2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议3篇_第1页
2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议3篇_第2页
2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议3篇_第3页
2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议3篇_第4页
2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2相关术语解释2.合同双方2.1项目建设单位信息2.2施工单位信息2.3担保单位信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.施工合同4.1施工范围4.2施工质量标准4.3施工进度要求4.4施工安全管理4.5施工资料提交5.担保条款5.1担保范围5.2担保方式5.3担保期限5.4担保费用5.5担保解除条件6.乡村振兴协议6.1乡村振兴目标6.2乡村振兴措施6.3乡村振兴资金6.4乡村振兴成果7.付款方式7.1付款进度7.2付款条件7.3付款方式7.4付款时间8.合同履行8.1施工单位义务8.2项目建设单位义务8.3担保单位义务9.合同变更和解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件14.签署与生效日期第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.2相关术语解释(1)“城乡一体化建设项目”指甲方在城乡一体化发展过程中实施的建设项目。(2)“施工合同”指甲方与乙方就城乡一体化建设项目施工内容所签订的合同。(3)“担保”指丙方为乙方履行施工合同所提供的担保。(4)“乡村振兴协议”指甲方与丙方就乡村振兴项目所签订的协议。2.合同双方2.1项目建设单位信息甲方名称:____________________甲方地址:____________________甲方联系人:____________________甲方联系电话:____________________2.2施工单位信息乙方名称:____________________乙方地址:____________________乙方联系人:____________________乙方联系电话:____________________2.3担保单位信息丙方名称:____________________丙方地址:____________________丙方联系人:____________________丙方联系电话:____________________3.项目概况3.1项目名称:____________________3.2项目地点:____________________3.3项目规模:____________________3.4项目工期:____________________4.施工合同4.1施工范围:____________________4.2施工质量标准:____________________4.3施工进度要求:____________________4.4施工安全管理:____________________4.5施工资料提交:____________________5.担保条款5.1担保范围:____________________5.2担保方式:____________________5.3担保期限:____________________5.4担保费用:____________________5.5担保解除条件:____________________6.乡村振兴协议6.1乡村振兴目标:____________________6.2乡村振兴措施:____________________6.3乡村振兴资金:____________________6.4乡村振兴成果:____________________8.合同履行8.1施工单位义务(1)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成施工任务。(2)乙方应确保施工质量符合国家及行业标准。(3)乙方应遵守施工现场的安全管理规定,确保施工安全。(4)乙方应按照甲方要求,及时提交施工资料。8.2项目建设单位义务(1)甲方应按照合同约定,按时支付工程款项。(2)甲方应提供施工所需的场地、设备等条件。(3)甲方应按照合同约定,对施工过程中出现的问题进行处理。8.3担保单位义务(1)丙方应按照合同约定,提供相应的担保。(2)丙方应配合甲方和乙方履行合同义务。9.合同变更和解除9.1变更条件(1)因不可抗力导致合同无法继续履行。(2)双方协商一致,决定变更合同内容。9.2变更程序(1)双方应以书面形式提出变更请求。(2)变更内容经双方签字确认后生效。9.3解除条件(1)一方违约,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正。(2)因不可抗力导致合同无法继续履行。9.4解除程序(1)一方提出解除合同请求,应以书面形式通知对方。(2)合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。10.违约责任10.1违约情形(1)一方未按照合同约定履行义务。(2)一方违反合同约定,给对方造成损失。10.2违约责任承担(1)违约方应承担相应的违约责任。(2)违约方应赔偿对方因此遭受的损失。10.3违约赔偿(1)赔偿金额应根据损失情况确定。(2)赔偿方式可包括支付违约金、赔偿实际损失等。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方协商解决。(2)提交仲裁机构仲裁。(3)依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)双方应在争议发生后30日内协商解决。(2)协商不成,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3争议解决机构(1)双方协商确定的仲裁机构。(2)依法有管辖权的人民法院。12.合同生效与终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同条款齐全、明确。12.2合同终止条件(1)合同履行完毕。(2)合同解除或终止。12.3合同终止程序(1)双方应以书面形式通知对方。(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜。13.其他13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数本合同一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。13.3合同附件(1)施工图纸。(2)施工组织设计。(3)其他相关文件。14.签署与生效日期14.1签署日期:____________________14.2生效日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定目的或服务需求,经甲乙双方同意介入本合同的独立第三方。1.2.1中介方:提供信息、咨询、协调等服务。1.2.2监理方:负责对施工过程进行监督和管理。1.2.3评估方:对项目成果进行评估和验收。1.2.4保险公司:提供工程保险服务。1.2.5其他专业服务机构。2.第三方介入条件2.1.1甲乙双方同意。2.1.2第三方具备完成其服务所需的专业能力和资质。2.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。3.第三方职责与权利3.1.1按照合同约定提供专业服务。3.1.2对其提供的服务质量负责。3.1.3遵守保密义务,不得泄露合同相关秘密。3.2.1获取甲乙双方提供的相关资料和文件。3.2.2在其职责范围内,对施工过程进行监督和管理。3.2.3在合同约定范围内,向甲乙双方提出建议和意见。4.第三方责任限额4.1.1第三方服务的性质和范围。4.1.2第三方服务的专业能力和资质。4.1.3合同约定的第三方责任限额。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定,包括:4.2.1第三方因提供服务导致甲乙双方损失的赔偿限额。4.2.2第三方因违反保密义务导致损失的责任限额。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方不对甲乙双方承担连带责任。5.2第三方与施工单位的合作:5.2.2第三方在履行职责时,应尊重施工单位的管理和操作。5.3第三方与担保单位的关系:5.3.2第三方应协助担保单位履行担保义务。6.第三方介入的合同变更6.1.1第三方介入对合同履行的影响。6.1.2第三方介入后的责任划分。6.1.3第三方介入后的合同变更程序。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成,可按照合同约定的争议解决方式解决。8.第三方介入的合同终止8.1.1第三方服务完成或合同约定的期限届满。8.1.2第三方提供的服务不符合合同约定,经协商无法解决。8.1.3出现合同约定的其他终止情形。8.2第三方介入的合同终止,甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范要求:详细、准确,符合国家及行业标准。说明:为施工提供技术依据,确保施工质量。2.施工组织设计要求:合理、可行,确保施工进度和质量。说明:指导施工过程中的组织、管理和协调。3.合同签订文件要求:正式、完整,包含双方签字盖章。说明:证明合同成立和生效。4.施工进度计划要求:明确、具体,反映施工进度情况。说明:用于监督和控制施工进度。5.施工现场安全管理制度要求:全面、有效,确保施工安全。说明:指导施工现场的安全管理。6.施工质量管理方案要求:科学、合理,确保施工质量。说明:指导施工过程中的质量控制。7.施工资料提交清单要求:完整、准确,反映施工过程。说明:用于记录和归档施工资料。8.第三方介入协议要求:明确第三方介入的职责、权利和责任。说明:规范第三方介入行为,确保合同履行。9.付款凭证要求:真实、有效,反映付款情况。说明:用于证明付款事实。10.违约责任认定书要求:明确违约事实、责任认定和赔偿标准。说明:用于处理违约行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成施工任务。1.2甲方未按合同约定支付工程款项。1.3第三方未按合同约定履行职责。1.4任何一方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于:2.2.1赔偿损失。2.2.2支付违约金。2.2.3承担其他法律责任。3.示例说明:3.1乙方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失,并支付违约金。3.2甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担违约责任。3.3第三方未按合同约定履行职责,导致施工质量不合格。第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.担保方基本信息1.2.施工方基本信息1.3.乡村振兴协议方基本信息2.建设项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目类型3.担保内容与要求3.1.担保范围3.2.担保额度3.3.担保期限3.4.担保方式4.乡村振兴协议内容4.1.乡村振兴目标4.2.乡村振兴项目4.3.乡村振兴资金4.4.乡村振兴期限5.施工合同条款5.1.施工工期5.2.施工质量5.3.施工安全5.4.施工材料5.5.施工进度6.担保费用及支付方式6.1.担保费用计算方法6.2.担保费用支付方式6.3.担保费用调整7.担保责任与义务7.1.担保方责任7.2.担保方义务7.3.施工方责任7.4.施工方义务8.争议解决8.1.争议解决方式8.2.争议解决机构8.3.争议解决程序9.合同解除与终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件9.3.合同解除与终止程序10.合同生效与终止10.1.合同生效条件10.2.合同终止条件10.3.合同生效与终止日期11.合同附件11.1.附件一:建设项目可行性研究报告11.2.附件二:乡村振兴项目规划书11.3.附件三:施工方案11.4.附件四:其他相关文件12.合同签署12.1.签署日期12.2.签署地点12.3.签署人员13.合同生效13.1.合同生效条件13.2.合同生效日期14.其他约定事项14.1.通知方式14.2.合同变更14.3.合同保密14.4.合同解除与终止后的处理14.5.合同解除与终止后的责任承担第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1担保方基本信息1.1.1担保方全称:__________1.1.2担保方住所:__________1.1.3担保方法定代表人:__________1.1.4担保方联系方式:__________1.2施工方基本信息1.2.1施工方全称:__________1.2.2施工方住所:__________1.2.3施工方法定代表人:__________1.2.4施工方联系方式:__________1.3乡村振兴协议方基本信息1.3.1乡村振兴协议方全称:__________1.3.2乡村振兴协议方住所:__________1.3.3乡村振兴协议方法定代表人:__________1.3.4乡村振兴协议方联系方式:__________2.建设项目概况2.1项目名称:__________2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目类型:__________3.担保内容与要求3.1担保范围:包括但不限于施工过程中的工程质量、安全、进度等方面。3.2担保额度:__________元人民币。3.3担保期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。3.4担保方式:采用银行保函或保证金担保方式。4.乡村振兴协议内容4.1乡村振兴目标:__________4.2乡村振兴项目:__________4.3乡村振兴资金:__________元人民币。4.4乡村振兴期限:__________5.施工合同条款5.1施工工期:__________5.2施工质量:符合国家及行业标准,确保工程质量合格。5.3施工安全:严格按照国家及地方有关安全法规和标准执行,确保施工安全。5.4施工材料:选用合格材料,确保材料质量符合要求。5.5施工进度:按施工进度计划执行,确保按期完成施工任务。6.担保费用及支付方式6.1担保费用计算方法:根据项目规模、施工工期等因素综合确定。6.2担保费用支付方式:在合同签订后__________日内支付__________元人民币作为保证金,余款在项目完工后__________日内支付。6.3担保费用调整:如遇国家政策调整、市场价格变动等因素,经双方协商一致后可进行调整。7.担保责任与义务7.1担保方责任:在担保期限内,如因施工方原因导致项目无法按期完成或质量不符合要求,担保方应承担相应的担保责任。7.2担保方义务:按时足额支付担保费用,并按照合同约定履行担保义务。7.3施工方责任:按照合同约定,按时完成施工任务,确保工程质量合格。7.4施工方义务:配合担保方履行担保义务,确保项目按期完成。8.争议解决8.1争议解决方式:双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均有权向担保方所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:如双方协商不成,可提交__________仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序:仲裁或诉讼程序应严格按照相关法律法规执行,仲裁或诉讼费用由败诉方承担。9.合同解除与终止9.1.1施工方未按合同约定完成施工任务或质量不符合要求;9.1.2担保方未按合同约定履行担保义务;9.1.3乡村振兴协议方未按协议约定履行义务;9.1.4双方协商一致,决定解除合同。9.2.1项目竣工验收合格;9.2.2双方协商一致,决定终止合同;9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并采取必要措施保障合同解除或终止后的合法权益。10.合同生效与终止10.1合同生效条件:本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件:合同履行完毕或根据第九条规定的条件解除或终止。10.3合同生效与终止日期:合同生效日期为__________年__________月__________日,合同终止日期为__________年__________月__________日。11.合同附件11.1附件一:建设项目可行性研究报告11.2附件二:乡村振兴项目规划书11.3附件三:施工方案11.4附件四:其他相关文件12.合同签署12.1签署日期:__________年__________月__________日12.2签署地点:__________12.3签署人员:担保方(签字/盖章):________________施工方(签字/盖章):________________乡村振兴协议方(签字/盖章):________________13.合同生效13.1合同生效条件:本合同经双方签署后,自签署之日起生效。13.2合同生效日期:__________年__________月__________日14.其他约定事项14.1通知方式:除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方在合同中提供的地址。14.2合同变更:合同的任何变更均需经双方书面同意,并作为合同的组成部分。14.3合同保密:双方对本合同及其相关内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.4合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应尽快处理剩余事宜,包括但不限于工程款的结算、材料的回收等。14.5合同解除与终止后的责任承担:合同解除或终止后,双方应根据合同约定及法律规定承担相应的责任。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2.1中介服务:协助甲乙双方进行合同签订、履行过程中的协调和沟通;15.2.2咨询服务:提供项目可行性、技术方案、风险评估等方面的咨询服务;15.2.3监理服务:对施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合要求;15.2.4检测服务:对施工材料、工程质量进行检测,确保符合相关标准;15.2.5评估服务:对项目进度、质量、成本等进行评估。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序:甲乙双方协商一致后,可引入第三方介入本合同,并签订相应的合作协议。16.2.1第三方介入的服务内容、范围和期限;16.2.2第三方的责任、义务和权利;16.2.3第三方的报酬及支付方式;16.2.4第三方与其他各方的关系界定。17.第三方的责任限额17.1责任限额:第三方介入本合同时,其责任限额应根据第三方介入协议中的约定执行。17.2责任承担:17.2.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;17.2.2第三方在履行服务过程中,因不可抗力导致甲乙双方损失的,不负赔偿责任;17.2.3第三方在履行服务过程中,如违反法律法规,应承担相应的法律责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分:18.1.1甲乙双方对本合同承担连带责任,第三方不承担连带责任;18.1.2第三方仅对本合同约定的服务内容承担责任;18.1.3第三方在履行服务过程中,如因甲乙双方原因导致损失,甲乙双方应承担相应责任。19.第三方介入的变更与解除19.1变更:如需变更第三方介入协议,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。19.2.1第三方未按协议约定履行服务;19.2.2第三方违反法律法规;19.2.3甲乙双方协商一致。20.第三方介入协议的生效与终止20.1生效:第三方介入协议自甲乙双方签署之日起生效。20.2.1本合同终止;20.2.2第三方介入协议约定的服务期限届满;20.2.3第三方介入协议约定的其他终止条件。21.第三方介入协议的附件21.1.1第三方资质证明;21.1.2第三方服务方案;21.1.3第三方报酬及支付方式明细。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:建设项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等内容。说明:作为项目决策的重要依据,可行性研究报告需经专业机构编制。2.附件二:乡村振兴项目规划书要求:明确乡村振兴项目的目标、实施步骤、预期效果、资金来源、组织架构等内容。说明:规划书是乡村振兴项目实施的指导性文件,需经相关政府部门审批。3.附件三:施工方案要求:详细描述施工方法、施工工艺、施工组织设计、安全措施、环保措施等内容。说明:施工方案是施工过程中的重要依据,需经甲乙双方及第三方共同确认。4.附件四:其他相关文件要求:包括但不限于土地使用证明、环评报告、施工许可证等。说明:其他相关文件是项目实施过程中可能涉及到的必要证件和资料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定履行合同义务;1.2第三方未按协议约定履行服务;1.3因不可抗力导致合同无法履行;1.4违反法律法规。2.责任认定标准:2.1违约方应根据违约行为对另一方造成的损失承担赔偿责任;2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决,合理分担损失;2.3违反法律法规,违约方应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明:3.1甲乙双方未按合同约定履行合同义务,导致项目延期,施工方应承担违约责任,赔偿乙方因延期造成的损失;3.2第三方未按协议约定履行监理服务,导致工程质量问题,第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因质量问题造成的损失;3.3因不可抗力导致合同无法履行,如地震、洪水等,双方应协商解决,合理分担损失;3.4违反法律法规,如施工方未办理施工许可证,应承担相应的法律责任。全文完。2024版城乡一体化建设项目施工合同担保与乡村振兴协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2专用名词解释2.当事人信息2.1合同双方基本信息2.2代理人与授权3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.担保事项4.1担保范围4.2担保方式4.3担保期限4.4担保责任5.乡村振兴协议5.1协议目的5.2协议内容5.3协议执行6.施工合同条款6.1施工进度6.2施工质量6.3施工安全6.4施工变更6.5施工验收7.工程款支付7.1支付方式7.2支付条件7.3支付时间7.4逾期付款责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同附件清单14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义(1)城乡一体化建设项目:指在城乡规划、基础设施建设、公共服务、产业发展等方面,实现城乡之间一体化发展的项目。(2)乡村振兴:指通过实施一系列政策措施,推动农村经济社会发展,提高农民生活水平,实现农业现代化和农村现代化。1.2专用名词解释(1)施工合同:指承包人与发包人之间就城乡一体化建设项目施工事宜所签订的合同。(2)担保:指担保人为承包人向发包人提供担保,确保承包人履行施工合同约定的义务。2.当事人信息2.1合同双方基本信息(1)发包人:[发包人名称],住所地:[住所地],法定代表人:[法定代表人姓名],联系电话:[联系电话]。(2)承包人:[承包人名称],住所地:[住所地],法定代表人:[法定代表人姓名],联系电话:[联系电话]。2.2代理人与授权(1)发包人委托[代理人姓名]为代理人,代为处理本合同相关事宜。(2)承包人委托[代理人姓名]为代理人,代为处理本合同相关事宜。3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]。3.2项目地点:[项目地点]。3.3项目规模:[项目规模]。3.4项目内容:[项目内容]。4.担保事项4.1担保范围:包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面。4.2担保方式:采用[担保方式],具体如下:(1)[担保方式一];(2)[担保方式二];4.3担保期限:自施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。4.4担保责任:担保人承担本合同约定的担保责任,确保承包人履行施工合同约定的义务。5.乡村振兴协议5.1协议目的:通过实施城乡一体化建设项目,推动乡村振兴战略的实施。5.2协议内容:[协议内容]。5.3协议执行:双方应按照协议约定,共同努力推进乡村振兴战略的实施。6.施工合同条款6.1施工进度:承包人应按照施工合同约定的进度要求,按时完成施工任务。6.2施工质量:承包人应确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。6.3施工安全:承包人应采取有效措施,确保施工安全,防止安全事故的发生。6.4施工变更:如需进行施工变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。6.5施工验收:工程竣工验收合格后,双方应共同参加验收,并签署验收报告。7.工程款支付7.1支付方式:采用[支付方式],具体如下:(1)[支付方式一];(2)[支付方式二];7.2支付条件:承包人完成施工任务并经发包人验收合格后,发包人应按照合同约定支付工程款。7.3支付时间:按月支付,具体支付时间由双方协商确定。7.4逾期付款责任:如发包人逾期付款,应向承包人支付逾期付款违约金。8.争议解决8.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。(2)如协商不成,任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。8.2争议解决机构(1)[争议解决机构名称],地址:[地址],联系电话:[联系电话]。8.3争议解决程序(1)仲裁程序按照[争议解决机构名称]的仲裁规则进行。(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。9.违约责任9.1违约情形(1)承包人未按合同约定完成施工任务;(2)承包人施工质量不符合约定标准;(3)承包人违反施工安全规定;(4)发包人未按合同约定支付工程款;(5)双方约定的其他违约情形。9.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。(2)违约金的具体数额由双方协商确定,并在合同中明确。9.3违约赔偿(1)违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。(2)违约赔偿的具体计算方法由双方协商确定。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)双方协商一致解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约导致合同无法履行;(4)法律、法规规定的其他合同解除条件。10.2合同终止条件(1)合同约定的施工任务完成;(2)合同约定的其他终止条件。10.3合同解除与终止程序(1)合同解除或终止前,双方应协商一致,并签订书面协议。(2)合同解除或终止后,双方应按照协议约定处理相关事宜。11.合同生效与变更11.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经[公证机关名称]公证;(3)法律、法规规定的其他生效条件。11.2合同变更程序(1)双方协商一致变更合同;(2)变更内容应以书面形式记载,并经双方签字盖章。12.通知与送达12.1通知方式(1)书面通知;(2)口头通知;(3)其他双方约定的通知方式。12.2送达地址(1)发包人送达地址:[地址];(2)承包人送达地址:[地址]。12.3送达方式(1)通过邮寄;(2)通过快递;(3)通过其他双方约定的送达方式。13.其他约定13.1不可抗力(1)不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。(2)发生不可抗力事件,双方应相互理解,并协商解决合同履行中的问题。13.2合同附件(1)合同附件包括但不限于:a.施工图纸;b.施工方案;c.付款计划;d.其他相关文件。13.3合同附件清单(1)合同附件清单如下:a.施工图纸;b.施工方案;c.付款计划;d.其他相关文件。14.合同签署与生效14.1合同签署(1)本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期(1)本合同自[生效日期]起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监督、评估或其他相关服务的独立实体。15.2第三方介入范围(1)第三方介入的范围包括但不限于:a.项目管理咨询;b.工程质量监督;c.工程进度控制;d.风险评估与管理;e.其他甲乙双方约定的服务内容。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序(1)甲乙双方协商一致后,共同决定引入第三方。(2)甲乙双方应向第三方提供必要的项目背景资料和合同内容。17.第三方的责任与权利17.1责任(1)第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。(2)第三方对因自身原因造成的错误或疏忽承担相应责任。(3)第三方应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。17.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。(2)第三方有权对项目进行监督检查,并提出改进建议。(3)第三方有权根据合同约定收取服务费用。18.第三方的责任限额18.1责任限额(1)第三方对本合同项下的责任限额由甲乙双方在合同中约定。(2)责任限额应包括但不限于:a.第三方因自身原因造成的损失;b.第三方因违反合同约定造成的损失;c.第三方因不可抗力造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1划分说明(1)第三方与甲方的划分:a.第三方对甲方提供的服务仅限于合同约定的范围内;b.甲方对第三方的指示和监督应遵循合同约定;c.第三方在执行服务过程中,如需与甲方沟通,应通过甲方指定的联系人。(2)第三方与乙方的划分:a.第三方对乙方提供的服务仅限于合同约定的范围内;b.乙方对第三方的指示和监督应遵循合同约定;c.第三方在执行服务过程中,如需与乙方沟通,应通过乙方指定的联系人。(3)第三方与甲乙双方的划分:a.第三方在执行服务过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;b.第三方应遵守合同约定,不得泄露甲乙双方的商业秘密;c.第三方在执行服务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论