版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME公路工程分包合同的验收准则本合同目录一览1.验收准则概述1.1验收标准1.2验收流程1.3验收责任2.工程质量验收2.1质量要求2.2质量检验2.3质量验收记录3.工程进度验收3.1进度要求3.2进度控制3.3进度验收记录4.工程安全验收4.1安全要求4.2安全检查4.3安全验收记录5.环境保护验收5.1环保要求5.2环保措施5.3环保验收记录6.工程资料验收6.1资料要求6.2资料整理6.3资料验收记录7.验收报告7.1验收报告编制7.2验收报告内容7.3验收报告提交8.验收异议处理8.1异议提出8.2异议调查8.3异议处理9.验收争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.验收费用10.1验收费用承担10.2验收费用支付10.3验收费用结算11.验收期限11.1验收期限规定11.2验收期限延长11.3验收期限终止12.验收后的工程维护12.1工程维护责任12.2工程维护内容12.3工程维护期限13.验收证书13.1验收证书发放13.2验收证书内容13.3验收证书使用14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.验收准则概述1.1验收标准本合同约定的验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求。1.2验收流程1.2.1验收前准备:承包方应完成工程量的统计、资料整理等工作,确保具备验收条件。1.2.2验收通知:承包方应在验收前通知分包方,并约定验收时间和地点。1.2.3验收实施:双方共同进行现场验收,记录验收结果。1.2.4验收报告编制:根据验收结果,承包方应在验收后一定期限内编制验收报告。1.3验收责任1.3.1承包方负责组织、协调验收工作,确保验收顺利进行。1.3.2分包方应配合承包方进行验收,提供必要的资料和协助。2.工程质量验收2.1质量要求2.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求。2.2质量检验2.2.1质量检验应按照国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求进行。2.2.2质量检验应包括抽样检验、现场检验、试验检验等。2.3质量验收记录2.3.1质量验收记录应包括检验结果、验收时间、验收人员等信息。2.3.2质量验收记录应真实、完整、准确。3.工程进度验收3.1进度要求3.1.1工程进度应符合合同约定的工期要求。3.2进度控制3.2.1承包方应采取有效措施,确保工程进度按计划进行。3.2.2分包方应按照承包方的要求,配合进度控制工作。3.3进度验收记录3.3.1进度验收记录应包括计划进度、实际进度、验收时间、验收人员等信息。3.3.2进度验收记录应真实、完整、准确。4.工程安全验收4.1安全要求4.1.1工程安全应符合国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求。4.2安全检查4.2.1安全检查应按照国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求进行。4.2.2安全检查应包括现场检查、资料审查等。4.3安全验收记录4.3.1安全验收记录应包括检查结果、验收时间、验收人员等信息。4.3.2安全验收记录应真实、完整、准确。5.环境保护验收5.1环保要求5.1.1环境保护应符合国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求。5.2环保措施5.2.1承包方应采取有效措施,确保环境保护要求得到满足。5.2.2分包方应按照承包方的要求,配合环保措施的实施。5.3环保验收记录5.3.1环保验收记录应包括检查结果、验收时间、验收人员等信息。5.3.2环保验收记录应真实、完整、准确。6.工程资料验收6.1资料要求6.1.1工程资料应符合国家相关法律法规、行业标准以及合同约定的技术规范和设计要求。6.2资料整理6.2.1承包方应负责整理、归档工程资料。6.2.2分包方应按照承包方的要求,提供相应的工程资料。6.3资料验收记录6.3.1资料验收记录应包括验收结果、验收时间、验收人员等信息。6.3.2资料验收记录应真实、完整、准确。7.验收报告7.1验收报告编制7.1.1验收报告应包括验收时间、验收地点、验收内容、验收结果、验收结论等。7.1.2验收报告应由承包方负责编制。7.2验收报告内容7.2.1验收报告应详细记录验收过程、验收结果和验收结论。7.2.2验收报告应包括验收中发现的问题及处理意见。7.3验收报告提交7.3.1验收报告应在验收后一定期限内提交给发包方。7.3.2验收报告提交后,发包方应在一定期限内进行审核。8.验收异议处理8.1异议提出8.1.1如分包方对验收结果有异议,应在验收报告提交后一定期限内提出。8.1.2异议应以书面形式提出,并说明异议的具体内容和理由。8.2异议调查8.2.1承包方应在收到异议后一定期限内组织调查,必要时可邀请第三方进行鉴定。8.2.2调查结果应在一定期限内通知分包方。8.3异议处理8.3.1异议处理应根据调查结果和合同约定进行。8.3.2如需返工或整改,分包方应在规定期限内完成,并重新进行验收。9.验收争议解决9.1争议解决方式9.1.1验收争议应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成,争议可提交相关行业协会或仲裁机构解决。9.2争议解决程序9.2.1争议解决程序应符合相关行业协会或仲裁机构的规则。9.2.2争议解决期限不应超过合同约定的争议解决期限。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起计算。9.3.2争议解决期限最长不超过自争议发生之日起一年。10.验收费用10.1验收费用承担10.1.1验收费用包括但不限于验收人员的差旅费、鉴定费等。10.1.2验收费用由责任方承担,如责任不清,由双方协商分摊。10.2验收费用支付10.2.1验收费用应在验收结束后一定期限内支付。10.2.2验收费用支付方式应符合合同约定。10.3验收费用结算10.3.1验收费用结算应在验收结束后一定期限内完成。10.3.2验收费用结算应以书面形式进行,并附具相关凭证。11.验收期限11.1验收期限规定11.1.1验收期限自工程完工之日起计算。11.1.2验收期限最长不超过合同约定的工程完工之日起三个月。11.2验收期限延长11.2.1如因特殊原因导致验收期限延长,双方应协商一致,并书面确认延长期限。11.3验收期限终止11.3.1如验收期限届满而工程未经验收,承包方应在一定期限内提交验收申请。11.3.2如承包方未在规定期限内提交验收申请,验收期限视为自动终止。12.验收后的工程维护12.1工程维护责任12.1.1验收后的工程维护责任由承包方承担。12.1.2工程维护期间,承包方应确保工程正常运行。12.2工程维护内容12.2.1工程维护内容包括但不限于日常巡检、故障排除、保养维修等。12.3工程维护期限12.3.1工程维护期限自验收合格之日起计算。12.3.2工程维护期限最长不超过合同约定的工程维护期限。13.验收证书13.1验收证书发放13.1.1验收合格后,承包方应在一定期限内向分包方发放验收证书。13.1.2验收证书应包括工程名称、验收时间、验收结果等信息。13.2验收证书内容13.2.1验收证书应详细记录验收结果和验收结论。13.2.2验收证书应具有法律效力。13.3验收证书使用13.3.1验收证书仅用于证明工程已通过验收。13.3.2验收证书不得用于其他用途。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4本合同一式两份,双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的,为提供专业服务、鉴定、咨询、监督等目的而介入合同关系的独立第三方。1.2.1工程质量鉴定1.2.2工程进度监督1.2.3工程安全检查1.2.4环境保护监测1.2.5合同争议调解2.第三方的选择与指定2.1第三方的选择应基于其专业能力、信誉和独立性。2.2甲乙双方应共同协商确定第三方,并在合同中明确第三方的职责和权利。3.第三方的责任与权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行职责。3.1.2第三方应对其提供的专业服务负责,如因第三方原因导致服务质量问题,第三方应承担相应责任。3.1.3第三方在履行职责过程中,如发现合同履行存在问题,应及时通知甲乙双方。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.2.3第三方有权根据合同约定终止服务。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质和风险程度确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供服务前由甲乙双方共同确认。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应向甲方提供专业服务,甲方应支付相应的服务费用。5.1.2第三方在提供专业服务过程中,如发现甲方违反合同约定,应及时通知甲方。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应向乙方提供专业服务,乙方应支付相应的服务费用。5.2.2第三方在提供专业服务过程中,如发现乙方违反合同约定,应及时通知乙方。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1第三方在提供专业服务过程中,如发现甲乙双方共同违反合同约定,应及时通知甲乙双方,并协助解决。6.第三方的保密义务6.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。7.第三方的变更与替换7.1如第三方无法继续履行职责,甲乙双方应协商确定新的第三方。7.2新的第三方应具备与原第三方相当的专业能力和信誉。8.第三方的服务费用8.1第三方的服务费用应在合同中明确约定,包括服务费率、支付方式、支付期限等。8.2第三方的服务费用应在合同履行过程中按约定支付。9.第三方的退出机制9.1如第三方在合同履行过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权终止合同,并要求第三方承担相应的违约责任。9.2第三方退出后,甲乙双方应协商确定后续事宜,包括责任划分、费用结算等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.验收报告要求:详细记录验收时间、地点、内容、结果和结论,由承包方编制。说明:验收报告应包括工程质量、进度、安全、环保等方面的验收结果。2.验收记录要求:记录验收过程中的各项数据和情况,由双方共同填写。说明:验收记录应包括质量检验数据、进度情况、安全检查结果等。3.验收异议处理记录要求:记录异议提出、调查、处理的过程和结果。说明:验收异议处理记录应包括异议内容、调查结果、处理意见等。4.工程资料要求:包括施工图纸、设计变更、施工记录、验收记录等。说明:工程资料应真实、完整、准确,作为工程验收和后续维护的依据。5.安全检查报告要求:记录安全检查的时间、地点、内容、结果和结论。说明:安全检查报告应包括安全隐患排查、整改措施等。6.环保监测报告要求:记录环保监测的时间、地点、内容、结果和结论。说明:环保监测报告应包括废水、废气、噪声、固体废弃物等监测数据。7.争议解决协议要求:记录争议解决的方式、程序和结果。说明:争议解决协议应包括争议双方达成的共识和执行措施。8.第三方服务协议要求:明确第三方服务的范围、费用、期限等。说明:第三方服务协议应包括第三方的职责、权利和义务。9.合同履行情况报告要求:记录合同履行过程中的各项数据和情况。说明:合同履行情况报告应包括工程进度、质量、安全、环保等方面的信息。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程量或质量标准。承包方未按合同约定的时间完成工程进度。承包方未按合同约定采取安全措施,导致安全事故发生。承包方未按合同约定进行环境保护。分包方未按合同约定提供工程资料或配合验收。第三方未按合同约定提供专业服务或违反保密义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复费用等。违约金的具体数额应根据违约行为对合同履行造成的影响程度确定。赔偿损失应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:承包方未按合同约定在规定时间内完成工程进度,导致工期延误,应支付违约金。承包方在施工过程中发生安全事故,未采取有效措施,应承担赔偿责任。第三方在提供服务过程中泄露甲方商业秘密,应承担违约责任。公路工程分包合同的验收准则1本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4分包工程内容2.验收依据2.1国家及地方相关法律法规2.2设计文件2.3施工图纸2.4技术规范2.5本合同及相关附件3.验收标准3.1质量标准3.2安全标准3.3环保标准3.4施工工艺标准3.5验收期限4.验收程序4.1验收准备4.2验收申请4.3验收组织4.4验收实施4.5验收结论5.验收人员5.1验收人员资质要求5.2验收人员组成5.3验收人员职责6.验收内容6.1工程实体质量6.2工程材料质量6.3施工工艺质量6.4安全文明施工6.5环保措施7.验收方法7.1工程实体质量验收方法7.2工程材料质量验收方法7.3施工工艺质量验收方法7.4安全文明施工验收方法7.5环保措施验收方法8.验收报告8.1验收报告内容8.2验收报告格式8.3验收报告提交时间9.验收争议处理9.1争议解决方式9.2争议处理机构9.3争议处理程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.合同附件14.1附件一:工程验收标准及方法14.2附件二:验收人员名单14.3附件三:验收报告模板14.4附件四:争议解决规则第一部分:合同如下:1.分包工程概况1.1工程名称:公路工程1.2工程地点:省市1.3工程规模:全长公里,路基宽度米1.4分包工程内容:路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程等2.验收依据2.1国家及地方相关法律法规:《中华人民共和国公路法》、《公路工程质量检验评定标准》等2.2设计文件:公路工程设计文件2.3施工图纸:公路工程施工图纸2.4技术规范:《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/12017等2.5本合同及相关附件:本合同、分包合同、技术交底书、验收方案等3.验收标准3.1质量标准:按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/12017执行3.2安全标准:符合《公路工程施工安全技术规范》JTGF90/2015要求3.3环保标准:符合《公路工程施工环境保护规范》JTGF102004要求3.4施工工艺标准:按照设计文件、施工图纸及技术规范执行3.5验收期限:自竣工验收之日起天内4.验收程序4.1验收准备:承包人应提前天向监理单位提出验收申请,并提交相关资料4.2验收申请:监理单位在收到验收申请后天内组织验收4.3验收组织:验收组织由监理单位、承包人、设计单位及有关专家组成4.4验收实施:验收组按照验收标准对分包工程进行现场检查、测试和评定4.5验收结论:验收组根据验收结果出具验收报告,提出验收意见5.验收人员5.2验收人员组成:验收人员由监理单位、承包人、设计单位及有关专家组成5.3验收人员职责:验收人员应按照验收标准对分包工程进行现场检查、测试和评定,并对验收结果负责6.验收内容6.1工程实体质量:路基、路面、桥梁、隧道等工程实体的质量6.2工程材料质量:使用的原材料、半成品、构配件等的质量6.3施工工艺质量:施工过程中的工艺、技术、操作等质量6.4安全文明施工:施工现场的安全、文明施工情况6.5环保措施:施工现场的环保措施落实情况7.验收方法7.1工程实体质量验收方法:现场检查、实测实量、抽样检测等7.2工程材料质量验收方法:查阅材料合格证、检验报告、现场抽样检测等7.3施工工艺质量验收方法:现场观察、工艺评定、技术交底等7.4安全文明施工验收方法:现场检查、查阅相关资料等7.5环保措施验收方法:现场检查、查阅相关资料等8.验收报告8.1验收报告内容:验收报告应包括工程概况、验收依据、验收内容、验收过程、验收结果、验收结论、存在问题及建议等内容8.2验收报告格式:验收报告应按照监理单位统一格式编制,包括封面、目录、、附件等部分8.3验收报告提交时间:验收报告应在验收完成后天内提交给监理单位及发包人9.验收争议处理9.1争议解决方式:双方应友好协商解决验收过程中的争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决9.2争议处理机构:争议提交仲裁的,由双方共同选定仲裁机构;提交诉讼的,由合同约定的法院管辖9.3争议处理程序:按照所选争议解决机构的规定程序进行10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按期完成工程、工程质量不符合标准、未按约定进行验收等10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3违约赔偿标准:按照合同约定及国家相关法律法规执行11.争议解决11.1争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决11.2争议处理机构:争议提交仲裁的,由双方共同选定仲裁机构;提交诉讼的,由合同约定的法院管辖11.3争议处理程序:按照所选争议解决机构的规定程序进行12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于一方严重违约、不可抗力等原因12.2合同解除程序:解除合同需书面通知对方,并经双方确认12.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定及国家相关法律法规处理相关事宜13.合同终止13.1合同终止条件:包括但不限于工程完成、合同解除、双方协商一致等原因13.2合同终止程序:终止合同需书面通知对方,并经双方确认13.3合同终止后的处理:终止合同后,双方应按照合同约定及国家相关法律法规处理相关事宜14.合同附件14.1附件一:工程验收标准及方法14.2附件二:验收人员名单14.3附件三:验收报告模板14.4附件四:争议解决规则第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、诉讼法院、评估机构等。15.2第三方介入的情形:在合同履行过程中,如需第三方介入,包括但不限于质量监督、争议解决、风险评估、技术鉴定等。16.第三方介入的约定16.1第三方介入的条件:甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的具体条件,包括但不限于争议发生、技术难题、风险评估等。a.甲乙双方协商确定第三方;b.双方共同签署第三方介入协议;c.第三方根据协议开展相关工作;d.第三方工作完成后,甲乙双方对第三方的工作成果进行确认。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在介入过程中,若因其自身原因导致甲乙双方权益受损,应承担相应的责任。17.2责任限额:第三方责任限额应在本合同中明确约定,包括但不限于:a.第三方直接责任:第三方因自身原因导致合同目的未能实现,应承担不超过合同总价%的责任;b.第三方间接责任:第三方在介入过程中因违反操作规程、故意隐瞒等导致合同目的未能实现,应承担不超过合同总价%的责任;c.第三方责任赔偿:第三方责任赔偿应按照国家相关法律法规及合同约定执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:a.第三方应按照甲方要求提供相关服务,并保证服务质量;b.甲方有权对第三方的服务质量进行监督,并提出改进意见;c.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规及合同约定。18.2第三方与乙方的划分:a.第三方应按照乙方要求提供相关服务,并保证服务质量;b.乙方有权对第三方的服务质量进行监督,并提出改进意见;c.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规及合同约定。18.3第三方与甲乙双方的划分:a.第三方应保持中立,不得偏袒任何一方;b.第三方在介入过程中,应尊重甲乙双方的合法权益;c.第三方在介入过程中,应确保信息的保密性。19.第三方介入费用的承担19.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用,包括但不限于咨询费、鉴定费、仲裁费等,应由甲乙双方根据实际情况协商承担。a.预付款:合同签订后,甲乙双方应向第三方支付一定比例的预付款;b.按阶段支付:第三方完成阶段性工作后,甲乙双方根据实际情况支付相应费用;c.结算支付:第三方完成全部工作后,甲乙双方进行最终结算。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件:包括但不限于合同目的实现、争议解决、技术难题解决等。20.2第三方介入的终止程序:第三方介入终止前,甲乙双方应共同确认第三方的工作成果,并签署终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程验收标准及方法要求:详细列出验收标准、验收方法、验收流程等。说明:此附件用于明确验收过程中的具体操作和标准。2.附件二:验收人员名单要求:包括验收人员的姓名、职称、资质等基本信息。说明:此附件用于确认验收人员的资格和资质。3.附件三:验收报告模板要求:提供验收报告的标准格式,包括封面、目录、、附件等。4.附件四:争议解决规则要求:明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:此附件用于指导争议解决的具体操作。5.附件五:分包合同要求:详细列出分包工程的内容、质量要求、工期等。说明:此附件作为本合同的重要组成部分,用于明确分包工程的具体内容。6.附件六:技术交底书要求:包括施工工艺、技术要求、注意事项等。说明:此附件用于指导施工过程中的技术操作。7.附件七:质量保证体系文件要求:包括质量管理体系、质量控制措施等。说明:此附件用于确保工程质量达到规定标准。8.附件八:安全文明施工措施要求:包括安全管理制度、文明施工措施等。说明:此附件用于指导施工现场的安全文明施工。9.附件九:环保措施及监测报告要求:包括环保措施、监测数据等。说明:此附件用于确保施工现场的环保要求。10.附件十:工程进度计划要求:详细列出工程进度安排、节点等。说明:此附件用于监控工程进度,确保按时完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,承包人应支付相当于合同总价%的违约金。示例说明:若合同约定工期为个月,实际工期延误天,承包人应支付万元的违约金。2.违约行为:承包人施工质量不符合合同约定标准。责任认定标准:根据实际情况,承包人应承担修复费用、赔偿损失等责任。示例说明:若工程出现质量问题,经鉴定需返工,承包人应承担返工产生的费用。3.违约行为:承包人未按合同约定进行验收。责任认定标准:承包人应承担未验收部分的责任,包括但不限于修复费用、赔偿损失等。示例说明:若承包人未按约定进行验收,导致工程质量问题,承包人应承担相应责任。4.违约行为:第三方介入过程中出现失误。责任认定标准:第三方应根据其责任限额承担相应责任。示例说明:若第三方在验收过程中出现失误,导致甲乙双方权益受损,第三方应承担不超过合同总价%的责任。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应承担相应利息及违约金。示例说明:若甲乙双方未按约定支付费用,违约方应支付每日万分之五的违约金。公路工程分包合同的验收准则2本合同目录一览1.验收标准与依据1.1国家相关法律法规1.2行业标准及规范1.3地方政府及相关部门的规定2.验收范围与内容2.1工程量清单2.2施工图纸及技术文件2.3材料设备采购清单2.4施工现场管理2.5质量控制2.6安全文明施工2.7环境保护3.验收程序与流程3.1验收准备3.2验收组织3.3验收实施3.4验收报告编制3.5验收结论4.验收标准与方法4.1质量标准4.2安全标准4.3环境保护标准4.4施工进度标准5.验收人员与职责5.1验收小组组成5.2验收人员职责5.3验收人员权利6.验收记录与资料6.1验收记录表6.2验收报告6.3验收资料整理与归档7.验收不合格的处理7.1不合格原因分析7.2不合格处理措施7.3不合格处理期限8.验收费用与支付8.1验收费用标准8.2验收费用支付方式8.3验收费用结算9.验收争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同终止与解除10.1合同终止条件10.2合同解除条件10.3合同终止与解除的程序11.违约责任与赔偿11.1违约行为类型11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序13.不可抗力及风险承担13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的处理13.3风险承担原则14.合同争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用14.3争议解决机构第一部分:合同如下:1.验收标准与依据1.1本合同项下的验收标准应遵守国家相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。1.2验收应参照行业标准及规范,如《公路工程质量检验评定标准》等。1.3验收还应遵循地方政府及相关部门的规定,包括但不限于地方性法规、行政规章等。2.验收范围与内容2.1验收范围包括但不限于公路工程的全部工程量清单中所列明的分部分项工程。2.2验收内容应包括施工图纸及技术文件、材料设备采购清单的符合性。2.3验收应涵盖施工现场的管理,包括但不限于施工组织设计、施工方案、施工日志等。2.4验收应确保质量控制符合国家及行业标准,包括材料、施工工艺、检验检测等。2.5验收应检查安全文明施工情况,包括但不限于安全防护设施、文明施工措施等。2.6验收应评估环境保护措施的落实情况,包括但不限于废水、废气、固体废弃物的处理。3.验收程序与流程3.1验收前,承包人应完成施工图纸及技术文件的审核,确保其符合验收标准。3.2验收组织由发包人、承包人及监理单位共同组成,负责验收工作的组织实施。3.3验收实施时应按照验收方案进行,包括现场检查、资料审核、抽样检测等。3.4验收报告应在验收完成后及时编制,并由验收小组签字确认。3.5验收结论应在验收报告中进行明确,包括合格、不合格及整改要求。4.验收标准与方法4.1质量标准应参照《公路工程质量检验评定标准》及相关行业规范。4.2安全标准应符合《公路工程施工安全规范》及相关安全规定。4.3环境保护标准应遵守《建设项目环境保护管理条例》及相关环保要求。4.4施工进度标准应依据合同约定的工期及进度计划进行。5.验收人员与职责5.1验收小组应由具备相关专业知识和经验的人员组成。5.2验收人员应负责验收过程中的现场检查、资料审核、抽样检测等工作。5.3验收人员有权要求承包人提供相关资料,并对不合格项提出整改要求。6.验收记录与资料6.1验收记录表应详细记录验收过程中的各项内容,包括检查结果、整改措施等。6.2验收报告应包括验收结论、整改要求、验收小组成员签字等。6.3验收资料应整理归档,并妥善保管,以备日后查阅。8.验收费用与支付8.1验收费用应根据验收工作所需的人工、材料、设备等成本合理确定。8.2验收费用支付方式应按照合同约定,通常包括预付款、进度款、结算款和质保金等。8.3验收费用结算应在验收完成后一个月内进行,由承包人提交结算申请,经发包人审核无误后支付。9.验收争议解决9.1验收过程中如出现争议,应由验收小组成员协商解决。9.2协商不成的,争议双方可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼。9.3争议解决期限一般不超过自争议发生之日起六十日。10.合同终止与解除10.1合同终止条件包括合同约定的期限届满、工程完工、双方协商一致等。10.2合同解除条件包括严重违约、不可抗力、合同目的无法实现等。10.3合同终止或解除时,双方应按照合同约定进行工程结算和财务处理。11.违约责任与赔偿11.1违约行为包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反安全规定等。11.2违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、采取补救措施等。11.3违约赔偿标准应根据违约行为对发包人造成的实际损失确定。12.合同生效、变更与解除12.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更应经双方书面同意,并签订书面变更协议。12.3合同解除应按照合同约定的程序进行,并签订书面解除协议。13.不可抗力及风险承担13.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2不可抗力事件发生时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。13.3因不可抗力导致的合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任。14.合同争议解决与法律适用14.1合同争议解决应遵循公平、公正的原则。14.2合同争议应适用中华人民共和国法律。14.3合同争议解决机构或法院的判决为终局判决,双方应予以遵守。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念与界定1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或具有特定资质的独立第三方机构或个人。1.2第三方可能包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。2.第三方介入的触发条件2.1第三方介入的触发条件包括但不限于合同约定的事项、甲乙双方协商一致、法律或法规要求等。3.第三方介入的程序3.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的必要性、职责和权利进行书面确认。3.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的具体职责和权利。4.第三方的职责与权利4.1第三方应按照合同约定或双方协议,独立、客观、公正地履行职责。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便履行其职责。4.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或资质等级,由甲乙双方在合同中约定。5.2第三方的责任限额应包括但不限于直接经济损失、合同约定的违约金等。5.3第三方的责任限额应在第三方协议中明确,并由第三方承诺。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的,第三方不应受甲乙双方任何一方的影响。6.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- xx市产业园基础设施项目可行性研究报告
- 校园农耕课程设计理念
- 2024年度企业内部审计保密及合作协议3篇
- 招商创业课程设计与实施
- 2024年企业员工领导力与执行力培训协议范本2篇
- 移动通信课程设计lmt
- 素描与人体结构课程设计
- 热点人物速写课程设计
- 文物出土鉴赏课程设计
- 2024年度公共文化设施建设项目招投标合同3篇
- 年产15000吨硫酸铝项目环评报告表
- 2024年一级注册建筑师理论考试题库ab卷
- 试验检测方案
- 小学数学班级学情分析报告
- IMCA船舶隐患排查表
- 2024年软件开发调试合同样本(二篇)
- 地理月考分析及改进措施初中生
- 乡村篮球比赛预案设计
- 博物馆保安服务投标方案(技术方案)
- 陕西省幼儿教师通识性知识大赛考试题库(含答案)
- 中医师承指导老师学术思想
评论
0/150
提交评论