2024版港口码头建设项目施工合同担保与安全生产协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版港口码头建设项目施工合同担保与安全生产协议本合同目录一览1.担保范围1.1担保金额1.2担保期限1.3担保方式2.担保责任2.1担保人责任2.2担保人权利2.3担保人义务3.担保履行3.1担保金的支付3.2担保金的退还3.3担保金的利息4.担保解除4.1担保解除条件4.2担保解除程序4.3担保解除后果5.安全生产责任5.1施工单位安全生产责任5.2监理单位安全生产责任5.3设计单位安全生产责任6.安全生产措施6.1施工现场安全管理6.2安全防护设施6.3安全教育培训7.安全生产监督7.1监理单位监督职责7.2施工单位报告义务7.3政府部门监督检查8.事故处理8.1事故报告8.2事故调查8.3事故处理责任9.保险9.1保险种类9.2保险金额9.3保险期限9.4保险责任10.违约责任10.1担保违约责任10.2安全生产违约责任10.3其他违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2合同变更13.3合同解除14.合同附件第一部分：合同如下：1.担保范围1.1担保金额本合同担保金额为人民币壹亿元整，用于保障港口码头建设项目施工过程中的工程质量和安全。1.2担保期限担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。1.3担保方式担保方式为银行保函，由担保银行出具，担保金额与担保期限一致。2.担保责任2.1担保人责任担保人在担保期限内，对施工单位在工程质量和安全生产方面的违约行为承担连带赔偿责任。2.2担保人权利担保人有权要求施工单位提供工程进度、质量、安全生产等方面的报告，并有权要求施工单位改正不符合合同约定的行为。2.3担保人义务担保人应按照合同约定及时支付担保金，并保证担保金的合法、合规使用。3.担保履行3.1担保金的支付施工单位在工程质量和安全生产方面发生违约行为时，担保人应按照合同约定及时支付担保金。3.2担保金的退还施工单位在工程质量和安全生产方面履行完毕合同约定的义务后，担保人应在收到施工单位提供的相应证明文件后退还担保金。3.3担保金的利息担保金自支付之日起至退还之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。4.担保解除4.1担保解除条件（1）施工单位在工程质量和安全生产方面严重违约；（2）施工单位破产、解散或被吊销营业执照；（3）因不可抗力导致合同无法履行。4.2担保解除程序担保人提出解除担保的，应书面通知施工单位，并要求施工单位在接到通知之日起三日内确认。4.3担保解除后果担保解除后，担保人不再承担担保责任，施工单位应承担相应的违约责任。5.安全生产责任5.1施工单位安全生产责任施工单位应严格按照国家安全生产法律法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产。5.2监理单位安全生产责任监理单位应加强对施工现场安全生产的监督检查，及时发现问题并要求施工单位整改。5.3设计单位安全生产责任设计单位应确保设计文件符合国家安全生产法律法规和标准，对设计文件中的安全隐患承担相应责任。6.安全生产措施6.1施工现场安全管理施工单位应建立健全施工现场管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工现场安全。6.2安全防护设施施工单位应按照工程设计和相关标准，设置必要的安全防护设施，并确保其有效使用。6.3安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。8.事故处理8.1事故报告发生安全生产事故时，施工单位应立即启动应急预案，并在第一时间内向监理单位、设计单位和相关政府部门报告事故情况。8.2事故调查事故发生后，监理单位、设计单位和相关政府部门应组织事故调查组，对事故原因、责任等进行调查。8.3事故处理责任根据事故调查结果，施工单位、监理单位、设计单位和相关责任人员应承担相应的处理责任，包括但不限于整改措施、赔偿损失等。9.保险9.1保险种类9.2保险金额保险金额应不低于合同约定的工程总造价。9.3保险期限保险期限应与工程建设和施工期限一致。9.4保险责任保险责任应包括但不限于：工程损失、人员伤亡、财产损失等。10.违约责任10.1担保违约责任如施工单位违反担保条款，担保人有权要求施工单位支付违约金，并承担相应的法律责任。10.2安全生产违约责任如施工单位违反安全生产相关条款，应承担相应的安全生产违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担行政处罚等。10.3其他违约责任如双方在合同中约定的其他违约责任，应按照合同约定执行。11.争议解决11.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序应遵循仲裁规则，仲裁裁决为终局裁决。12.合同生效与终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）法律法规规定的其他情形。12.3合同终止程序合同终止时，双方应按照合同约定进行结算，并办理合同终止手续。13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并应及时通知对方。13.2合同变更合同变更需经双方书面同意，并签订书面变更协议。13.3合同解除合同解除需经双方书面同意，并签订书面解除协议。14.合同附件合同附件包括但不限于：（1）工程图纸；（2）工程量清单；（3）工程进度计划；（4）工程验收报告；（5）其他双方认为必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务、咨询、监理、检测、鉴定、仲裁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、合作伙伴或任何关联方。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。（1）具有相应的资质和执业许可；（2）能够独立承担法律责任；（3）能够公正、客观地履行职责。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，具体包括但不限于：（1）第三方提供的服务质量；（2）第三方提供的专业意见或建议的准确性；（3）第三方在履行职责过程中造成的损失。3.2第三方责任限额不得超过合同总金额的%。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。4.2第三方有权根据职责要求甲乙双方提供必要的协助和支持。5.第三方义务5.1第三方应按照合同约定和职责要求，提供专业、高效的服务。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和业务信息。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方对甲乙双方不承担直接责任。6.2第三方与监理单位、设计单位等其他第三方之间的关系，由各自之间的协议约定。6.3第三方在履行职责过程中，应与其他第三方保持沟通与协调，确保工程顺利进行。7.第三方介入的具体条款7.1第三方介入的具体条款包括但不限于：（1）介入目的和范围；（2）介入时间和期限；（3）介入费用的承担；（4）介入过程中的沟通和协调机制；（5）介入成果的确认和验收。8.第三方介入的变更8.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并签订书面变更协议。8.2第三方介入的变更不得影响合同的其他条款和甲乙双方的权利义务。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止需经甲乙双方书面同意，并签订书面终止协议。9.2第三方介入的终止不得影响合同的其他条款和甲乙双方的权利义务。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。10.2第三方介入的争议解决机构同本合同约定的争议解决机构。11.第三方介入的附加条款11.1第三方介入的附加条款由甲乙双方在协议中约定，包括但不限于：（1）第三方介入的具体职责和权限；（2）第三方介入的成果和报告要求；（3）第三方介入的保密义务；（4）第三方介入的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件详细要求：包含项目设计图纸、施工图纸、设备选型图、材料清单等，需符合国家相关标准和规范。说明：工程图纸是施工的依据，必须准确无误。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的分部分项工程量，包括工程量计算规则、计量单位等。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须准确无误。3.工程进度计划详细要求：明确工程项目的施工进度安排，包括各个阶段的起止时间、关键节点等。说明：工程进度计划是施工管理的依据，有助于确保工程按期完成。4.工程验收报告详细要求：记录工程项目的验收过程、验收结果、验收意见等。说明：工程验收报告是工程质量的最终确认，对工程交付具有重要意义。5.安全生产管理制度详细要求：包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全教育培训等内容。说明：安全生产管理制度是保障施工现场安全的重要措施。6.保险单详细要求：提供工程一切险、意外伤害险、设备安装工程一切险等保险单据。说明：保险单是保障工程和人员安全的重要凭证。7.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、范围、费用、权利义务等。说明：第三方介入协议是规范第三方服务的重要文件。8.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要依据。9.合同变更协议详细要求：明确合同变更的条件、内容、程序等。说明：合同变更协议是调整合同内容的重要文件。10.合同终止协议详细要求：明确合同终止的条件、程序、后果等。说明：合同终止协议是终止合同关系的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.拖延工期违约责任认定：施工单位未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付合同总金额的%作为违约金。示例：若合同约定工期为6个月，施工单位实际完成工期为8个月，则应支付合同总金额的%作为违约金。2.工程质量不合格违约责任认定：施工单位交付的工程质量不符合合同约定或国家相关标准，每发现一处不合格，应返工并承担由此产生的全部费用。示例：若合同约定混凝土强度等级为C30，实际检测强度为C25，则施工单位应返工至C30标准，并承担由此产生的费用。3.安全生产事故违约责任认定：施工单位在施工过程中发生安全生产事故，应根据事故等级和损失程度，承担相应的赔偿责任。示例：若发生一般安全生产事故，施工单位应承担事故调查、处理和赔偿的全部费用。4.违反合同约定违约责任认定：施工单位违反合同约定的任何条款，应根据违约行为的严重程度，承担相应的违约责任。示例：若施工单位未按规定进行安全教育培训，则应承担相应的违约责任。5.拖欠工程款违约责任认定：施工单位未按合同约定的时间支付工程款，每拖欠一天，应支付欠款金额的%作为违约金。示例：若合同约定每月支付工程款，施工单位实际拖欠一个月，则应支付欠款金额的%作为违约金。全文完。2024版港口码头建设项目施工合同担保与安全生产协议1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工标准3.3施工工艺3.4施工质量要求4.担保条款4.1担保方式4.2担保金额4.3担保期限4.4担保责任5.安全生产5.1安全生产责任5.2安全生产措施5.3安全生产培训5.4安全生产检查6.合同履行6.1履约义务6.2履约方式6.3履约期限6.4履约责任7.合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任12.合同生效12.1生效条件12.2生效时间12.3生效范围13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止责任14.其他约定14.1适用法律14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：2024版港口码头建设项目施工合同担保与安全生产协议1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同双方1.3.1承包方：[承包方全称]1.3.2发包方：[发包方全称]1.4合同目的1.4.1明确双方在港口码头建设项目中的权利和义务1.4.2确保工程质量和安全生产1.4.3保障工程按期完成第二条项目概况2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点：[项目地点]2.3项目规模：[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4项目工期：[工期起止日期]第三条施工内容3.1施工范围：[施工具体范围描述，如：土建工程、安装工程等]3.2施工标准：[施工质量标准，参照国家相关标准和规范]3.3施工工艺：[施工工艺流程和工艺要求]3.4施工质量要求：[施工质量要求，包括外观、尺寸、功能等]第四条担保条款4.1担保方式：[担保方式，如：银行保函、保证书等]4.2担保金额：[担保金额，根据项目规模和风险程度确定]4.3担保期限：[担保期限，自合同签订之日起至工程验收合格之日止]4.4担保责任：[担保责任，包括工程质量保证和安全生产责任]第五条安全生产5.1安全生产责任：[安全生产责任，包括承包方和发包方的安全生产责任]5.2安全生产措施：[安全生产措施，包括施工现场安全管理、安全防护设施等]5.3安全生产培训：[安全生产培训，包括员工安全培训和教育]5.4安全生产检查：[安全生产检查，包括定期检查和不定期抽查]第六条合同履行6.1履约义务：[双方履约义务，包括按合同约定完成工程、支付工程款等]6.2履约方式：[履约方式，包括现场施工、材料供应等]6.3履约期限：[履约期限，包括工程完成时间、付款时间等]6.4履约责任：[履约责任，包括违约责任和赔偿条款]第七条合同变更7.1变更条件：[变更条件，如：政策调整、不可抗力等]7.2变更程序：[变更程序，包括变更申请、审批、通知等]7.3变更责任：[变更责任，包括因变更导致的额外费用和责任承担]第八条合同解除8.1解除条件8.1.1合同双方协商一致8.1.2因不可抗力导致合同无法履行8.1.3发包方未按合同约定支付工程款8.1.4承包方严重违约8.2解除程序8.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方8.2.2双方应在接到通知后[通知期限]内确认解除8.2.3解除合同后，双方应立即停止履行合同义务8.3解除责任8.3.1因不可抗力解除合同，双方互不承担违约责任8.3.2因发包方原因解除合同，发包方应承担违约责任8.3.3因承包方原因解除合同，承包方应承担违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商解决9.1.2仲裁解决9.1.3法院诉讼9.2争议解决机构9.2.1协商：双方协商解决9.2.2仲裁：[仲裁委员会名称]9.2.3法院：[法院名称]9.3争议解决期限9.3.1协商解决：自争议发生之日起[协商期限]内9.3.2仲裁解决：自争议发生之日起[仲裁期限]内9.3.3法院诉讼：自争议发生之日起[诉讼期限]内第十条违约责任10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2承包方工程质量不符合约定10.1.3发包方未按合同约定支付工程款10.1.4发包方未按合同约定提供施工条件10.2违约责任承担10.2.1承包方应承担违约责任，包括赔偿发包方损失10.2.2发包方应承担违约责任，包括支付承包方违约金10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额根据损失情况确定10.3.2赔偿期限自违约行为发生之日起[赔偿期限]内第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密11.1.2项目技术资料、工程图纸等11.2保密期限11.2.1自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年11.3保密责任11.3.1双方应采取必要措施保护保密信息11.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任第十二条合同生效12.1生效条件12.1.1双方签署并盖章12.1.2合同经相关主管部门备案12.2生效时间12.2.1自合同签署之日起生效12.3生效范围12.3.1合同对双方具有法律约束力第十三条合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的终止条件13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致13.2终止程序13.2.1双方签署终止合同协议13.2.2终止合同协议经双方盖章后生效13.3终止责任13.3.1双方应按照合同约定处理剩余工作13.3.2双方应按照合同约定结算剩余款项第十四条其他约定14.1适用法律14.1.1合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数14.2.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、施工方案、技术规范等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务或履行特定职能而介入的独立第三方实体。15.1.2第三方不包括合同双方及其雇员、代理人或合作伙伴。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量15.2.2保障合同双方的合法权益15.2.3解决合同履行过程中出现的专业性问题16.第三方介入类型16.1专业服务机构16.2监理单位16.3质量检测机构16.4争议解决机构17.第三方介入程序17.1第三方选择17.1.1合同双方共同决定选择第三方17.1.2第三方应具备相应的资质和经验17.2第三方介入协议17.2.1合同双方与第三方签订介入协议17.2.2协议内容应包括服务内容、费用、责任等18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中，对合同双方可能造成的损失承担的最高赔偿责任。18.2责任限额确定18.2.1根据第三方介入的具体服务内容和风险程度确定18.2.2责任限额应在介入协议中明确约定18.3责任限额调整18.3.1如有需要，经合同双方同意，可对责任限额进行调整19.第三方职责与权利19.1第三方职责19.1.1按照介入协议约定履行职责19.1.2对合同双方提供专业服务19.1.3对合同履行过程中的问题提出建议和解决方案19.2第三方权利19.2.1收取合理的服务费用19.2.2要求合同双方提供必要的信息和资料19.2.3在合同履行过程中享有知情权和参与权20.第三方与其他各方的划分说明20.1合同双方与第三方的划分20.1.1合同双方与第三方之间的关系基于介入协议20.1.2合同双方对第三方有选择权，但第三方对合同双方没有直接的权利义务关系20.2第三方与施工方的划分20.2.1第三方对施工方的监督和管理应遵守合同约定20.2.2施工方应配合第三方的监督和管理，但第三方对施工方的直接管理权有限20.3第三方与监理方的划分20.3.1第三方与监理方在职责上可能存在交叉，但双方应明确各自的工作范围20.3.2第三方在监理方的工作范围内应提供必要的协助和支持21.第三方介入后的合同变更21.1变更条件21.1.1第三方介入导致合同履行出现重大变化21.1.2合同双方认为有必要对合同进行变更21.2变更程序21.2.1合同双方与第三方协商确定变更内容21.2.2合同双方签署变更协议21.2.3变更协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式22.1.1合同双方与第三方协商解决22.1.2仲裁解决22.1.3法院诉讼22.2争议解决机构22.2.1协商：合同双方与第三方协商解决22.2.2仲裁：[仲裁委员会名称]22.2.3法院：[法院名称]22.3争议解决期限22.3.1协商解决：自争议发生之日起[协商期限]内22.3.2仲裁解决：自争议发生之日起[仲裁期限]内22.3.3法院诉讼：自争议发生之日起[诉讼期限]内23.第三方介入后的违约责任23.1违约情形23.1.1第三方未履行介入协议约定的职责23.1.2第三方提供的服务不符合合同约定23.2违约责任承担23.2.1第三方应承担违约责任，包括赔偿合同双方损失23.3违约赔偿23.3.1赔偿金额根据损失情况确定23.3.2赔偿期限自违约行为发生之日起[赔偿期限]内第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸要求：图纸应完整、清晰，符合国家相关标准和规范。说明：工程图纸是施工的重要依据，应包括平面图、立面图、剖面图等。2.附件二：施工方案要求：施工方案应详细、可行，包括施工工艺、进度安排、质量保证措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，应确保施工过程的顺利进行。3.附件三：安全生产管理制度要求：制度应明确安全生产责任、安全措施、应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要手段，应严格执行。4.附件四：施工合同担保文件要求：担保文件应合法、有效，明确担保金额和期限。说明：施工合同担保文件是确保工程质量和安全生产的重要保障。5.附件五：质量检测报告要求：报告应真实、客观，反映工程质量情况。说明：质量检测报告是评价工程质量的重要依据，应定期进行。6.附件六：进度款支付凭证要求：凭证应真实、完整，反映支付情况。说明：进度款支付凭证是双方财务结算的重要依据，应妥善保管。7.附件七：争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、机构和期限。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件，应提前签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程承包方工程质量不符合约定发包方未按合同约定支付工程款发包方未按合同约定提供施工条件第三方未履行介入协议约定的职责第三方提供的服务不符合合同约定2.责任认定标准：违约行为发生时，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括赔偿对方损失、支付违约金、停止违约行为等。违约赔偿金额根据损失情况确定，包括直接损失和间接损失。3.示例说明：承包方未按合同约定完成工程，导致工期延误，应承担工期延误的违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。承包方提供的工程质量不符合约定，导致工程返工，应承担返工费用和损失赔偿。发包方未按合同约定支付工程款，应支付违约金，并承担因此给承包方造成的损失。全文完。2024版港口码头建设项目施工合同担保与安全生产协议2本合同目录一览1.担保双方基本信息1.1担保人名称1.2担保人地址1.3担保人法定代表人1.4担保人联系方式2.被担保人基本信息2.1被担保人名称2.2被担保人地址2.3被担保人法定代表人2.4被担保人联系方式3.担保金额及期限3.1担保金额3.2担保期限4.担保范围4.1担保范围概述4.2担保项目具体内容5.担保方式5.1担保方式概述5.2担保形式6.担保责任6.1担保责任概述6.2担保责任具体内容7.担保费用7.1担保费用概述7.2担保费用计算方法8.担保解除与终止8.1担保解除条件8.2担保终止条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.违约责任12.1违约责任概述12.2违约责任具体内容13.不可抗力13.1不可抗力事件定义13.2不可抗力事件处理14.合同附件14.1附件一：担保协议14.2附件二：安全生产协议第一部分：合同如下：1.担保双方基本信息1.1担保人名称：担保有限公司1.2担保人地址：省市区路号1.3担保人法定代表人：2.被担保人基本信息2.1被担保人名称：港口码头建设有限公司2.2被担保人地址：省市区路号2.3被担保人法定代表人：3.担保金额及期限3.1担保金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000）3.2担保期限：自本合同签订之日起至2026年12月31日止4.担保范围4.1担保范围概述：本担保合同适用于被担保人在2024版港口码头建设项目中的所有合法债务及因履行合同而产生的其他债务。4.2担保项目具体内容：包括但不限于项目建设资金、材料采购、设备购置、工程承包、设计咨询等费用。5.担保方式5.1担保方式概述：本担保采用无条件连带责任保证方式。5.2担保形式：银行保函6.担保责任6.1担保责任概述：担保人承担被担保人在担保范围内因债务履行而产生的全部责任。6.2担保责任具体内容：a.在担保期限内，如被担保人无法履行债务，担保人应立即按照保函规定履行担保责任。b.担保人有权要求被担保人提前偿还债务或提供其他担保措施。c.担保人有权向被担保人追偿其因履行担保责任而产生的全部费用。7.担保费用7.1担保费用概述：担保人应向被担保人支付担保费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。7.2担保费用计算方法：a.担保费用按照担保金额的1%按年计算。b.担保费用每年支付一次，于每年的1月1日前支付。8.担保解除与终止8.1担保解除条件a.被担保人提前偿还债务，经担保人同意解除担保。b.担保期限届满，且被担保人履行完毕担保范围内的所有债务。c.双方协商一致，经书面同意解除担保。8.2担保终止条件a.被担保人被依法宣告破产或解散。b.担保人因故被依法解散或被吊销营业执照。c.本合同约定的其他终止条件成就。9.争议解决9.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。b.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构a.合同签订地为省市。b.争议解决的法院为市区人民法院。10.合同生效与变更10.1合同生效条件a.双方签署本合同，并加盖公章或合同专用章。b.双方已履行完毕合同约定的所有前置条件。10.2合同变更程序a.任何一方提出变更合同内容的，应书面通知对方。b.双方就变更内容达成一致后，应签署书面变更协议，作为本合同的一部分。11.合同解除与终止11.1合同解除条件a.合同一方违约，对方有权解除合同。b.发生不可抗力事件，致使合同履行成为不可能或履行成本过高。11.2合同终止条件a.合同约定的期限届满。b.双方协商一致终止合同。c.合同因法律规定或本合同约定的事由而终止。12.违约责任12.1违约责任概述a.合同一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.2违约责任具体内容a.违约方应向守约方支付违约金，违约金数额按合同约定或法律规定执行。b.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。13.不可抗力13.1不可抗力事件定义a.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。13.2不可抗力事件处理a.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并尽力采取措施减轻损失。b.因不可抗力导致合同不能履行的，可根据情况部分或全部免除责任。14.合同附件14.1附件一：担保协议a.详细列明担保金额、期限、范围、方式、责任等内容。14.2附件二：安全生产协议a.详细列明安全生产责任、措施、培训、事故处理等内容。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a.第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意参与合同履行的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司等。b.第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入条件a.甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的情形。b.第三方介入应经甲乙双方书面同意。15.3第三方介入程序a.甲乙双方应共同确定第三方的选择标准和程序。b.第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利和义务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义a.责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，对甲乙双方承担的最高赔偿金额。b.责任限额应在第三方协议中明确约定。16.2责任限额确定a.责任限额应根据第三方的资质、能力、合同类型及合同金额等因素确定。b.责任限额应合理，既能保障甲乙双方的权益，又能激励第三方积极履行职责。17.第三方责权利17.1第三方权利a.第三方有权根据合同约定和法律法规要求甲乙双方提供必要的资料和协助。b.第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查，并提出改进建议。17.2第三方义务a.第三方应按照合同约定和法律法规要求，独立、公正、客观地履行职责。b.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.3第三方责任a.第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。b.第三方责任包括但不限于违反合同约定、违反法律法规、违反职业道德等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分a.第三方对甲方承担的责任，甲方应向第三方提出索赔。b.第三方在履行合同过程中，甲方应提供必要的协助和支持。18.2第三方与乙方的划分a.第三方对乙方承担的责