传染病院供电设施施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME传染病院供电设施施工协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2传染病院1.3供电设施1.4施工期限1.5合同金额1.6合同期限1.7合同文件2.项目概述2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围2.4施工内容3.双方权利与义务3.1传染病院的权利与义务3.2施工方的权利与义务4.施工准备4.1施工图纸与技术规范4.2施工设备与材料4.3施工人员与资质4.4施工现场管理5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制5.3进度调整6.质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.安全生产7.1安全管理制度7.2安全防护措施7.3事故处理8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.付款方式与结算9.1付款方式9.2付款条件9.3结算方式10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同生效与修改第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方1.2传染病院a.传染病院系指甲方拥有的传染病医院，其名称、地址、性质等详见甲方提供的相关文件。1.3供电设施a.供电设施系指乙方负责施工的传染病院电力供应系统，包括变压器、配电柜、电缆、电线等。1.4施工期限a.施工期限自合同签订之日起，至供电设施施工完毕并验收合格之日止。1.5合同金额a.合同金额为人民币万元整，具体金额以双方签订的合同附件为准。1.6合同期限a.合同期限自合同签订之日起至供电设施施工完毕并验收合格之日止。1.7合同文件a.合同文件包括本合同、附件、双方确认的往来函件等。2.项目概述2.1项目背景a.甲方因传染病院发展需要，决定对现有供电设施进行改造升级。2.2项目目标a.提高传染病院的电力供应可靠性，确保医疗设备正常运行。2.3项目范围a.本项目包括传染病院供电设施的改造、升级及新增设备的安装。2.4施工内容a.施工内容包括但不限于：变压器更换、配电柜升级、电缆敷设、电线铺设等。3.双方权利与义务3.1传染病院的权利与义务a.甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务。b.甲方应按时支付合同约定的款项。3.2施工方的权利与义务a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。4.施工准备4.1施工图纸与技术规范a.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术规范进行施工。4.2施工设备与材料a.乙方应自行负责施工设备的购置、租赁及维护。4.3施工人员与资质a.乙方应配备具有相应资质的施工人员。4.4施工现场管理a.乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明施工。5.施工进度5.1施工计划a.乙方应编制详细的施工计划，并经甲方审核批准。5.2进度控制a.乙方应严格按照施工计划进行施工，确保按期完成。5.3进度调整a.如遇特殊情况导致施工进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整施工计划。6.质量要求6.1质量标准a.乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工。6.2质量检验a.乙方应进行施工过程中的质量检验，确保工程质量。6.3质量保证a.乙方应对施工质量承担终身责任，确保供电设施安全、可靠运行。7.安全生产7.1安全管理制度a.乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。7.2安全防护措施a.乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故发生。7.3事故处理a.如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。第八条验收与交付8.1验收标准a.供电设施施工完成后，乙方应按照合同约定的质量标准、技术规范和设计要求进行自检。b.甲方应按照合同约定的验收标准对供电设施进行验收，包括但不限于设备安装质量、线路敷设、电气性能等方面。8.2验收程序a.乙方应在供电设施施工完毕后，提前通知甲方进行验收。b.甲方应在接到通知后个工作日内组织验收，验收不合格的，乙方应在接到通知后个工作日内进行整改。8.3交付条件a.供电设施经甲方验收合格后，乙方应在个工作日内完成交付手续。b.交付时，乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收报告和保修承诺。第九条付款方式与结算9.1付款方式a.甲方按照合同约定分期支付工程款项。b.首付款为合同总额的%，在合同签订后个工作日内支付。c.进度款为合同总额的%，在每完成%工程量后支付。d.尾款为合同总额的%，在供电设施验收合格并交付后支付。9.2付款条件a.甲方在支付款项前，应核实乙方提供的发票、工程量清单等凭证的真实性和合法性。9.3结算方式a.双方应按照合同约定的付款方式和条件进行结算。第十条违约责任10.1违约情形a.乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。b.甲方未按合同约定的时间、金额支付款项。c.双方违反合同约定的保密条款。10.2违约责任a.乙方未按期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的%。b.甲方未按期支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的%。c.双方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。b.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序a.争议发生后，双方应在收到争议通知后个工作日内提出解决方案。b.若双方未能在规定时间内达成一致，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十二条合同终止12.1合同终止条件a.合同期限届满。b.双方协商一致解除合同。c.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。12.2合同终止程序a.合同终止前，双方应进行必要的清算工作。b.合同终止后，双方应相互提供必要的文件和资料。第十三条合同解除13.1合同解除条件a.双方协商一致解除合同。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.2合同解除程序a.合同解除前，双方应进行必要的清算工作。b.合同解除后，双方应相互提供必要的文件和资料。第十四条其他约定14.1保密条款a.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用a.本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效与修改a.本合同自双方签字盖章之日起生效。b.合同的修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙双方之外的，在合同执行过程中提供咨询、中介、监理、检验、评估等服务的法人、自然人或其他组织。2.第三方介入的情形3.第三方介入的流程3.1甲乙双方协商一致后，邀请第三方介入，并签订相应的合作协议。3.2第三方在接到邀请后，应在个工作日内回复是否接受邀请。4.第三方责权利4.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，享有相应的权利。4.2第三方的权利：a.获得合理的报酬。b.需要甲方和乙方配合其工作。4.3第三方的义务：a.严格按照合作协议的约定提供服务。b.对所提供的服务负责，确保服务质量。c.对甲乙双方的信息保密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间是合作关系，而非合同关系。5.2第三方在合同执行过程中的职责与甲乙双方的权利义务划分如下：a.第三方对供电设施的施工质量、进度进行监督和检查。b.甲方负责提供施工所需条件，如图纸、材料等。c.乙方负责按照合同约定完成施工任务。6.第三方责任限额6.1第三方在合同执行过程中，因自身原因导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额如下：a.第三方因自身原因导致供电设施施工质量不合格的，赔偿金额不超过合同总额的%。b.第三方因自身原因导致供电设施施工进度延误的，赔偿金额不超过合同总额的%。c.第三方因自身原因导致安全事故的，赔偿金额根据事故严重程度，最高不超过合同总额的%。7.第三方介入的额外条款及说明a.甲方应向第三方提供必要的施工条件，包括但不限于图纸、材料、施工场地等。b.乙方应按照合同约定和第三方的监督要求，完成施工任务。c.第三方应独立行使职权，对甲乙双方不承担连带责任。8.第三方变更与退出8.1第三方在合同执行过程中，如需变更或退出，应提前个工作日通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。8.2第三方变更或退出后，甲乙双方应根据实际情况，调整合同相关条款。9.第三方争议解决9.1第三方与甲乙双方之间发生争议的，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方协议的效力10.1第三方与甲乙双方签订的合作协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.传染病院供电设施施工图纸及技术规范要求：包含详细的设计图、设备清单、技术参数等，确保施工过程中有据可依。说明：施工图纸及技术规范是施工的基础文件，必须清晰、准确。2.传染病院供电设施施工合同要求：合同条款完整、清晰，双方签字盖章，具有法律效力。说明：合同是甲乙双方权利义务的明确约定，是双方合作的法律依据。3.施工进度计划表要求：详细列出施工进度，包括各阶段开始和结束时间，以及关键节点。说明：进度计划表有助于双方监控施工进度，确保项目按时完成。4.施工人员名单及资质证明要求：列出所有参与施工的人员名单，并提供相应的资质证明文件。说明：确保施工人员具备相应的专业技能和资质，保障施工质量。5.施工设备清单及检验报告要求：详细列出施工所需设备清单，并提供设备的检验报告。说明：设备清单及检验报告确保施工设备符合要求，保障施工安全。6.供电设施施工验收报告要求：详细记录验收过程，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是供电设施施工完成的重要文件，证明施工质量。7.付款凭证及结算清单要求：提供付款凭证和结算清单，确保款项支付与合同约定一致。说明：付款凭证及结算清单是双方财务结算的依据。8.违约责任证明材料要求：在发生违约行为时，提供相应的证明材料。说明：违约责任证明材料是判定违约责任的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按期完成施工任务责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的%。示例：原定施工期限为3个月，实际完成时间为4个月，乙方需支付违约金。2.甲方未按期支付款项责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的%。示例：合同约定款项应在每月末支付，若甲方逾期支付，需支付违约金。3.第三方提供的服务不符合要求责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总额的%。示例：第三方提供的监理服务存在重大失误，导致施工质量不合格，需赔偿甲方损失。4.供电设施施工质量不合格责任认定：乙方应承担维修、更换等费用，直至供电设施达到合同约定的质量标准。示例：供电设施验收不合格，乙方需负责整改，直至合格。5.发生安全事故责任认定：根据事故原因和严重程度，由责任方承担相应的赔偿责任。示例：施工过程中发生安全事故，若由乙方责任，则乙方需承担赔偿责任。传染病院供电设施施工协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1传染病院的定义1.2供电设施的定义1.3施工的定义2.双方当事人2.1甲方信息2.2乙方信息3.合同标的3.1传染病院供电设施的具体内容3.2施工工程的范围和规模4.施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3预计工期5.施工质量要求5.1设计质量要求5.2材料质量要求5.3施工质量要求6.施工进度6.1施工进度计划6.2进度调整6.3进度延误的责任7.付款方式7.1付款时间7.2付款比例7.3付款方式7.4付款凭证8.甲方责任8.1传染病院提供的相关资料8.2传染病院对施工单位的配合义务8.3传染病院对施工安全的监督责任9.乙方责任9.1乙方的施工质量保证9.2乙方的施工安全责任9.3乙方的施工进度保证10.保险10.1甲方责任险10.2乙方责任险10.3工程保险11.合同解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的责任12.违约责任12.1违约行为的定义12.2违约责任的承担12.3违约金的计算13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同的修改14.3合同的终止14.4合同的附件14.5其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1传染病院指本合同约定的某地传染病医院，包括但不限于其医疗区、病房、办公区等所有区域。1.2供电设施指传染病院所需的电力供应系统，包括但不限于变压器、配电柜、电缆、线路等。1.3施工指按照本合同约定的内容，对传染病院供电设施进行的设计、采购、安装、调试和验收等工作。2.双方当事人3.合同标的3.1本合同约定乙方为甲方设计、采购、安装、调试并验收传染病院供电设施，具体内容包括但不限于：3.1.1变电站建设与改造；3.1.2配电系统设计、安装；3.1.3电缆线路敷设；3.1.4电力设备采购；3.1.5调试与验收。4.施工期限4.1本合同约定的施工期限自合同签订之日起计算，预计工期为120天。4.2甲方应在合同签订前提供必要的施工条件，包括但不限于场地、图纸、资料等。4.3如遇不可抗力或其他非乙方责任原因导致工期延误，经双方协商一致后可顺延工期。5.施工质量要求5.1设计质量要求：乙方提供的供电设施设计应符合国家标准、行业规范及甲方要求。5.2材料质量要求：乙方所使用的材料和设备应符合国家标准、行业规范及甲方要求。5.3施工质量要求：乙方在施工过程中应严格按照设计文件、规范及甲方要求进行施工，确保施工质量达到预期目标。6.施工进度6.1乙方应根据合同约定的施工期限和甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。6.2乙方应严格按照批准的施工进度计划执行，如有调整需及时通知甲方并报备。6.3如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。7.付款方式7.1甲方应在合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款。7.2乙方完成设计、设备采购、安装等阶段性工作后，甲方应在每个阶段结束后5个工作日内支付该阶段合同价的30%。7.3乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格之日起5个工作日内支付合同价的40%。7.4乙方在合同约定的保修期内，如因施工质量问题导致的维修费用，由乙方承担。8.甲方责任8.1甲方应在本合同签订后3日内，向乙方提供传染病院的供电设施设计图纸、施工图及相关技术资料。8.2甲方应配合乙方进行现场勘查，确保乙方了解施工现场的具体情况。8.3甲方应负责办理施工所需的各项审批手续，包括但不限于施工许可证、环保审批等。8.4甲方应在施工过程中提供必要的施工条件，包括但不限于现场通道、临时用电等。9.乙方责任9.1乙方应按照合同约定的设计、施工标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。9.2乙方应配备足够的技术人员、施工人员和设备，确保施工进度和质量。9.3乙方应在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全，并负责施工现场的清洁工作。9.4乙方应在施工完成后，按照甲方要求进行自检，并在自检合格后通知甲方进行验收。10.保险10.1甲方应在本合同签订后10日内，为其财产投保相应的财产保险。10.2乙方应在本合同签订后10日内，为其施工人员投保工伤保险。10.3双方应在本合同签订后10日内，为施工过程中可能发生的意外事故投保工程保险。11.合同解除11.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。11.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除合同。11.3合同解除后，双方应立即停止合同约定的行为，并按照合同约定处理已发生的事项。12.违约责任12.1如乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方继续施工或解除合同，并要求乙方承担违约责任。12.2如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并有权解除合同。12.3违约金的具体计算方法如下：逾期付款金额×日利率×逾期天数。13.争议解决13.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。13.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效及其他14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方指在本合同履行过程中，由甲乙双方同意介入的任何个人或机构，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方的介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.3第三方的介入目的应为协助甲乙双方更好地履行合同，提高工程质量，保障施工安全，确保工程进度等。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件，能够胜任其介入的职责。16.2第三方介入后，甲乙双方应保持沟通渠道畅通，及时通报施工情况，确保第三方能够有效履行职责。16.3第三方在介入过程中产生的费用，应由甲乙双方按协议约定承担。17.第三方的责任和权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合作协议的约定，对介入事项负责，确保其提供的专业意见、建议或服务符合相关法律法规和行业标准。17.1.2第三方应遵守保密协议，对甲乙双方的商业秘密和工程信息予以保密。17.1.3第三方在介入过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。17.2.2第三方有权根据实际情况提出建议或调整方案，但需经甲乙双方同意。17.2.3第三方有权要求甲乙双方支付其介入产生的合理费用。18.第三方的责任限额18.1.1第三方的专业能力和资质等级。18.1.2第三方介入事项的性质和复杂程度。18.1.3第三方介入过程中可能产生的风险和损失。18.2第三方的责任限额应在合作协议中明确约定，并在合同中予以确认。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.2第三方对甲方提供的服务不满意时，可向甲方提出，甲方应予以处理。19.2第三方与乙方的关系19.2.2第三方对乙方施工过程中存在的问题提出整改要求时，乙方应予以配合。19.3第三方与合同其他相关方的划分19.3.1第三方与其他合同相关方（如供应商、承包商等）之间的关系，应根据各自合同约定处理。19.3.2第三方在介入过程中，如与其他合同相关方发生争议，应通过协商或仲裁等方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.传染病院供电设施设计图纸要求：图纸应详细标注供电设施的具体布局、规格、型号等，符合国家相关标准和规范。说明：设计图纸是施工的依据，必须清晰、准确。2.施工图及技术资料要求：施工图应详细标注施工过程中的技术要求、工艺流程等，技术资料应包括相关技术规范、操作规程等。说明：施工图和技术资料是施工过程中必须遵守的规范，确保施工质量。3.施工合同要求：合同应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于施工期限、质量要求、付款方式等。说明：施工合同是甲乙双方履行合同义务的依据。4.第三方合作协议要求：协议应明确第三方介入的目的、职责、权利和义务，以及费用承担等。说明：第三方合作协议是第三方介入的依据。5.付款凭证要求：付款凭证应包括付款时间、金额、用途等信息，并由甲乙双方签字确认。说明：付款凭证是证明付款行为发生的有效凭证。6.施工进度报告要求：报告应详细记录施工进度、存在的问题及解决方案等。说明：施工进度报告是甲乙双方了解施工情况的重要资料。7.施工验收报告要求：报告应详细记录验收时间、验收人员、验收结果等。说明：施工验收报告是确认施工质量的重要文件。8.保险单要求：保险单应包括保险类型、保险金额、保险期限等。说明：保险单是保障施工过程中发生意外事故的凭证。9.违约金计算表要求：计算表应详细列明违约行为、违约金额、计算方法等。说明：违约金计算表是确定违约责任的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：乙方未按合同约定的时间完成施工。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失。2.违约行为要求：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定：乙方应承担违约责任，修复质量问题，并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为要求：甲方未按合同约定支付款项。责任认定：甲方应承担违约责任，支付逾期付款的违约金。4.违约行为要求：第三方未按合作协议履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.违约行为要求：任何一方泄露商业秘密。责任认定：泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成施工，导致甲方无法按计划投入使用，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失，如租金损失、设备闲置损失等。传染病院供电设施施工协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1当事人身份2.2当事人地址3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.施工内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工材料5.施工进度5.1施工计划5.2进度要求5.3进度调整6.质量要求6.1质量标准6.2质量检查6.3质量保证7.付款方式7.1付款方式7.2付款比例7.3付款时间8.保险与责任8.1保险责任8.2责任承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效11.2合同终止12.其他约定12.1不可抗力12.2合同变更12.3合同解除13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工技术规范13.3附件三：工程量清单14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义“传染病院”指位于[具体地址]的传染病治疗机构；“供电设施”指传染病院所需的所有电力供应设备，包括但不限于变压器、配电柜、电缆、电线等；“施工”指按照本合同约定，对传染病院供电设施进行的安装、调试、验收等工作；“承包人”指承担传染病院供电设施施工任务的[承包人名称]；“发包人”指委托承包人进行供电设施施工的[发包人名称]；“合同”指本传染病院供电设施施工协议。1.2解释本合同中如有词语或条款含义不明确，双方应协商解决；协商不成的，按照相关法律法规和行业惯例进行解释。第二条双方当事人2.1当事人身份发包人：[发包人名称]，统一社会信用代码[统一社会信用代码]，法定代表人[法定代表人姓名]；承包人：[承包人名称]，统一社会信用代码[统一社会信用代码]，法定代表人[法定代表人姓名]。2.2当事人地址发包人地址：[发包人地址]；承包人地址：[承包人地址]。第三条项目概况3.1项目名称传染病院供电设施施工项目。3.2项目地点[具体地址]。3.3项目规模[具体规模描述，如：1000平方米，1000千瓦等]。第四条施工内容4.1施工范围本合同施工范围包括但不限于传染病院供电设施的安装、调试、验收等工作。4.2施工工艺承包人应按照国家相关标准和行业规范，采用先进、可靠、环保的施工工艺进行施工。4.3施工材料施工材料应符合国家相关标准和行业规范，且由承包人负责采购、运输和验收。第五条施工进度5.1施工计划承包人应在合同签订后[具体时间]内提交详细的施工进度计划，经发包人批准后执行。5.2进度要求承包人应按照批准的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。5.3进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误，承包人应及时通知发包人，并经双方协商后调整施工进度计划。第六条质量要求6.1质量标准本合同施工质量应符合国家相关标准和行业规范，达到[具体质量标准描述]。6.2质量检查发包人有权对施工过程和成果进行监督检查，承包人应予以配合。6.3质量保证承包人应保证施工质量，如因施工质量问题导致传染病院设施损坏或影响使用，承包人应负责修复或赔偿。第八条保险与责任8.1保险责任工程一切险，以保护传染病院供电设施在施工过程中的安全；人员意外伤害险，以保障施工人员的人身安全。8.2责任承担在保险有效期内，如因承包人责任导致传染病院供电设施损坏或施工人员伤亡，承包人应承担相应的赔偿责任。第九条违约责任9.1违约情形承包人未按合同约定的时间完成施工；承包人施工质量不符合合同约定的标准；承包人未按合同约定履行保险责任；发包人未按合同约定支付款项。9.2违约责任对于未按期完成施工的，每延误一天，应向对方支付合同总价款的[具体比例]%的违约金；对于施工质量不符合标准的，承包人应无条件进行返工，直至符合合同约定的标准，并承担由此产生的费用；对于未履行保险责任的，承包人应赔偿因此造成的损失；对于未按期支付款项的，违约方应向守约方支付逾期付款的利息。9.3违约赔偿违约方应按照本合同第九条第二款的约定向守约方支付违约赔偿金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。10.3争议解决程序仲裁程序应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。第十一条合同生效与终止11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止合同约定的施工任务完成；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。第十二条其他约定12.1不可抗力不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情形。12.2合同变更任何合同变更均需以书面形式经双方签字（或盖章）确认，方为有效。12.3合同解除除本合同第十一条规定的情形外，任何一方不得单方面解除合同。第十三条合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工技术规范13.3附件三：工程量清单第十四条合同签署与生效日期本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方概念本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人或单位，包括但不限于监理方、检测方、咨询方、技术支持方、供应商等。1.2第三方选择甲乙双方均有权根据项目需要选择第三方，并与其签订相应的合作协议。第二条第三方责任限额2.1责任限额概述第三方在本合同项下的责任，包括但不限于违约责任、赔偿责任等，应按照其与甲乙双方签订的协议或相关法律法规的规定进行限制。2.2具体责任限额2.2.1监理方：监理方对施工质量的监督责任，其责任限额不超过监理合同约定的金额。2.2.2检测方：检测方对工程质量的检测责任，其责任限额不超过检测合同约定的金额。2.2.3咨询方：咨询方提供咨询服务的责任，其责任限额不超过咨询合同约定的金额。2.2.4技术支持方：技术支持方提供技术支持的责任，其责任限额不超过技术支持合同约定的金额。2.2.5供应商：供应商提供材料或设备的责任，其责任限额不超过供应合同约定的金额。第三条第三方责权利划分3.1责任划分第三方在本合同项下的责任，应明确界定其责任范围，包括但不限于对施工质量、进度、安全等方面的监督和指导。3.2权利划分第三方在本合同项下的权利，应包括但不限于：对施工质量、进度、安全等方面的监督权；对承包人进行技术指导和咨询的权利；对承包人提出整改要求的权利；对施工成果进行验收的权利。3.3第三方与其他各方的关系第三方与甲乙双方的关系应明确界定，第三方应独立于甲乙双方，对其提供的服务或产品承担相应责任。第四条第三方介入时的额外条款4.1第三方介入条件第三方与甲乙双方签订书面合作协议；第三方具备相应的资质和能力；第三方介入不违反国家法律法规和行业规范。4.2第三方介入程序甲乙双方协商确定第三方介入事宜；签订合作协议，明确第三方责任、权利和义务；第三方按照合作协议履行职责。第五条第三方责任追究5.1违约责任追究若第三方在履行职责过程中发生违约行为，甲乙双方有权追究其违约责任，并要求其承担相应的赔偿责任。5.2赔偿责任追究若第三方因自身原因导致传染病院供电设施损坏或影响使用，甲乙双方