环保烟囱改造合同

环保烟囱改造合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方是一家致力于环保事业的企业，为了减少烟囱排放对环境的影响，提高环保水平，拟对现有烟囱进行改造；乙方是一家专业从事烟囱改造工程的企业，具备丰富的烟囱改造经验和技术实力，双方经协商一致，达成如下合同条款：一、工程概述1.1工程名称：环保烟囱改造工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：对现有烟囱进行改造，包括拆除原烟囱、新建烟囱、安装环保设施等。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，预计工期为____个月。二、工程费用2.1乙方向甲方提供烟囱改造工程的施工服务，工程总造价为人民币____元（大写：__________元整），其中包括：（1）烟囱拆除及新建费用：____元；（2）环保设施安装费用：____元；（3）其他相关费用：____元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。三、付款方式及进度3.1甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付工程总造价的30%作为预付款。3.2乙方在工程进度达到约定的____%后，甲方支付相应比例的工程款。3.3工程验收合格后，甲方应在验收报告出具后____个工作日内支付剩余的工程款。四、工程质量及验收4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准完成施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体验收标准和流程如下：（1）初步验收：在工程进度达到约定的____%后，甲方、乙方共同进行初步验收，对不符合约定质量标准的部位要求乙方及时整改；（2）最终验收：工程完工后，甲方、乙方共同组织最终验收，验收合格的，甲方支付剩余工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款×日违约金比例。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.环保烟囱改造工程设计方案2.工程预算明细表3.施工进度计划表4.工程质量标准及验收细则5.乙方提供的资质证明文件6.甲方提供的场地相关文件7.双方签订的保密协议8.双方签订的安全协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，或甲方未按照约定的时间支付工程款，均视为违约行为。2.乙方施工质量不符合约定的质量标准，或甲方提供的场地条件不符合合同要求的，也视为违约行为。3.违约行为的认定应基于合同条款和相关法律法规，由双方协商或法院判决。三、法律名词及解释：1.环保烟囱改造工程：指对现有烟囱进行拆除、新建和安装环保设施等一系列改造工作，以减少烟囱排放对环境的影响。2.工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止的时间段。3.工程款：指乙方为完成工程所收取的款项，包括烟囱改造费用、环保设施安装费用等。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，用于弥补因违约行为造成的损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时沟通，双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题，应立即暂停施工，由乙方进行整改，直至符合约定的质量标准。3.遇到支付问题，双方应严格按照合同约定的付款方式和时间履行支付义务。4.遇到争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于现有烟囱排放不符合环保要求，需要进行改造的企业。2.适用于企业为了提高环保水平，减少