版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源项目监理人员聘用及并网验收合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2联系人及联系方式1.3合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资方2.5项目建设内容3.监理人员职责与权利3.1监理人员职责3.2监理人员权利3.3监理人员工作范围3.4监理人员工作期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4支付时间5.并网验收程序5.1验收申请5.2验收准备5.3验收实施5.4验收报告5.5验收结论6.合同履行与变更6.1合同履行6.2合同变更6.3合同解除7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.其他约定事项10.1保密条款10.2解密条款10.3不可抗力条款11.合同附件11.1项目合同11.2监理人员资质证书11.3并网验收方案12.合同份数与保管12.1合同份数12.2合同保管13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同解除与终止后的处理14.1合同解除14.2合同终止14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及地址(1)甲方:新能源项目投资方名称(2)地址:新能源项目投资方地址(3)乙方:新能源项目监理单位名称(4)地址:新能源项目监理单位地址1.2联系人及联系方式(1)甲方联系人:甲方负责人姓名(2)联系方式:甲方负责人联系电话(3)乙方联系人:乙方负责人姓名(4)联系方式:乙方负责人联系电话1.3合同签订日期合同签订日期:2024年月日第二条项目概况2.1项目名称新能源项目名称2.2项目地点新能源项目具体地址2.3项目规模新能源项目规模,包括装机容量、建设周期等2.4项目投资方新能源项目投资方名称2.5项目建设内容新能源项目建设内容,包括设备采购、安装、调试等第三条监理人员职责与权利3.1监理人员职责(1)对新能源项目建设过程进行监督管理;(2)对施工质量、进度、安全等进行检查和验收;(3)对设计变更、施工方案等进行审核;(4)对施工过程中发现的问题提出整改意见;(5)对并网验收提供技术支持。3.2监理人员权利(1)查阅项目相关资料;(2)要求施工方提供必要的技术支持;(3)对施工方提出整改意见;(4)对施工方进行监督和检查;(5)对并网验收进行参与和监督。3.3监理人员工作范围(1)项目前期准备;(2)施工阶段;(3)并网验收阶段。3.4监理人员工作期限监理人员工作期限为自合同签订之日起至项目并网验收完毕之日止。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币万元。4.2费用构成(1)监理人员费用;(2)差旅费;(3)其他相关费用。4.3支付方式(1)监理人员费用按月支付;(2)差旅费按实际发生支付;(3)其他相关费用按合同约定支付。4.4支付时间(1)监理人员费用每月支付一次;(2)差旅费按实际发生支付;(3)其他相关费用按合同约定支付时间支付。第五条并网验收程序5.1验收申请乙方在项目施工完毕后,向甲方提出验收申请。5.2验收准备(1)乙方负责组织验收准备工作;(2)甲方配合乙方进行验收准备工作。5.3验收实施(1)验收小组由甲方、乙方及相关部门人员组成;(2)验收小组对项目进行现场检查;(3)验收小组对项目进行综合评估。5.4验收报告验收小组完成验收后,向甲方提交验收报告。5.5验收结论验收结论分为合格、不合格两种,由验收小组根据验收报告确定。第六条合同履行与变更6.1合同履行(1)双方按照合同约定履行各自义务;(2)任何一方违反合同约定,应承担相应责任。6.2合同变更(1)合同变更需经双方协商一致;(2)合同变更应以书面形式进行。6.3合同解除(1)合同解除需经双方协商一致;(2)合同解除应以书面形式进行。第七条违约责任7.1违约情形(1)甲方未按时支付监理费用;(2)乙方未按合同约定履行监理职责;(3)任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。7.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任;(2)违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中约定。第一部分:合同如下:第八条争议解决8.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;(2)如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决机构(1)合同争议提交至双方约定的仲裁委员会;(2)仲裁委员会的仲裁规则适用于本合同的争议解决。8.3争议解决程序(1)提交仲裁申请;(2)仲裁委员会受理;(3)仲裁庭组成;(4)仲裁庭进行调查、取证;(5)仲裁庭作出仲裁裁决。第九条合同生效与终止9.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经双方代表签字确认;(3)合同经合同登记机关登记。9.2合同终止条件(1)项目完工并经验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)双方协商一致解除合同;(4)因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同终止程序(1)一方提出终止合同;(2)双方确认终止合同;(3)合同终止通知送达对方;(4)合同终止后的善后处理。第十条其他约定事项10.1保密条款(1)双方对本合同内容负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。10.2解密条款(1)在法律法规要求或双方协商一致的情况下,保密义务可解除;(2)解密后的信息不得用于任何违法、违规活动。10.3不可抗力条款(1)因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担责任;(2)发生不可抗力事件,一方应及时通知对方,并提供相关证明。第十一条合同附件11.1项目合同(1)项目合同复印件;(2)项目合同签订日期及双方签字盖章。11.2监理人员资质证书(1)监理人员资质证书复印件;(2)资质证书有效期限。11.3并网验收方案(1)并网验收方案复印件;(2)验收方案制定日期及双方签字盖章。第十二条合同份数与保管12.1合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份。12.2合同保管(1)合同原件由甲方保管;(2)合同复印件由双方各自行保管。第十三条合同签署13.1签署时间本合同于2024年月日签署。13.2签署地点本合同签署地点为:新能源项目投资方地址。13.3签署人员(1)甲方代表:甲方负责人姓名(2)乙方代表:乙方负责人姓名第十四条合同解除与终止后的处理14.1合同解除(1)合同解除后,双方应立即停止履行合同义务;(2)解除合同后,双方应就合同解除后的善后事宜进行协商。14.2合同终止(1)合同终止后,双方应立即停止履行合同义务;(2)终止合同后,双方应就合同终止后的善后事宜进行协商。14.3合同解除与终止后的处理(1)合同解除或终止后,双方应按照合同约定或协商一致的原则处理剩余款项;(2)合同解除或终止后,双方应妥善处理项目剩余物资、设备等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定业务需求或合同履行需要,由甲乙双方共同认可或由一方邀请的,不属于甲乙双方的独立法人、自然人或其他组织。(1)技术咨询服务方;(2)设备供应商;(3)监理机构;(4)金融机构;(5)其他为合同履行提供必要支持的服务方。第二条第三方介入的条件与程序(1)甲乙双方书面同意;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方介入不违反法律法规和本合同约定。2.2第三方介入程序:(1)甲乙双方共同协商确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订合作协议;(3)合作协议应明确各方的权利义务;(4)合作协议生效后,第三方正式介入本合同履行。第三条第三方的权利与义务3.1第三方的权利:(1)按照合作协议约定,获得相应的报酬;(2)在合同履行过程中,享有合法权益;(3)根据合同履行需要,提出合理化建议。3.2第三方的义务:(1)遵守法律法规和本合同约定;(2)按照合作协议履行相关职责;(3)保守商业秘密,不得泄露合同内容;(4)对因自身原因造成的损失承担相应责任。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据合作协议和本合同约定确定。4.2第三方责任限额包括:(1)第三方因自身原因造成甲方、乙方或其他第三方损失的赔偿;(2)第三方因违约行为导致合同无法履行,应承担的违约责任。4.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合作协议中约定。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由合作协议约定。5.2第三方与其他各方的划分如下:(1)第三方与甲方、乙方之间的纠纷,由合作协议约定解决方式;(2)第三方因自身原因造成其他第三方损失的,由第三方承担相应责任;(3)第三方因违约行为导致合同无法履行,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,如需变更本合同,甲乙双方应书面通知第三方,并经第三方同意。6.2第三方介入后的合同变更,应重新签订协议,明确各方的权利义务。第七条第三方介入后的合同解除与终止7.1第三方介入后,如需解除或终止本合同,甲乙双方应书面通知第三方,并经第三方同意。7.2第三方介入后的合同解除或终止,应重新签订协议,明确各方的权利义务。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议解决,按照合作协议约定解决方式。8.2如合作协议未约定解决方式,争议解决方式由甲乙双方协商确定。第九条第三方介入后的合同终止后的处理9.1第三方介入后的合同终止,甲乙双方应按照合作协议和本合同约定处理善后事宜。9.2第三方介入后的合同终止,甲乙双方应确保第三方按照合作协议履行完毕相关义务。第十条本条款的生效与解释10.1本条款自双方签字盖章之日起生效。10.2本条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目合同详细要求:项目合同应详细列明项目名称、地点、规模、投资方、建设内容、工期、质量标准、验收标准等。说明:项目合同是本合同的基础,是双方履行合同的主要依据。2.监理人员资质证书详细要求:监理人员资质证书应真实有效,符合国家相关资质要求。说明:监理人员的资质证书是确保监理人员具备相应专业能力和责任心的证明。3.并网验收方案详细要求:并网验收方案应包括验收标准、验收流程、验收人员、验收时间等。说明:并网验收方案是确保项目并网验收顺利进行的重要文件。4.合作协议详细要求:合作协议应明确甲乙双方及第三方在合同履行过程中的权利义务,包括但不限于费用、责任、期限等。说明:合作协议是甲乙双方与第三方之间履行合同的具体约定。5.第三方资质证明详细要求:第三方资质证明应包括营业执照、资质证书、相关业务许可等。说明:第三方资质证明是确保第三方具备相应资质和能力的重要文件。6.付款凭证详细要求:付款凭证应包括发票、收据、银行转账记录等。说明:付款凭证是证明甲乙双方履行付款义务的重要依据。7.违约赔偿协议详细要求:违约赔偿协议应包括违约行为、赔偿金额、支付方式等。说明:违约赔偿协议是双方在发生违约行为时,解决纠纷的重要文件。8.争议解决协议详细要求:争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时,解决纠纷的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:(1)未按时支付监理费用,责任认定:甲方应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金,如每月逾期支付金额的1%。(2)未按时提供项目资料,责任认定:甲方应向乙方提供完整的项目资料,否则乙方有权要求甲方承担相应责任。示例:甲方未按时提供项目资料,导致乙方无法履行监理职责,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定:(1)未按合同约定履行监理职责,责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方未按合同约定履行监理职责,导致项目质量不符合要求,乙方应赔偿甲方损失。(2)未按时提交验收报告,责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方未按时提交验收报告,导致甲方无法及时验收项目,乙方应赔偿甲方损失。3.第三方违约行为及责任认定:(1)未按合作协议履行职责,责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例:第三方未按合作协议履行职责,导致项目进度延误,第三方应赔偿甲乙双方损失。(2)泄露商业秘密,责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例:第三方泄露商业秘密,导致甲方或乙方遭受损失,第三方应赔偿损失。全文完。2024版新能源项目监理人员聘用及并网验收合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额3.监理人员聘用3.1监理人员数量及职责3.2监理人员资质要求3.3监理人员聘用程序3.4监理人员工作内容4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用构成4.3支付方式及时间5.监理期限5.1监理期限起止时间5.2监理期限顺延条件6.工程质量及安全要求6.1工程质量标准6.2安全生产要求6.3质量安全责任7.监理工作程序7.1工程开工前监理工作7.2工程施工监理工作7.3工程验收监理工作8.甲方义务8.1甲方提供资料及协助8.2甲方支付监理费用8.3甲方对监理工作的配合9.乙方义务9.1乙方提供监理人员9.2乙方执行监理工作9.3乙方对监理工作的改进10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定14.2不可抗力条款14.3合同解释及补充第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目基本信息2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:装机容量、占地面积等]2.4项目投资总额[项目总投资金额]3.监理人员聘用3.1监理人员数量及职责[监理人员总数及各岗位职责描述]3.2监理人员资质要求[监理人员所需具备的资质证书及要求]3.3监理人员聘用程序[监理人员聘用流程,包括招聘、选拔、培训等]3.4监理人员工作内容[监理人员具体工作内容描述,如:现场巡查、资料审核、质量控制等]4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额[监理费用总金额]4.2费用构成[监理费用具体构成,如:人员费用、设备费用、差旅费用等]4.3支付方式及时间[监理费用支付方式,如:按月支付、按阶段支付等,以及具体支付时间]5.监理期限5.1监理期限起止时间[监理期限具体起止日期]5.2监理期限顺延条件[监理期限顺延的具体条件,如:不可抗力、甲方原因等]6.工程质量及安全要求6.1工程质量标准[工程质量的行业标准或甲方要求的具体标准]6.2安全生产要求[安全生产的具体要求,如:安全操作规程、安全防护措施等]6.3质量安全责任[甲方和乙方在工程质量及安全生产方面的责任划分]8.甲方义务8.1甲方提供资料及协助甲方应向乙方提供项目相关资料,包括但不限于项目设计文件、施工图纸、合同文本、技术规范等,并在乙方要求时提供必要的协助,确保监理工作的顺利进行。8.2甲方支付监理费用甲方应按照合同约定的时间节点支付监理费用,如有延误,应向乙方支付相应的滞纳金。8.3甲方对监理工作的配合甲方应积极配合乙方进行监理工作,包括但不限于提供工作场所、协助进行现场勘查、及时处理监理工作中提出的问题等。9.乙方义务9.1乙方提供监理人员乙方应按照合同约定提供符合资质要求的监理人员,并保证其具备履行监理职责的能力。9.2乙方执行监理工作乙方应按照合同约定和工程要求,认真执行监理工作,确保工程质量符合国家标准和合同要求。9.3乙方对监理工作的改进乙方应根据甲方和工程实际情况,对监理工作进行必要的改进,以提高监理效果。10.违约责任10.1甲方违约责任若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付滞纳金;若甲方提供的信息不准确或误导乙方,导致监理工作延误或损失,甲方应承担相应责任。10.2乙方违约责任若乙方未按合同约定提供符合资质要求的监理人员,或监理人员不符合合同要求,乙方应承担相应责任;若乙方未按合同约定执行监理工作,导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构[如有约定,应列出具体的争议解决机构名称]12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件[列出合同终止的具体条件,如:监理期限届满、合同双方协商一致解除等]13.合同附件13.1合同附件清单[列出合同附件的具体名称和数量]13.2合同附件内容[提供合同附件的具体内容]14.其他约定事项14.1合同履行过程中的其他约定[列出合同履行过程中可能出现的其他约定事项]14.2不可抗力条款[约定不可抗力的定义、发生时的处理方式以及双方的责任承担]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲方、乙方之外的,根据合同约定或甲方、乙方共同邀请的,参与本合同履行过程中的其他个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高监理工作的效率、保证工程质量和安全,以及协助解决合同履行过程中可能出现的复杂问题。16.第三方介入方式16.1中介方中介方是指受甲方或乙方委托,提供中介服务,协助双方达成合作意向的第三方。16.2技术顾问技术顾问是指具备相关专业知识和技能,为甲方或乙方提供技术咨询服务,协助完成监理工作的第三方。16.3专业机构专业机构是指具有专业资质,能够提供专业检测、鉴定、评估等服务的第三方。17.第三方责任17.1责任限额第三方在履行本合同时,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。17.2责任划分17.2.1第三方对甲方、乙方的责任第三方在履行本合同时,对甲方、乙方承担的责任,应按照合同约定和第三方介入协议执行。17.2.2第三方对工程项目的责任第三方对工程项目的责任,应按照相关法律法规、行业标准及合同约定执行。18.第三方权利18.1第三方权利概述要求甲方、乙方提供必要的资料和信息;要求甲方、乙方配合完成相关工作;根据合同约定和第三方介入协议,收取相应费用。18.2第三方权利行使第三方应按照合同约定和第三方介入协议,行使自身权利。19.第三方介入程序19.1第三方介入申请19.2第三方介入审批双方应共同审查第三方介入申请,并在确认第三方资质和能力后,签署第三方介入协议。19.3第三方介入实施第三方介入后,应按照合同约定和第三方介入协议,履行相关职责。20.第三方介入变更20.1变更条件甲方、乙方共同同意;变更内容不影响合同目的的实现;变更内容符合法律法规和行业标准。20.2变更程序双方协商一致;签署变更协议;通知第三方。21.第三方介入终止21.1终止条件合同履行完毕;双方协商一致;法律法规或政策变动;第三方无法履行职责。21.2终止程序双方协商一致;签署终止协议;通知第三方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计文件详细要求:包含项目总体设计、详细设计图纸、设备选型清单、施工组织设计等,确保设计文件完整、准确。2.施工图纸详细要求:包含施工图、节点详图、材料清单、施工工艺说明等,确保图纸清晰、规范。3.合同文本详细要求:包含合同双方基本信息、项目基本信息、监理人员聘用、费用及支付方式、监理期限、工程质量及安全要求、违约责任、争议解决、合同生效及终止等条款。4.监理人员资质证书详细要求:监理人员应持有相应的监理工程师资格证书或相关专业资格证书。5.监理人员聘用协议详细要求:明确监理人员的职责、工作内容、工作期限、费用及支付方式等。6.监理工作计划详细要求:包含监理工作的具体安排、时间节点、工作内容、质量要求等。7.工程进度报告详细要求:定期提交工程进度报告,包括工程进度、质量情况、安全状况等。8.工程质量检测报告详细要求:对工程关键部位、关键工序进行质量检测,并提供检测报告。9.工程验收报告详细要求:对工程完成情况进行验收,并提供验收报告。10.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用及支付方式等。11.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、机构、程序等。12.附件清单详细要求:列出所有附件的名称、数量及说明。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定未按时支付监理费用:甲方应向乙方支付滞纳金,并承担由此产生的损失。未提供必要资料和信息:甲方应赔偿乙方因资料和信息缺失造成的损失。未配合监理工作:甲方应承担由此产生的延误和损失。2.乙方违约行为及责任认定未提供符合资质要求的监理人员:乙方应承担由此产生的损失,并重新提供符合要求的人员。未按时完成监理工作:乙方应承担由此产生的延误和损失。监理工作不符合要求:乙方应承担由此产生的损失,并重新进行监理工作。3.第三方违约行为及责任认定未按时完成工作:第三方应承担由此产生的延误和损失。工作质量不符合要求:第三方应承担由此产生的损失,并重新进行工作。示例说明:若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付滞纳金,如:每日滞纳金为监理费用总额的千分之五。全文完。2024版新能源项目监理人员聘用及并网验收合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设周期3.监理人员聘用条件3.1监理人员资质要求3.2监理人员职责3.3监理人员聘用程序4.监理服务内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理方式5.并网验收标准及流程5.1并网验收标准5.2并网验收流程5.3并网验收时间6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.合同期限及终止条件7.1合同期限7.2终止条件8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.保密条款9.1保密范围9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.其他约定事项12.1不可抗力12.2法律适用13.合同附件13.1监理人员名单13.2项目相关文件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:_________________甲方地址:_________________甲方法定代表人:_________________甲方联系电话:_________________1.2乙方基本信息乙方名称:_________________乙方地址:_________________乙方法定代表人:_________________乙方联系电话:_________________2.项目概况2.1项目名称:_________________2.2项目地点:_________________2.3项目规模:_________________2.4项目总投资:_________________2.5项目建设周期:_________________3.监理人员聘用条件3.1监理人员资质要求具备国家规定的监理工程师资格证书具有相关行业工作经验不少于五年熟悉新能源项目监理流程及相关法规3.2监理人员职责负责项目施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面的监督和管理编制监理计划,组织实施监理工作对施工过程中的问题提出整改意见,监督整改落实参与项目竣工验收3.3监理人员聘用程序甲方根据项目需求,提出监理人员聘用要求乙方提交符合要求的监理人员名单及资质证明甲方对提交的名单进行审核,确定聘用人员乙方与聘用人员签订劳动合同4.监理服务内容4.1监理范围项目施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面的监督和管理施工图纸、设计变更、施工组织设计等文件的审核施工现场的安全、环保、文明施工等方面的检查施工合同履行情况的监督4.2监理内容对施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行全程监督对施工图纸、设计变更、施工组织设计等文件进行审核对施工现场的安全、环保、文明施工等方面进行检查对施工合同履行情况进行监督4.3监理方式定期巡视、检查随机抽查对重大问题进行专项检查5.并网验收标准及流程5.1并网验收标准符合国家相关标准和规范项目建设完成,设备安装调试合格项目运行稳定,各项性能指标达到设计要求5.2并网验收流程甲方组织编制并网验收方案乙方按照验收方案进行自检甲方组织验收小组对项目进行验收验收合格后,甲方出具验收报告5.3并网验收时间项目建成后,甲方应在30日内组织验收6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额:_________________6.2费用支付方式按照监理进度分期支付首期支付:_________________中期支付:_________________末期支付:_________________6.3费用支付时间首期支付:合同签订后30日内中期支付:监理工作完成60%后末期支付:监理工作完成后7.合同期限及终止条件7.1合同期限:_________________7.2终止条件合同期满甲方或乙方提出终止合同,并书面通知对方发生不可抗力事件,导致合同无法履行8.违约责任8.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。甲方提供的项目资料不符合要求,导致监理工作无法正常进行,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方未按时组织并网验收,每逾期一日,应向乙方支付违约金,违约金为每日合同监理费用的1%。8.2乙方违约责任乙方未按合同约定提供监理服务,每逾期一日,应向甲方支付违约金,违约金为每日合同监理费用的1%。乙方未按合同要求进行监理,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方泄露甲方商业秘密或项目信息,应承担法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.保密条款9.1保密范围甲方项目的技术秘密、商业秘密、项目信息等。乙方在履行合同过程中知悉的甲方商业秘密、技术资料等。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为_________________。11.合同生效及修改11.1合同生效条件双方签字盖章后生效。11.2合同修改程序任何一方要求修改合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议。12.其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任。不可抗力事件发生后,应及时通知对方,并提供相关证明。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.合同附件13.1监理人员名单[此处列出监理人员名单及资质证明]13.2项目相关文件[此处列出项目相关文件清单]14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期:_________________14.2合同生效日期:合同签署之日起。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的独立第三方,包括但不限于监理机构、审计机构、检测机构、咨询机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目监理、审计、检测、咨询、融资、保险等。15.3第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。第三方应具备相应的资质和能力,能够独立承担其职责。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方的责任限额是指第三方因违约或侵权行为对甲乙双方或项目造成的损失,第三方需承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方的责任限额应在合作协议中明确约定,一般不得超过其注册资本的一定比例。若第三方在合作协议中未约定责任限额,则其责任限额为人民币100万元。16.3责任限额的调整如第三方责任限额在合同执行过程中需要调整,需经甲乙双方同意,并书面通知对方。17.第三方责任界定17.1第三方责任范围第三方应在其职责范围内承担相应的责任,包括但不限于提供专业服务、遵守合同约定、保护项目利益等。17.2第三方责任免除因不可抗力、甲乙双方原因或其他非第三方原因导致的损失,第三方不承担责任。17.3第三方责任追偿若第三方因违约或侵权行为造成甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应积极配合甲方的工作,及时向甲方报告工作进展和发现的问题。1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教育培训劳动合同样本2篇
- 旅游区租赁管理合同3篇
- 挡土墙施工合同范本3篇
- 新版住宿酒店合同3篇
- 改正错误承诺书3篇
- 搅拌机购买协议3篇
- 方式预售合同补充协议3篇
- 新项目建议立项3篇
- 政府采购保密协议3篇
- 居民意见小区改进措施3篇
- 支气管动脉造影护理
- 校园春季安全
- 2024-2025学年六上科学期末综合检测卷(含答案)
- 【MOOC】工程力学-浙江大学 中国大学慕课MOOC答案
- 2024年湖南省公务员考试《行测》真题及答案解析
- 产房年终总结及明年计划
- 北京交通大学《数据结构与算法》2021-2022学年期末试卷
- 足球体育说课
- 【粤教】八上地理知识点总结
- (完整版)八年级下册所有古诗及文言文(人教版)
- 铝合金搅拌摩擦焊的工艺研究
评论
0/150
提交评论