版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智慧城市建设项目委托代建合同范本本合同目录一览1.合同签订依据及适用范围1.1合同签订的法律依据1.2合同适用的法律和法规1.3合同适用区域和行业2.委托方与代建方的基本信息2.1委托方名称、地址、法定代表人2.2代建方名称、地址、法定代表人2.3双方联系方式3.项目基本情况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容3.5项目建设标准4.项目建设目标4.1项目建设期限4.2项目建设质量目标4.3项目投资估算5.代建方义务及责任5.1代建方职责5.2代建方权利5.3代建方违约责任6.委托方义务及责任6.1委托方职责6.2委托方权利6.3委托方违约责任7.项目管理7.1项目管理机构7.2项目管理职责7.3项目管理流程8.项目资金管理8.1项目资金来源8.2项目资金使用8.3项目资金监管9.项目合同管理9.1项目合同签订9.2项目合同履行9.3项目合同变更10.项目验收10.1项目验收标准10.2项目验收程序10.3项目验收结果11.项目移交11.1项目移交程序11.2项目移交内容11.3项目移交责任12.项目维护12.1项目维护内容12.2项目维护责任12.3项目维护费用13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同终止及解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止及解除程序第一部分:合同如下:1.合同签订依据及适用范围1.1合同签订的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规签订。1.2合同适用的法律和法规本合同适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规。1.3合同适用区域和行业本合同适用于智慧城市建设项目,具体包括但不限于城市规划、基础设施建设、信息网络建设、公共服务平台建设等领域。2.委托方与代建方的基本信息2.1委托方名称、地址、法定代表人委托方名称:市智慧城市建设管理局地址:市区路号法定代表人:2.2代建方名称、地址、法定代表人代建方名称:建设集团有限公司地址:市区路号法定代表人:2.3双方联系方式3.项目基本情况3.1项目名称项目名称:市智慧城市建设项目3.2项目地点项目地点:市区3.3项目规模项目规模:占地面积X平方米,建筑面积X平方米3.4项目内容项目内容包括但不限于城市规划、基础设施建设、信息网络建设、公共服务平台建设等。3.5项目建设标准项目建设标准符合国家及地方相关标准,确保项目达到智慧城市建设的要求。4.项目建设目标4.1项目建设期限项目建设期限:自合同签订之日起个月内完成。4.2项目建设质量目标项目建设质量目标:达到国家及地方相关质量标准,确保项目安全、可靠、高效运行。4.3项目投资估算项目投资估算:人民币亿元。5.代建方义务及责任5.1代建方职责代建方负责项目的整体规划、设计、施工、监理、验收等工作。5.2代建方权利代建方有权根据合同约定和项目需求,选择合适的施工单位、监理单位等合作伙伴。5.3代建方违约责任代建方如因自身原因导致项目延期、质量不合格等违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.委托方义务及责任6.1委托方职责委托方负责提供项目所需的相关资料、支持项目建设的各项条件,并配合代建方完成项目各项工作。6.2委托方权利委托方有权对代建方的工作进行监督,并对代建方的工作提出意见和建议。6.3委托方违约责任委托方如因自身原因导致项目延期、质量不合格等违约行为,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.项目资金管理8.1项目资金来源项目资金来源包括但不限于政府投资、企业自筹、银行贷款等。8.2项目资金使用项目资金使用应严格按照国家及地方相关财务管理制度执行,确保专款专用。8.3项目资金监管委托方和代建方应共同设立项目资金监管账户,定期对资金使用情况进行审计和监督。9.项目合同管理9.1项目合同签订代建方应与施工单位、监理单位等合作伙伴签订合同,明确双方的权利和义务。9.2项目合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保项目顺利进行。9.3项目合同变更如需变更合同内容,双方应协商一致,并以书面形式进行变更,并报相关主管部门备案。10.项目验收10.1项目验收标准项目验收标准应符合国家及地方相关标准,包括但不限于质量、安全、环保等方面。10.2项目验收程序项目验收程序包括自检、预验收和正式验收三个阶段。10.3项目验收结果验收结果应以书面形式记录,并由委托方和代建方共同签字确认。11.项目移交11.1项目移交程序项目移交程序应在项目验收合格后进行,包括资料移交、资产移交和人员移交等。11.2项目移交内容项目移交内容包括但不限于项目资料、资产、设备、人员等。11.3项目移交责任双方应明确项目移交责任,确保移交过程顺利进行。12.项目维护12.1项目维护内容项目维护内容包括但不限于日常维护、定期检查、故障排除等。12.2项目维护责任代建方负责项目的日常维护,委托方负责项目的长期维护。12.3项目维护费用项目维护费用应根据实际情况另行协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。13.2争议解决程序争议双方应通过协商解决争议,协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼。13.3争议解决机构争议解决机构可根据双方约定或法律规定选择。14.合同终止及解除14.1合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、法定解除条件等。14.2合同解除条件合同解除条件包括一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。14.3合同终止及解除程序合同终止或解除,双方应提前通知对方,并按照法律规定和合同约定办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除委托方和代建方之外的,因合同执行需要介入项目管理的其他组织或个人,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、评估机构、融资机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工、监理、咨询、评估、融资、设备采购、技术支持等环节。16.第三方介入程序16.1第三方选择委托方和代建方应共同协商确定第三方的选择,确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方合同签订第三方应与委托方或代建方签订单独的合同,明确双方的权利和义务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任,包括但不限于:按时完成工作任务;确保服务或产品质量符合合同约定和相关规定;遵守国家法律法规和行业标准;在发生争议时,承担相应的责任。17.2第三方权利获得合同约定的报酬;依法行使合同赋予的权利;要求委托方和代建方提供必要的配合和支持。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供的服务或产品的性质、合同金额和风险等因素确定。18.2责任限额条款在第三方合同中应明确责任限额条款,包括:责任限额的具体数额;责任限额的适用范围;超过责任限额部分的赔偿方式。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分委托方、代建方和第三方应根据合同约定,明确各自的职责和分工,确保项目顺利进行。19.2责任划分各方应承担相应的责任,第三方责任不应影响委托方和代建方的合同义务和责任。19.3沟通与协调委托方、代建方和第三方应建立有效的沟通与协调机制,及时解决项目实施过程中出现的问题。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序如需变更第三方介入的合同内容,应经委托方、代建方和第三方协商一致,并以书面形式进行变更。20.2变更备案变更后的合同内容应报相关主管部门备案。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过协商解决,协商不成的,可申请调解、仲裁或诉讼。21.2争议解决机构争议解决机构可根据双方约定或法律规定选择。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件第三方介入合同终止的条件包括但不限于:项目完成或部分完成;双方协商一致解除合同;法定终止条件。22.2终止程序合同终止,委托方、代建方和第三方应按照合同约定和法律规定办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同签订证明双方法定代表人签字或盖章的合同副本2.项目资料项目可行性研究报告项目设计文件项目投资估算书项目招标文件及中标通知书3.第三方合同设计单位合同施工单位合同监理单位合同咨询机构合同评估机构合同融资机构合同4.项目管理文件项目进度计划项目资金使用计划项目变更申请及批准文件项目验收报告5.财务文件项目资金拨付凭证项目资金使用明细表项目财务审计报告6.其他文件不可抗力事件证明争议解决文件合同解除文件附件详细要求和说明:所有附件应为原件或经双方认可的复印件。附件应由相关单位或个人签字或盖章确认。附件内容应完整、真实、准确,并与合同内容相符。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为委托方违约行为:未按时支付项目资金;未按合同约定提供项目所需资料;未按合同约定配合第三方工作。代建方违约行为:未按时完成项目;项目质量不符合合同约定;未按合同约定履行项目管理职责。第三方违约行为:未按时完成工作任务;提供的服务或产品不符合合同约定;未按合同约定履行责任。2.责任认定标准违约方应根据违约行为的性质、影响和后果,承担相应的违约责任。责任认定标准包括但不限于:经济赔偿;延期违约金;责令改正;撤销合同。3.违约责任示例说明示例一:委托方未按时支付项目资金,导致代建方无法正常开展工作,代建方有权要求委托方支付违约金,并要求其立即支付欠款。示例二:代建方未按合同约定完成项目,导致项目延期交付,委托方有权要求代建方支付违约金,并要求其承担项目延期期间的费用。示例三:第三方提供的服务不符合合同约定,导致项目质量受到影响,委托方有权要求第三方进行整改,并要求其承担由此产生的费用。全文完。2024版智慧城市建设项目委托代建合同范本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同当事人1.4合同签订地点1.5合同生效日期2.项目背景2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设内容3.委托方责任3.1提供资料3.2协调关系3.3资金拨付3.4质量监督3.5风险承担4.代建方责任4.1组织实施4.2工程进度4.3质量控制4.4安全生产4.5环保要求5.项目投资与资金管理5.1投资总额5.2资金来源5.3资金拨付5.4预算编制5.5结算管理6.工程设计6.1设计单位6.2设计内容6.3设计标准6.4设计变更6.5设计费用7.工程施工7.1施工单位7.2施工内容7.3施工标准7.4施工进度7.5施工质量8.竣工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收组织8.4验收时间8.5验收费用9.保修与服务9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任9.4服务内容9.5服务期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同变更与补充13.1变更程序13.2补充协议13.3变更后的合同效力14.合同附件14.1附件一:项目可行性研究报告14.2附件二:项目设计方案14.3附件三:合同当事人营业执照复印件14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024版智慧城市建设项目委托代建合同”。1.2合同签订日期:双方应于2024年1月1日前完成合同签订。1.3合同当事人:甲方(委托方)为市政府,乙方(代建方)为建设集团有限公司。1.4合同签订地点:市政府办公楼。1.5合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效。2.项目背景2.1项目名称:2024版智慧城市建设项目。2.2项目地点:市区。2.3项目规模:总建筑面积约100万平方米,包括住宅、商业、办公等。2.4项目总投资:预计总投资约50亿元人民币。2.5项目建设内容:包括智慧城市基础设施、公共服务平台、产业园区、住宅区等。3.委托方责任3.1提供资料:甲方应向乙方提供项目可行性研究报告、设计方案、相关审批文件等资料。3.2协调关系:甲方应负责协调项目涉及的土地、规划、环保、消防等相关部门的关系。3.3资金拨付:甲方应根据项目进度和乙方实际完成情况,及时拨付项目资金。3.4质量监督:甲方应定期对项目质量进行监督检查,确保项目质量符合国家标准。3.5风险承担:甲方承担因政策、市场等因素导致的项目风险。4.代建方责任4.1组织实施:乙方负责项目的组织实施,包括工程设计、施工、监理等。4.2工程进度:乙方应确保项目按约定的工期完成,具体进度安排详见附件。4.3质量控制:乙方应严格按照国家标准和设计要求,确保项目质量。4.4安全生产:乙方应建立健全安全生产责任制,确保项目安全生产。4.5环保要求:乙方应严格执行环保法规,确保项目环保达标。5.项目投资与资金管理5.1投资总额:项目总投资为50亿元人民币。5.2资金来源:资金来源包括政府投资、企业自筹等。5.3资金拨付:甲方应根据项目进度和乙方实际完成情况,按月度或季度拨付资金。5.4预算编制:乙方应编制详细的项目预算,报甲方审核批准后执行。5.5结算管理:项目完成后,乙方应向甲方提交结算报告,甲方审核无误后支付尾款。6.工程设计6.1设计单位:设计单位为设计研究院。6.2设计内容:包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等。6.3设计标准:设计标准应符合国家现行相关标准和规范。6.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并办理变更手续。6.5设计费用:设计费用由甲方承担,具体金额详见附件。7.工程施工7.1施工单位:施工单位为建筑有限公司。7.2施工内容:包括土建、安装、装饰装修等。7.3施工标准:施工标准应符合国家现行相关标准和规范。7.4施工进度:具体施工进度安排详见附件。7.5施工质量:施工质量应符合国家现行相关标准和规范。8.竣工验收8.1验收标准:项目竣工验收应按照国家相关标准和规范进行,包括工程实体质量、观感质量、功能质量等。8.2验收程序:验收程序包括自检、预验收和正式验收三个阶段。8.3验收组织:验收组织由甲方负责成立,乙方应积极配合。8.4验收时间:项目完工后,乙方应在一个月内向甲方提出竣工验收申请。8.5验收费用:验收费用由乙方承担。9.保修与服务9.1保修范围:项目保修范围包括主体结构、设备设施等。9.2保修期限:保修期限自竣工验收合格之日起计算,具体期限详见附件。9.3保修责任:乙方在保修期内负责维修、更换或补齐损坏的部件。9.4服务内容:乙方提供项目运营期间的日常维护、保养和咨询服务。9.5服务期限:服务期限自竣工验收合格之日起至保修期满止。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于逾期付款、逾期完成工程、工程质量不符合要求等。10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据违约情况、损失程度和合同约定确定。11.争议解决11.1争议解决方式:争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。11.2争议解决机构:争议解决机构包括但不限于仲裁委员会或人民法院。11.3争议解决程序:争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规则。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等。12.2合同终止条件:包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致等。13.合同变更与补充13.1变更程序:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议。13.2补充协议:补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3变更后的合同效力:变更后的合同条款替代原合同相应条款。14.合同附件14.1附件一:项目可行性研究报告14.2附件二:项目设计方案14.3附件三:合同当事人营业执照复印件14.4附件四:项目预算14.5附件五:项目进度计划14.6附件六:质量保证措施14.7附件七:安全生产管理措施14.8附件八:保修服务承诺14.9附件九:争议解决规则14.10附件十:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的任何单位或个人,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、金融机构、供应商、施工队伍等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提供专业服务、保证项目质量、提高效率、降低风险等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应根据项目需要和实际情况,共同选择合适的第三方。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质和经验,能够满足项目要求。16.3第三方合同签订:第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同。17.第三方责任限额17.1责任限额界定:第三方在本合同项下的责任限额应根据其服务合同和项目实际情况确定。17.2责任限额方式:责任限额可以采用固定金额、比例或赔偿上限等方式。17.3责任限额通知:甲乙双方应在第三方介入前,将责任限额明确通知第三方。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:第三方享有其服务合同约定的权利,包括但不限于收费权、知情权、建议权等。18.2第三方义务:第三方应履行其服务合同约定的义务,包括但不限于提供专业服务、遵守法律法规、保守商业秘密等。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分:第三方应明确其职责范围,并与甲乙双方明确分工,避免职责交叉。19.2信息共享:甲乙双方应与第三方建立有效的信息共享机制,确保项目信息及时、准确传递。19.3冲突解决:若第三方与其他方发生冲突,应通过协商、调解或仲裁等方式解决。20.第三方介入后的合同调整20.1合同调整原则:第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况对合同进行适当调整。20.2合同调整内容:包括但不限于增加第三方条款、调整甲乙双方权利义务、明确第三方责任等。20.3合同调整程序:合同调整需经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式签署补充协议。21.第三方介入后的风险管理21.1风险识别:甲乙双方应识别第三方介入可能带来的风险,包括但不限于服务风险、合规风险、操作风险等。21.2风险评估:对识别出的风险进行评估,确定风险等级和应对措施。21.3风险控制:采取有效措施控制风险,确保项目顺利进行。22.第三方介入后的合同履行22.1合同履行监督:甲乙双方应监督第三方履行合同,确保其服务质量。22.2合同履行评估:定期对第三方履行情况进行评估,包括但不限于服务质量、进度、成本等。22.3合同履行调整:根据评估结果,对合同履行进行调整,确保项目目标的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益等。说明:可行性研究报告是项目决策的重要依据,应确保内容真实、准确。2.附件二:项目设计方案要求:包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等。说明:设计方案是项目实施的基础,应满足国家相关标准和规范。3.附件三:合同当事人营业执照复印件要求:提供甲乙双方的营业执照复印件,证明其合法经营资格。说明:营业执照复印件是合同签订的必备文件,以证明合同当事人的合法身份。4.附件四:项目预算要求:详细列出项目总投资、分项投资、资金来源等。说明:项目预算是项目资金管理的重要依据,应确保预算的合理性和准确性。5.附件五:项目进度计划要求:明确项目各阶段的起止时间、关键节点等。6.附件六:质量保证措施要求:包括质量控制、质量检验、质量改进等。说明:质量保证措施是确保项目质量的重要手段,应确保措施的有效性。7.附件七:安全生产管理措施要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理措施是保障项目安全生产的重要保障,应确保措施的实施。8.附件八:保修服务承诺要求:明确保修范围、保修期限、保修责任等。说明:保修服务承诺是保障项目后期使用的重要保障,应确保承诺的履行。9.附件九:争议解决规则要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:争议解决规则是解决合同纠纷的重要依据,应确保规则的公平、公正。10.附件十:其他相关文件要求:包括但不限于合同变更协议、补充协议、会议纪要等。说明:其他相关文件是合同履行过程中产生的文件,应确保其完整性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:1.1逾期付款1.2未按时提供项目资料1.3未按时完成协调工作1.4未按时拨付资金乙方违约:2.1逾期完成工程2.2工程质量不符合要求2.3未按时提交验收申请2.4违规操作导致安全事故2.责任认定标准:逾期付款:按逾期天数计算利息,并承担违约责任。未按时提供项目资料:导致项目进度延误,乙方有权要求延长工期或赔偿损失。未按时完成协调工作:导致项目进度延误,乙方有权要求延长工期或赔偿损失。未按时拨付资金:导致项目进度延误,乙方有权要求延长工期或赔偿损失。逾期完成工程:按逾期天数计算违约金,并承担违约责任。工程质量不符合要求:乙方有权要求返工、维修或赔偿损失。未按时提交验收申请:导致项目无法按时交付使用,乙方有权要求延长工期或赔偿损失。违规操作导致安全事故:按照国家相关法律法规追究责任,并承担相应赔偿。示例说明:若甲方未按时支付乙方工程款,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并承担相应的违约责任。若乙方在施工过程中发现工程质量问题,甲方应要求乙方进行返工或维修,并承担相应的费用。若因第三方原因导致项目进度延误,甲乙双方应协商解决,并根据实际情况调整工期或赔偿损失。全文完。2024版智慧城市建设项目委托代建合同范本2本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效时间2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.委托代建范围3.1建设工程3.2公共设施3.3配套设施3.4环境保护4.项目进度安排4.1项目启动阶段4.2项目实施阶段4.3项目验收阶段5.委托代建费用5.1费用构成5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.付款条件及违约责任6.1付款条件6.2违约责任7.设计与施工管理7.1设计管理7.2施工管理7.3质量控制8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更生效10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定14.1保密条款14.2通知条款14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同签订与生效1.1合同签订主体本合同由甲方(委托方)和乙方(代建方)双方签订,甲方为[甲方全称],乙方为[乙方全称]。1.2合同签订时间本合同于2024年[具体日期]签订。1.3合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。2.项目概况2.1项目名称本合同所涉及的项目名称为[项目名称]。2.2项目地点项目位于[项目具体地址]。2.3项目规模项目总占地面积为[具体面积],总建筑面积为[具体面积]。2.4项目投资项目总投资额为人民币[具体金额]元。3.委托代建范围3.1建设工程乙方负责项目的规划设计、施工监理、竣工验收等工作。3.2公共设施乙方负责公共设施的施工、安装、调试及验收。3.3配套设施乙方负责配套设施的施工、安装、调试及验收。3.4环境保护乙方负责项目施工过程中的环境保护工作,确保符合国家及地方环保要求。4.项目进度安排4.1项目启动阶段项目启动阶段包括前期策划、设计审查等,预计时间为[具体时间]。4.2项目实施阶段项目实施阶段包括施工、监理、验收等,预计时间为[具体时间]。4.3项目验收阶段项目验收阶段包括竣工验收、备案等,预计时间为[具体时间]。5.委托代建费用5.1费用构成委托代建费用包括规划设计费、施工监理费、验收费等。5.2费用支付方式委托代建费用按项目进度分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。5.3费用支付时间各期费用支付时间应与项目进度安排相一致。6.付款条件及违约责任6.1付款条件乙方完成合同约定的各项任务后,甲方应按照约定的付款条件支付费用。6.2违约责任若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金;若乙方未按约定完成工作,应向甲方支付违约金。7.设计与施工管理7.1设计管理乙方负责项目的规划设计,确保设计符合国家及地方相关标准。7.2施工管理乙方负责项目的施工监理,确保施工质量、进度和安全。7.3质量控制乙方应严格按照国家及地方质量标准进行施工,确保工程质量。8.风险管理8.1风险识别乙方应在本合同签订后[具体时间]内,对项目可能存在的风险进行识别,并形成风险清单提交甲方。8.2风险评估乙方应根据风险识别结果,对风险进行评估,包括风险发生的可能性和影响程度。8.3风险应对措施针对评估出的风险,乙方应制定相应的应对措施,包括预防措施和应急处理方案。9.合同变更9.1变更程序任何合同变更均需经双方协商一致,并以书面形式确认。9.2变更内容合同变更内容应包括但不限于项目范围、费用、进度、质量要求等。9.3变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效。10.合同解除10.1解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,且对方无法履行合同;(3)合同目的无法实现。10.2解除程序合同解除前,双方应就解除事宜进行协商,协商不成时,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3解除后果合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的善后事宜。11.争议解决11.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构协商不成时,双方可选择[具体仲裁机构名称]作为争议解决机构。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。12.合同终止12.1终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)合同目的实现或无法实现;(4)双方协商一致终止合同。12.2终止程序合同终止前,双方应就终止事宜进行协商,协商不成时,可按照合同约定或法律规定处理。12.3终止后果合同终止后,双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的善后事宜。13.违约责任13.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方违反合同约定造成对方损失;(3)一方故意隐瞒或提供虚假信息。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,或由仲裁机构或人民法院判决。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知条款双方之间的通知应以书面形式进行,并按照合同约定的地址发送。14.3合同附件(1)项目详细资料;(2)设计图纸;(3)施工方案;(4)相关法律法规文件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲方、乙方之外的,参与本项目建设、管理、服务、咨询等活动的任何个人或单位,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、检测机构等。1.2第三方介入范围(1)项目设计阶段的技术支持;(2)项目施工阶段的施工监理;(3)项目验收阶段的检测与评估;(4)项目运营阶段的维护与保养;(5)项目融资、投资、咨询等服务。2.第三方介入的引入方式2.1甲方引入甲方有权根据项目需要,引入第三方参与本项目,并需提前[具体时间]通知乙方。2.2乙方引入乙方在项目实施过程中,如需引入第三方,应经甲方同意,并按照本合同约定的程序进行。3.第三方责权利3.1第三方责任第三方应按照本合同约定和项目需求,承担相应的责任,包括但不限于:(1)保证其提供的图纸、技术文件、检测报告等符合国家及地方相关标准;(2)保证其提供的施工、监理、检测等服务质量;(3)按照合同约定的时间、质量、费用等要求完成工作。3.2第三方权利(1)获得合同约定的报酬;(2)获得甲方、乙方及其他第三方提供的必要配合;(3)在履行合同过程中,有权提出合理化建议。3.3第三方义务(1)遵守国家及地方相关法律法规;(2)遵守本合同约定;(3)对项目保密,未经甲方、乙方同意,不得向任何第三方泄露项目信息。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方甲方与第三方之间的关系为委托与被委托关系,甲方负责对第三方的管理工作进行监督。4.2乙方与第三方乙方与第三方之间的关系为合作与配合关系,乙方应按照本合同约定,与第三方共同完成项目任务。5.第三方责任限额5.1责任限额定义本合同所指的责任限额是指第三方因违约行为造成的损失,甲方、乙方及第三方应承担的最高赔偿责任。5.2责任限额确定第三方责任限额由双方协商确定,并在合同中明确。如协商不成,可由仲裁机构或人民法院判决。5.3责任限额适用(1)第三方因自身原因导致项目延误;(2)第三方提供的服务质量不符合合同约定;(3)第三方违反合同约定造成甲方、乙方或其他第三方损失。6.第三方介入后的合同调整6.1合同调整原则(1)不影响项目整体进度;(2)不增加甲方、乙方及其他第三方负担;(3)确保项目质量。6.2合同调整程序合同调整需经甲方、乙方及第三方协商一致,并以书面
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 方式采购合同范本3篇
- 房屋买卖居间合同注意事项3篇
- 改扩建工程施工合同的安全生产3篇
- 招标采购合同管理实践3篇
- 新编股份转让协议合同范本模板3篇
- 帆船出租协议范式3篇
- 政务信息化项目招标指南3篇
- 餐饮摊位租赁合同
- 旅馆租赁合同样式
- 地下工程挖机操作手聘用合同
- 城市轨道交通安全监理规划
- (格式已排好)国家开放大学电大《计算机应用基础(专)》终结性考试大作业答案任务一
- 已安排论坛-树脂基复合材料工艺仿真软件pam rtm教程
- 《XX医院安宁疗护建设实施方案》
- 西门子s7-400手册集400h冗余系统2004
- 梯形钢屋架钢结构课程设计
- 工程重点难点分析及对策
- 家具企业消防安全管理制度范本
- 湖南省住宅物业服务分项目分等级基准价标准[完整版]
- 中国 黑龙江 哈尔滨日出日落时间表
- 2019年上海市春考高考英语试卷(精校含答案)
评论
0/150
提交评论