华润精装合同范例

华润精装合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方提供的精装房屋（以下简称“房屋”）。

2.卖方同意向买方出售房屋。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、房屋的基本情况

1.房屋坐落：________________

2.房屋面积：________________

3.房屋结构：________________

4.房屋装修标准：________________

5.房屋交付时间：________________

二、房屋价格及支付方式

1.房屋总价：人民币________________元整（大写：________________元整）。

2.支付方式：

（1）首付款：买方应在签订本合同之日起__个工作日内支付人民币________________元整（大写：________________元整）作为首付款。

（2）尾款：买方应在房屋交付之日起__个工作日内支付剩余款项人民币________________元整（大写：________________元整）。

三、房屋交付及验收

1.房屋交付：卖方应按照合同约定的时间将房屋交付给买方。

2.验收：买方应在收到房屋后__个工作日内对房屋进行验收，如有质量问题，应在验收期内通知卖方。

四、违约责任

1.买方未按约定支付购房款的，应向卖方支付违约金，违约金为应付款项的__%。

2.卖方未按约定交付房屋的，应向买方支付违约金，违约金为应付款项的__%。

3.双方违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

七、其他约定

1.本合同一式__份，双方各执__份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.房屋买卖合同

2.房屋产权证

3.房屋测绘报告

4.房屋装修清单

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“装修方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.买方有意购买卖方提供的精装房屋（以下简称“房屋”）。

2.卖方同意向买方出售房屋，并由丙方负责房屋的精装修工作。

3.三方经友好协商，达成如下协议：

一、房屋的基本情况

1.房屋坐落：________________

2.房屋面积：________________

3.房屋结构：________________

4.房屋装修标准：________________

5.房屋交付时间：________________

二、房屋价格及支付方式

1.房屋总价：人民币________________元整（大写：________________元整）。

2.支付方式：

（1）首付款：买方应在签订本合同之日起__个工作日内支付人民币________________元整（大写：________________元整）作为首付款。

（2）尾款：买方应在房屋交付之日起__个工作日内支付剩余款项人民币________________元整（大写：________________元整）。

三、丙方装修责任

1.丙方负责按照合同约定对房屋进行精装修，确保装修质量符合甲方要求。

2.丙方应按时完成装修工作，并在房屋交付前进行自检。

3.丙方应保证装修材料的质量，不得使用假冒伪劣产品。

四、甲方的权益保障

1.甲方有权对房屋的装修过程进行监督，确保装修质量符合约定标准。

2.甲方有权要求丙方对装修过程中出现的问题进行整改。

3.甲方有权要求卖方提供房屋相关产权证明文件。

五、乙方的违约及限制条款

1.卖方未按约定交付房屋的，应向买方支付违约金，违约金为应付款项的__%。

2.卖方提供虚假产权证明文件的，应承担相应的法律责任。

3.卖方不得擅自变更房屋用途，否则甲方有权解除合同并要求赔偿。

六、丙方的责任与义务

1.丙方应按照合同约定进行装修，确保装修质量符合甲方要求。

2.丙方不得擅自改变房屋结构，如需改变，应经甲方同意。

3.丙方应按时完成装修工作，不得延误交付时间。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

九、其他约定

1.本合同一式__份，三方各执__份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.房屋买卖合同

2.房屋产权证

3.房屋测绘报告

4.房屋装修清单

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第三方介入的意义和目的：

1.提高房屋装修质量，确保甲方权益得到保障。

2.明确各方责任，降低交易风险。

3.优化资源配置，提高装修效率。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保房屋装修质量，满足甲方生活需求。

2.维护甲方权益，避免因装修问题造成损失。

3.提高甲方满意度，促进房地产市场的健康发展。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“开发商”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“购房者”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“装修监理方”）：

名称：________________

住所：________________

法定代表人：________________

鉴于：

1.开发商已开发完成精装住宅项目（以下简称“项目”）。

2.购房者有意购买项目中的精装住宅（以下简称“住宅”）。

3.丙方愿意担任项目住宅的装修监理工作。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

一、住宅的基本情况

1.住宅坐落：________________

2.住宅面积：________________

3.住宅结构：________________

4.住宅装修标准：________________

5.住宅交付时间：________________

二、住宅价格及支付方式

1.住宅总价：人民币________________元整（大写：________________元整）。

2.支付方式：

（1）首付款：购房者应在签订本合同之日起__个工作日内支付人民币________________元整（大写：________________元整）作为首付款。

（2）尾款：购房者应在住宅交付之日起__个工作日内支付剩余款项人民币________________元整（大写：________________元整）。

三、丙方装修监理责任

1.丙方负责对项目的住宅装修过程进行全程监理，确保装修质量符合国家相关标准和合同约定。

2.丙方应定期向购房者报告装修进度和质量情况。

3.丙方应监督装修材料的使用，确保其符合合同约定的品牌和规格。

四、乙方的权益保障

1.购房者有权要求丙方提供详细的装修监理报告，包括质量检测数据和问题整改记录。

2.购房者有权要求开发商对不符合标准的装修进行整改，直至满意为止。

3.购房者有权要求开发商提供住宅的产权证明文件和验收合格证明。

五、开发商的违约及限制条款

1.开发商未按约定交付住宅的，应向购房者支付违约金，违约金为应付款项的__%。

2.开发商提供虚假产权证明文件的，应承担相应的法律责任。

3.开发商不得擅自变更住宅用途，否则购房者有权解除合同并要求赔偿。

六、丙方的责任与义务

1.丙方应按照合同约定进行装修监理，确保装修质量符合购房者要求。

2.丙方不得泄露购房者提供的个人信息。

3.丙方应按时完成监理工作，不得延误交付时间。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向住宅所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同有效期为__年，自合同生效之日起计算。

九、其他约定

1.本合同一式__份，三方各执__份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.住宅买卖合同

2.住宅产权证

3.住宅装修监理报告

4.住宅装修材料清单

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

签订日期：________________

乙方为主导的目的和意义：

1.确