2024年度海洋工程高低压配电系统设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度海洋工程高低压配电系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同标的1.6合同签订地点2.合同双方权利义务2.1设计方权利义务2.1.1设计方责任2.1.2设计方义务2.2施工方权利义务2.2.1施工方责任2.2.2施工方义务3.设计要求与标准3.1设计依据3.2设计深度3.3设计标准3.4设计变更4.施工要求与标准4.1施工依据4.2施工组织4.3施工技术要求4.4施工进度计划5.设计费用与支付5.1设计费用构成5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间5.4设计费用调整6.施工费用与支付6.1施工费用构成6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间6.4施工费用调整7.设计与施工进度安排7.1设计进度安排7.2施工进度安排7.3进度延误责任8.质量要求与保证8.1设计质量要求8.2施工质量要求8.3质量保证措施9.风险责任与处理9.1设计风险责任9.2施工风险责任9.3风险处理方式10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任与赔偿11.1违约责任11.2违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1设计图纸13.2施工图纸13.3技术规范13.4合同附件清单14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同解除与终止条件14.4合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同名称：《2024年度海洋工程高低压配电系统设计与施工合同》1.2合同编号：2024OLHPD0011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同双方1.4.1设计方：甲方，全称为“海洋工程科技有限公司”1.4.2施工方：乙方，全称为“海洋工程施工有限公司”1.5合同标的：乙方根据甲方提供的海洋工程高低压配电系统设计要求，负责该系统的设计与施工。1.6合同签订地点：中国北京市朝阳区1.7合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条合同双方权利义务2.1设计方权利义务2.1.1设计方责任：负责按照甲方要求完成海洋工程高低压配电系统的设计工作，并确保设计符合相关规范和标准。2.1.2设计方义务：提供设计图纸、技术文件，参与施工过程中的技术交底，对设计图纸进行必要的修改和完善。2.2施工方权利义务2.2.1施工方责任：按照设计图纸和施工规范完成海洋工程高低压配电系统的施工工作，确保工程质量。2.2.2施工方义务：在施工过程中，遵守相关法律法规和行业标准，保证施工安全，按时完成施工任务。第三条设计要求与标准3.1设计依据：本设计依据《海洋工程高低压配电系统设计规范》及相关国家标准、行业标准。3.2设计深度：本设计为详细设计，包括电气主接线、设备选型、保护装置配置、电缆敷设等。3.3设计标准：设计应符合国家现行电气设计规范和标准，并考虑海洋工程特殊环境要求。3.4设计变更：设计变更需经双方协商一致，并签订设计变更单。第四条施工要求与标准4.1施工依据：本施工依据设计图纸、《海洋工程施工及验收规范》及相关国家标准、行业标准。4.2施工组织：施工方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度安排、资源配置等。4.3施工技术要求：施工过程中应严格按照设计图纸和规范要求进行，确保施工质量。4.4施工进度计划：施工进度计划应明确各阶段施工任务和时间节点，并经甲方确认。第五条设计费用与支付5.1设计费用构成：设计费用包括但不限于设计费、差旅费、资料费等。5.2设计费用支付方式：设计费用按设计进度分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段费用的30%。5.3设计费用支付时间：每个阶段完成后15个工作日内支付该阶段费用。5.4设计费用调整：如因设计变更等原因导致设计费用增加，双方协商后可进行相应调整。第六条施工费用与支付6.1施工费用构成：施工费用包括但不限于施工费、材料费、人工费、设备租赁费等。6.2施工费用支付方式：施工费用按施工进度分阶段支付，每个阶段完成后支付该阶段费用的30%。6.3施工费用支付时间：每个阶段完成后15个工作日内支付该阶段费用。6.4施工费用调整：如因施工条件变化等原因导致施工费用增加，双方协商后可进行相应调整。第七条设计与施工进度安排7.1设计进度安排：设计工作自合同签订之日起60日内完成初步设计，90日内完成详细设计。7.2施工进度安排：施工工作自设计图纸交付之日起120日内完成主体工程，180日内完成全部工程。7.3进度延误责任：如因设计方原因导致设计进度延误，由设计方承担相应责任；如因施工方原因导致施工进度延误，由施工方承担相应责任。第八条质量要求与保证8.1设计质量要求：设计文件应完整、准确、清晰，符合国家现行设计规范和标准，满足工程实际需求。8.2施工质量要求：施工质量应符合国家现行施工规范和标准，确保工程安全、可靠、耐用。8.3质量保证措施：双方应采取有效措施，确保设计质量和施工质量，包括但不限于：8.3.1设计方应进行内部质量审查，确保设计文件符合要求。8.3.2施工方应进行施工前质量检查，确保施工材料、设备符合质量标准。8.3.3双方应共同参与工程验收，确保工程质量满足要求。第九条风险责任与处理9.1设计风险责任：设计方对设计风险负责，包括但不限于设计错误、设计遗漏等。9.2施工风险责任：施工方对施工风险负责，包括但不限于施工过程中发生的安全事故、质量事故等。9.3.1设计方应提供必要的技术支持，协助解决设计风险问题。9.3.2施工方应采取有效措施，确保施工安全，降低风险损失。第十条合同解除与终止10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正。10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。10.2.1合同约定的设计、施工任务全部完成。10.2.2双方协商一致终止合同。第十一条违约责任与赔偿11.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约赔偿：违约方应按照合同约定和实际损失，向守约方支付违约金或赔偿损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。12.2争议解决机构：争议解决机构为北京仲裁委员会。12.3争议解决程序：争议提交仲裁后，按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十三条合同附件13.1设计图纸：合同附件包括设计图纸、设计说明书、技术规范等。13.2施工图纸：合同附件包括施工图纸、施工组织设计、施工方案等。13.3技术规范：合同附件包括国家现行电气设计规范、施工规范和行业标准等。13.4合同附件清单：合同附件清单详见附件一。第十四条其他约定事项14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.2合同生效日期：本合同生效日期为2024年3月1日。14.3合同解除与终止条件：如发生合同解除与终止的情况，双方应按照合同约定和相关法律法规办理手续。14.4合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与界定15.1第三方的概念：本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务或参与合同履行的独立法人、非法人组织或其他实体。15.2第三方的类型：第三方可能包括但不限于设计咨询机构、监理单位、检测机构、设备供应商、施工分包单位等。第十六条第三方的责任与权利16.1第三方的责任：16.1.1第三方应按照合同约定和委托事项，承担相应的责任，包括但不限于保证服务质量、按时完成工作任务等。16.1.2第三方在提供专业服务过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。16.2第三方的权利：16.2.1第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。16.2.2第三方有权根据合同约定和项目需求，提出合理化建议。第十七条第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：17.1.1第三方应向甲方提供工作进度报告和成果，甲方应定期对第三方工作进行评估。17.1.2甲方有权要求第三方改进工作或解除合同。17.2第三方与乙方的划分：17.2.1第三方应按照乙方的要求和施工计划进行工作。17.2.2乙方有权监督第三方的施工过程，确保符合合同要求。第十八条第三方介入的程序18.1第三方介入的申请：甲方或乙方如需引入第三方，应提前向对方提出申请，并获得对方同意。18.2第三方介入的审批：双方应共同审查第三方的资质和能力，确保其符合合同要求。18.3第三方介入的合同签订：第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各自的权利义务。第十九条第三方的责任限额19.1第三方的责任限额：19.1.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质、风险程度和合同约定确定。19.1.2第三方的责任限额应在补充协议中明确，并经甲乙双方同意。19.2超额责任的承担：19.2.1如第三方责任超过约定限额，超出部分由第三方自行承担。19.2.2如第三方责任未达到约定限额，超出部分由甲乙双方根据责任划分承担。第二十条第三方的退出机制20.1.1第三方无法履行合同约定的义务。20.1.2第三方违反合同约定，经甲乙双方书面通知后仍未纠正。20.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。20.2第三方的退出程序：20.2.1第三方退出合同前，应向甲乙双方提交退出申请。20.2.2甲乙双方应共同审查第三方的退出申请，并在必要时进行协商。20.2.3第三方退出合同后，甲乙双方应按照合同约定和实际情况处理相关事宜。第二十一条第三方介入时的额外条款及说明21.1额外条款的签订：甲乙双方应与第三方签订补充协议，作为本合同的一部分。21.2.1第三方的责任范围和限额。21.2.2第三方的服务期限和进度要求。21.2.3第三方的费用和支付方式。21.2.4第三方的保密义务。21.2.5第三方的违约责任和赔偿方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：1.1设计图纸：包括电气主接线图、设备布置图、电缆敷设图等。1.2设计说明书：详细说明设计依据、设计原则、设计参数等。1.3设计计算书：包括电气设备选型计算、保护配置计算等。1.4设计变更单：记录设计变更的内容、原因、时间等信息。2.施工文件：2.1施工图纸：包括施工详图、施工组织设计、施工方案等。2.2施工组织设计：详细说明施工计划、施工方法、施工进度等。2.3施工方案：包括施工工艺、施工技术、施工设备等。2.4施工变更单：记录施工变更的内容、原因、时间等信息。3.技术规范：3.1国家现行电气设计规范和标准。3.2国家现行施工规范和标准。3.3海洋工程特殊环境要求的相关规范。4.合同附件清单：4.1列出所有合同附件的名称和数量。4.2明确每个附件的详细要求和说明。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1设计方违约行为：1.1.1未按时完成设计任务。1.1.2设计文件不符合规范和标准。1.1.3设计变更未及时通知施工方。1.2施工方违约行为：1.2.1未按时完成施工任务。1.2.2施工质量不符合规范和标准。1.2.3施工过程中出现安全事故。1.3第三方违约行为：1.3.1未按时完成专业服务。1.3.2提供的服务不符合要求。1.3.3违反保密协议。2.违约责任认定标准：2.1设计方违约责任：2.1.1未按时完成设计任务，应向甲方支付违约金。2.1.2设计文件不符合规范和标准，应重新设计或赔偿损失。2.1.3设计变更未及时通知施工方，应承担相应责任。2.2施工方违约责任：2.2.1未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金。2.2.2施工质量不符合规范和标准，应进行返工或赔偿损失。2.2.3施工过程中出现安全事故，应承担相应法律责任。2.3第三方违约责任：2.3.1未按时完成专业服务，应向甲方支付违约金。2.3.2提供的服务不符合要求，应重新提供服务或赔偿损失。2.3.3违反保密协议，应承担相应法律责任。示例说明：1.设计方未按时完成设计任务，导致施工进度延误，应向甲方支付违约金，违约金金额为设计合同总价的5%。2.施工方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，应承担相应法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。3.第三方未按时完成专业服务，导致项目进度延误，应向甲方支付违约金，违约金金额为专业服务合同总价的10%。全文完。2024年度海洋工程高低压配电系统设计与施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1海洋工程高低压配电系统设计范围2.2海洋工程高低压配电系统施工范围3.设计内容3.1设计依据及标准3.2设计原则及要求3.3设计文件内容及提交时间3.4设计变更及费用处理4.施工内容4.1施工进度安排4.2施工质量标准4.3施工现场管理4.4施工安全措施4.5施工材料及设备供应5.质量保证与验收5.1设计质量保证5.2施工质量保证5.3验收标准及程序5.4验收不合格的处理6.隐蔽工程及变更6.1隐蔽工程定义及处理6.2设计变更流程及费用6.3施工变更流程及费用7.合同价格及支付方式7.1设计费用构成7.2施工费用构成7.3价格调整机制7.4支付方式及时间8.期限及违约责任8.1合同期限8.2设计期限8.3施工期限8.4违约责任及赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务及违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.合同生效及修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同修改效力13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2法律变更条款13.3合同附件14.合同签署及生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：海洋工程公司乙方：高低压配电系统设计施工公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1海洋工程高低压配电系统设计范围本次合同设计范围为甲方海洋工程项目的高低压配电系统设计，包括但不限于电气主接线、设备选型、保护装置、电缆敷设、接地系统等。2.2海洋工程高低压配电系统施工范围本次合同施工范围为甲方海洋工程项目的高低压配电系统施工，包括但不限于设备安装、线路敷设、调试、验收等。3.设计内容3.1设计依据及标准设计依据国家现行相关设计规范、标准及甲方提供的工程资料。3.2设计原则及要求设计遵循安全可靠、经济合理、技术先进、易于维护的原则，满足甲方使用要求。3.3设计文件内容及提交时间设计文件包括但不限于设计说明书、图纸、设备清单、材料清单等，具体内容详见附件。设计文件提交时间为合同签订后30个工作日内。3.4设计变更及费用处理设计过程中如遇变更，乙方应及时向甲方提出变更申请，经双方确认后，乙方应根据实际情况调整设计文件，并按实际发生费用向甲方收取相应费用。4.施工内容4.1施工进度安排施工进度安排详见附件，甲方应按照施工进度要求提供施工场地及所需物资。4.2施工质量标准施工质量应符合国家现行施工质量标准及甲方要求，具体标准详见附件。4.3施工现场管理乙方应按照国家相关法律法规和甲方要求，对施工现场进行规范化管理，确保施工安全、文明、有序。4.4施工安全措施乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中人员安全和设备完好。4.5施工材料及设备供应乙方负责施工所需的材料及设备的采购、运输、验收及安装，确保材料及设备质量符合要求。5.质量保证与验收5.1设计质量保证乙方保证设计质量符合国家相关规范、标准及甲方要求，如因设计原因导致质量问题，乙方应承担相应责任。5.2施工质量保证乙方保证施工质量符合国家相关规范、标准及甲方要求，如因施工原因导致质量问题，乙方应承担相应责任。5.3验收标准及程序验收标准及程序详见附件，验收不合格部分，乙方应在接到通知后7日内进行整改，直至合格。5.4验收不合格的处理验收不合格部分，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格。如因乙方原因导致整改不合格，乙方应承担相应责任。6.隐蔽工程及变更6.1隐蔽工程定义及处理隐蔽工程指在施工过程中不易被直接观察到的工程部分。隐蔽工程完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。6.2设计变更流程及费用设计变更流程详见附件，变更费用由双方协商确定，如变更内容影响合同价格，双方应重新签订补充协议。6.3施工变更流程及费用施工变更流程详见附件，变更费用由双方协商确定，如变更内容影响合同价格，双方应重新签订补充协议。7.合同价格及支付方式7.1设计费用构成设计费用包括但不限于设计人员费用、资料费、图纸费等，具体费用详见附件。7.2施工费用构成施工费用包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等，具体费用详见附件。7.3价格调整机制合同价格在合同有效期内如遇政策性调整，双方可协商调整价格。7.4支付方式及时间甲方按合同约定支付设计费用及施工费用，具体支付方式及时间详见附件。8.期限及违约责任8.1合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为自合同生效之日起至甲方海洋工程项目高低压配电系统全部竣工并验收合格之日止。8.2设计期限乙方应在合同生效后30个工作日内完成设计文件的编制和提交。8.3施工期限施工期限为自甲方提供施工场地及所需物资之日起至高低压配电系统全部竣工并验收合格之日止。8.4违约责任及赔偿如一方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。9.保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3保密义务及违约责任双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。如违反保密义务，应承担相应的法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。11.合同解除及终止11.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未改正；（2）不可抗力事件导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。11.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务，并妥善处理合同履行过程中产生的债权债务关系。12.合同生效及修改12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序对本合同的任何修改，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。12.3合同修改效力合同修改后的条款与本合同原有条款不一致的，以修改后的条款为准。13.其他约定事项13.1不可抗力条款因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。13.2法律变更条款如国家法律法规或政策发生变更，影响合同履行，双方应协商解决，必要时可调整合同条款。13.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工进度安排、设计文件、材料设备清单等。14.合同签署及生效14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数及效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等，是指在合同履行过程中，经甲方或乙方同意，参与合同项目相关工作的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式1.中介方：为甲方或乙方提供信息、咨询、协调等服务。2.监理方：对施工过程进行监督和管理，确保工程质量。3.咨询方：提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。4.检测方：对工程材料、设备进行检测，确保其符合质量标准。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定，承担相应的责任。15.3.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定，要求甲方或乙方提供必要的工作条件、资料和信息。15.4.2第三方有权在合同履行过程中，对甲方或乙方的行为进行监督和检查。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系，由合同约定。15.5.2第三方与甲方、乙方在合同履行过程中的权利义务划分，应明确约定。15.5.3第三方在合同履行过程中的行为，不得损害甲方、乙方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额本合同约定，第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其赔偿责任不得超过合同总金额的10%。16.2责任限额的调整如第三方责任限额低于合同总金额的10%，或因法律法规、行业标准调整等原因，导致责任限额低于合同总金额的10%，则责任限额应相应调整。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的审批程序甲方或乙方需在第三方介入前，向对方书面告知并经对方同意。17.2第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体费用根据合同约定及第三方服务内容确定。17.3第三方介入的协调甲方或乙方应与第三方保持良好沟通，确保第三方能够顺利履行职责。17.4第三方介入的变更如第三方介入后，需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订补充协议。17.5第三方介入的终止如第三方介入后，合同履行过程中出现不可抗力因素或其他原因导致第三方无法继续履行职责，双方