报告详细要求：报告应包含工程监理的过程、结果及存在的问题，并由监理单位签字盖章。说明：此附件用于监督工程施工过程。8.消防验收合格证明详细要求：证明应包含工程名称、地点、消防设施及验收结果，并由消防部门签字盖章。说明：此附件用于证明工程消防设施符合要求。9.环保验收合格证明详细要求：证明应包含工程名称、地点、环保设施及验收结果，并由环保部门签字盖章。说明：此附件用于证明工程环保设施符合要求。10.其他相关资料详细要求：根据工程具体情况，可能需要提供其他相关资料，如材料清单、施工日志、验收记录等。说明：此附件用于补充说明工程的相关情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项责任认定标准：根据合同约定的付款期限，甲方未按时支付工程款项，视为违约。示例说明：若合同约定每月支付工程进度款，甲方超过一个月未支付，则构成违约。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定的工期、质量要求完成工程，视为违约。示例说明：若合同约定工期为三个月，乙方实际工期超过三个月，则构成违约。3.违约行为：第三方未按服务协议履行职责责任认定标准：第三方未按服务协议的规定履行职责，导致甲乙双方利益受损，视为违约。示例说明：若第三方未按时提供监理报告，导致工程进度延误，则构成违约。4.违约行为：甲方未提供必要的工作条件和资料责任认定标准：甲方未按照合同约定提供必要的工作条件和资料，导致第三方无法正常履行职责，视为违约。示例说明：甲方未提供必要的图纸资料，导致第三方无法进行工程监理，则构成违约。5.违约行为：乙方未按约定进行整改责任认定标准：乙方在验收过程中被发现存在质量问题，未按甲方要求进行整改，视为违约。示例说明：乙方在验收过程中被发现防水层存在问题，未在规定时间内整改，则构成违约。全文完。2024天津住宅装修工程竣工验收备案合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程类型2.5工程承包方式3.工程内容3.1装修项目3.2施工范围3.3施工工艺4.工程进度及工期4.1工程进度安排4.2工期规定4.3工期延误责任5.工程款项5.1款项支付方式5.2款项支付时间5.3款项支付比例5.4付款条件6.质量要求6.1质量标准6.2质量保证期6.3质量验收7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收责任8.保修及维修8.1保修范围8.2保修期限8.3维修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程图纸13.3附件三：施工方案14.其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同解释第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：__________甲方地址：__________甲方联系人：__________甲方联系电话：__________1.2乙方基本信息乙方名称：__________乙方地址：__________乙方联系人：__________乙方联系电话：__________2.工程概况2.1工程名称工程名称：__________2.2工程地点工程地点：__________2.3工程面积工程面积：__________平方米2.4工程类型工程类型：__________2.5工程承包方式工程承包方式：__________3.工程内容3.1装修项目装修项目包括但不限于：__________3.2施工范围施工范围包括但不限于：__________3.3施工工艺施工工艺要求：__________4.工程进度及工期4.1工程进度安排工程进度安排：__________4.2工期规定工期规定：__________4.3工期延误责任工期延误责任：__________5.工程款项5.1款项支付方式款项支付方式：__________5.2款项支付时间款项支付时间：__________5.3款项支付比例款项支付比例：__________5.4付款条件付款条件：__________6.质量要求6.1质量标准质量标准：__________6.2质量保证期质量保证期：__________6.3质量验收质量验收：__________7.工程验收7.1验收标准验收标准：__________7.2验收程序验收程序：__________7.3验收责任验收责任：__________8.保修及维修8.1保修范围8.2保修期限保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体保修期限如下：水电安装工程：____年防水处理工程：____年墙面涂料工程：____年地面铺设工程：____年门窗安装工程：____年厨卫设备安装工程：____年8.3维修责任乙方负责在保修期内对因乙方施工原因造成的质量问题进行维修，维修费用由乙方承担。9.违约责任9.1违约情形乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方施工质量不符合合同约定的质量标准；甲方未按合同约定的时间支付工程款项；双方协商一致解除合同。9.2违约责任承担因违约造成的直接经济损失；因违约给对方造成的间接经济损失；因违约产生的合理费用；双方协商确定的违约金。10.合同解除与终止10.1合同解除条件双方协商一致；因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约，另一方要求解除合同。10.2合同终止条件合同约定的工程验收合格；双方协商一致终止合同；因不可抗力导致合同无法履行。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为__________仲裁委员会。12.合同生效与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件合同解除条件按第十条约定执行。13.合同附件13.1附件一：工程量清单附件一详细列明了工程项目的数量、单价、总价等信息。13.2附件二：工程图纸附件二包含工程项目的平面图、立面图、剖面图等图纸。13.3附件三：施工方案附件三详细说明了施工工艺、施工顺序、安全措施等。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方。14.2合同变更任何合同变更均需以书面形式经双方签字盖章后生效。14.3合同解释本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲、乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、检测方、保险代理方、法律顾问等。15.2第三方介入方式监理：对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。审计：对工程款项支付进行审计，确保支付符合合同规定。评估：对工程价值进行评估，为保险、贷款等提供依据。咨询：提供专业意见或建议，协助合同履行。检测：对施工材料、工程质量进行检测，确保符合标准。保险代理：协助甲乙双方办理工程保险事宜。法律顾问：提供法律咨询，协助解决合同争议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。15.3.2第三方责任限额第三方责任限额如下：监理方：____万元审计方：____万元评估方：____万元咨询方：____万元检测方：____万元保险代理方：____万元法律顾问：____万元15.4第三方权利15.4.1第三方权利获得必要的资料和信息；要求甲乙双方配合其工作；对违反合同约定或法律法规的行为提出意见和建议。15.4.2第三方权利限制第三方权利的限制如下：不得超越自身职责范围；不得泄露甲乙