2024外墙装修劳务分包合同范本-智能外墙系统开发3篇_第1页
2024外墙装修劳务分包合同范本-智能外墙系统开发3篇_第2页
2024外墙装修劳务分包合同范本-智能外墙系统开发3篇_第3页
2024外墙装修劳务分包合同范本-智能外墙系统开发3篇_第4页
2024外墙装修劳务分包合同范本-智能外墙系统开发3篇_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024外墙装修劳务分包合同范本智能外墙系统开发本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求4.工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用组成4.3支付方式4.4付款节点5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料品牌及规格5.3材料质量要求5.4材料供应责任6.施工进度及验收6.1施工进度计划6.2施工进度控制6.3工程验收6.4验收标准7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产管理制度7.3环境保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:材料清单12.4附件四:合同签订日期13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署双方代表14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:公司乙方:劳务分包公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543211.4合同双方地址甲方地址:上海市区路号乙方地址:上海市区路号第二条项目概况2.1项目名称大厦外墙装修工程2.2项目地点上海市区路号2.3项目规模总建筑面积为10000平方米,外墙装修面积为8000平方米。2.4项目工期自合同生效之日起,工期为6个月。第三条工程范围及内容3.1工程范围包括外墙涂料、干挂石材、玻璃幕墙等装修工程。3.2工程内容1)外墙涂料施工;2)干挂石材施工;3)玻璃幕墙施工;4)室外照明及标识系统安装。3.3工程质量要求1)符合国家相关质量标准;2)确保工程安全可靠;3)外观整洁美观。第四条工程费用及支付方式4.1工程费用总额本工程总费用为人民币500万元。4.2费用组成1)人工费;2)材料费;3)机械费;4)管理费;5)利润。4.3支付方式1)合同签订后,乙方提交工程预付款100万元;2)工程进度达到50%时,甲方支付工程款200万元;3)工程进度达到80%时,甲方支付工程款200万元;4)工程竣工验收合格后,甲方支付尾款100万元。第五条材料供应5.1材料供应方式甲方负责提供主要材料,乙方负责提供辅材。5.2材料品牌及规格1)外墙涂料:品牌,符合国家环保标准;2)干挂石材:品牌,厚度20mm;3)玻璃幕墙:品牌,双层中空玻璃。5.3材料质量要求1)材料质量必须符合国家相关标准;2)材料进场前需进行验收,合格后方可使用。5.4材料供应责任甲方负责材料采购,乙方负责材料验收及保管。第六条施工进度及验收6.1施工进度计划1)外墙涂料施工:1个月;2)干挂石材施工:2个月;3)玻璃幕墙施工:3个月;4)室外照明及标识系统安装:1个月。6.2施工进度控制1)乙方应按照施工进度计划进行施工;2)甲方有权对施工进度进行监督检查。6.3工程验收1)工程竣工验收合格后,甲方支付尾款;2)验收标准按照国家相关标准执行。6.4验收标准1)外观整洁,无明显瑕疵;2)质量符合国家相关标准;3)功能完好,无安全隐患。第八条争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序1)争议发生后,双方应自争议发生之日起30日内协商解决;2)协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会提起仲裁。8.3争议解决地点仲裁地点为市。第九条违约责任9.1违约情形1)乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;2)甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款;3)任何一方违反合同约定的其他条款。9.2违约责任1)乙方未按合同约定完成工程的,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;2)甲方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,支付违约金;3)任何一方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,并在合同中明确。第十条合同解除10.1合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方严重违约,经另一方书面通知后仍未纠正;3)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序1)任何一方提出解除合同,应书面通知对方;2)合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的义务;3)合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分的事宜。10.3合同解除后的责任1)因不可抗力解除合同的,双方互不承担责任;2)因违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任;3)因协商一致解除合同的,双方互不承担责任。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1)合同约定的工期届满;2)合同约定的工程验收合格;3)合同解除;4)合同约定的其他终止条件。11.3合同终止后的处理1)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程;2)合同终止后,双方应结清剩余款项;3)合同终止后,双方应妥善处理合同文件。第十二条合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:施工图纸12.3附件三:材料清单12.4附件四:合同签订日期第十三条合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点合同签署地点为市。13.3签署双方代表甲方代表:乙方代表:第十四条其他约定事项1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;2)本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;3)本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的工期届满之日起一年。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指非合同双方的其他自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、评估方、保险方等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行符合相关法律法规、行业标准和技术规范,提高工程质量和效率,保障合同双方的合法权益。第十六条第三方介入的介入方式及程序16.1介入方式1)监理:对工程进度、质量、安全进行监督和管理;2)审计:对工程费用、合同履行情况进行审计;3)咨询:提供专业意见和建议;4)评估:对工程的技术、经济、法律等方面进行评估;5)保险:提供工程保险服务。16.2介入程序1)合同双方应在合同中约定第三方介入的具体方式和内容;2)合同双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议;3)第三方应按照合作协议和本合同的规定履行职责。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中发生的违约行为,对合同双方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定1)责任限额应根据第三方的资质、经验和行业标准确定;2)责任限额应在合作协议中明确,并不得低于本合同约定的赔偿限额。第十八条第三方权利义务18.1第三方权利1)根据合作协议和本合同的规定,第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助;2)第三方有权对合同履行情况进行监督、检查和评价;3)第三方有权根据合同约定提出意见和建议。18.2第三方义务1)第三方应按照合作协议和本合同的规定,履行相应的职责和义务;2)第三方应保证其提供的专业意见和评估结果的客观、公正和准确;3)第三方应保守合同双方的商业秘密。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系第三方与本合同双方的关系为合作关系,第三方不参与合同双方的直接利益分配。19.2第三方与工程的关系第三方对工程的管理和监督,不改变工程的所有权和使用权,不承担工程的风险。第二十条第三方介入的变更与终止20.1变更如需变更第三方介入的方式、内容或第三方,合同双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2终止1)如第三方违反合作协议或本合同的规定,合同双方有权终止第三方介入;2)如合同双方协商一致,可以终止第三方介入;3)第三方介入终止后,合同双方应按照约定处理剩余事宜。第二十一条第三方介入的费用21.1费用承担第三方介入的费用由合同双方在合作协议中约定,原则上由合同双方分摊。21.2费用支付第三方介入的费用应按照合作协议和本合同的规定,按时支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程费用的计算依据。2.附件二:施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:施工图纸是施工的依据,必须准确无误。3.附件三:材料清单要求:列出所需材料的品牌、规格、型号、数量和单价。说明:材料清单用于确保施工所需的材料符合合同要求。4.附件四:合同签订日期要求:明确合同生效的日期。说明:合同签订日期是合同生效的标志。5.附件五:施工进度计划要求:详细列出各阶段的施工时间节点和预期完成时间。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要文件。6.附件六:安全生产管理制度要求:制定详细的安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度是保障施工人员安全的重要文件。7.附件七:环境保护措施要求:制定环境保护措施,减少施工对环境的影响。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。8.附件八:验收报告要求:工程验收合格后,由第三方出具验收报告。说明:验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。9.附件九:违约金计算方法要求:明确违约金的计算方法和标准。说明:违约金计算方法是解决违约责任的具体依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,乙方应支付甲方合同总价1%的违约金。示例:若合同工期为6个月,乙方延迟一个月完成工程,则应支付甲方合同总价5%的违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定标准:每延迟一天,甲方应支付乙方合同总价1%的违约金。示例:若合同总价为500万元,甲方延迟一个月支付工程款,则应支付乙方500万元的1%,即5万元的违约金。3.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定。责任认定标准:乙方应负责更换或赔偿因材料不合格造成的损失。示例:若乙方提供的涂料不符合环保标准,导致工程返工,乙方应承担返工费用。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应根据合作协议和本合同的规定承担相应的责任。示例:若监理方未及时发现工程质量问题,导致工程出现安全隐患,监理方应承担相应的责任。全文完。2024外墙装修劳务分包合同范本智能外墙系统开发1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.装修内容与要求3.1装修材料3.2装修工艺3.3装修质量标准4.工程量及计价方式4.1工程量清单4.2计价方式4.3工程款支付方式5.工程进度安排5.1施工阶段划分5.2阶段性验收5.3工程延误责任6.施工安全与文明施工6.1施工安全责任6.2安全防护措施6.3文明施工要求7.环境保护与文明施工7.1环境保护责任7.2施工现场管理7.3施工废弃物处理8.质量保证8.1质量保证措施8.2质量检查与验收8.3质量纠纷处理9.保修与服务9.1保修范围与期限9.2保修责任9.3服务内容与要求10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同份数与保管14.4合同签署与生效第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:YYY建设公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.3监理方信息1.3.1监理方名称:ZZZ监理公司1.3.2监理方地址:省市区路号1.3.3监理方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称:大厦外墙装修工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积约平方米,外墙面积约平方米2.4项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.装修内容与要求3.1装修材料:采用符合国家及行业标准的环保型外墙装饰材料,具体品牌及规格详见附件一。3.2装修工艺:按照国家及行业标准进行施工,确保施工质量符合设计要求。3.3装修质量标准:按照国家及行业标准进行验收,确保装修质量达到优良等级。4.工程量及计价方式4.1工程量清单:详见附件二。4.2计价方式:按实际完成的工程量及合同约定的单价计算工程款。4.3工程款支付方式:分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件三。5.工程进度安排5.1施工阶段划分:分为基础施工、主体施工、装饰施工三个阶段。5.2阶段性验收:每个施工阶段完成后,由监理方组织进行验收,合格后方可进入下一阶段施工。5.3工程延误责任:因分包方原因造成工程延误,每延误一天,应向总包方支付合同总价1%的违约金。6.施工安全与文明施工6.1施工安全责任:分包方负责施工现场的安全管理工作,确保施工安全。6.2安全防护措施:按照国家及行业标准,采取必要的安全防护措施,确保施工人员安全。6.3文明施工要求:施工现场应保持整洁,不得乱扔垃圾,不得扰民,确保文明施工。7.环境保护与文明施工7.1环境保护责任:分包方应遵守国家及地方的环境保护法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。7.2施工现场管理:施工现场应设置明显的环境保护标识,加强施工现场的环境管理。7.3施工废弃物处理:按照国家及地方的规定,对施工废弃物进行分类处理,确保废弃物得到妥善处置。8.质量保证8.1质量保证措施8.1.1分包方应建立完善的质量管理体系,确保施工过程符合质量标准。8.1.2施工过程中,分包方应定期进行自检,发现问题及时整改。8.1.3监理方有权对施工过程进行监督,发现问题应立即通知分包方整改。8.2质量检查与验收8.2.1分包方应按照合同约定的质量标准进行施工,并做好施工记录。8.2.2工程完成后,分包方应组织自检,并向监理方提交验收申请。8.2.3监理方应在收到验收申请后日内组织验收,验收合格后签署验收报告。8.3质量纠纷处理8.3.1如出现质量纠纷,双方应友好协商解决。8.3.2协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.保修与服务9.1保修范围与期限9.1.1本合同项下的外墙装修工程,自竣工验收合格之日起保修期为年。9.1.2保修期内,因分包方施工质量问题导致的损坏,分包方应负责修复或更换。9.2保修责任9.2.1分包方应确保在保修期内及时响应保修请求,并提供必要的维修服务。9.2.2保修期内,因分包方原因造成的质量问题,分包方应承担全部责任。9.3服务内容与要求9.3.1分包方应提供24小时服务,接受用户对装修质量的咨询和投诉。9.3.2分包方应定期对用户进行回访,了解用户对装修质量的满意程度。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程或未达到质量标准的;10.1.2分包方未按合同约定支付工程款的;10.1.3总包方未按合同约定提供施工条件的。10.2违约责任承担10.2.1违约方应向守约方支付合同总价%的违约金。10.2.2违约方应承担由此给守约方造成的损失。10.3违约纠纷解决10.3.1违约纠纷应通过协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的;11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的;11.1.3一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施,导致合同无法履行的。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格;11.2.2双方约定的其他终止条件。11.3合同解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程;12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议;12.1.2协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1双方应在争议发生后日内提出书面争议通知;12.2.2争议通知送达后,双方应指定代表进行协商。12.3争议解决费用12.3.1争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章;13.1.2合同经监理方确认。13.2合同变更程序13.2.1双方协商一致;13.2.2变更内容应以书面形式确认。13.3合同变更效力13.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1附件一:装修材料清单14.1.2附件二:工程量清单14.1.3附件三:工程款支付计划14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;14.2.2发生不可抗力事件,双方应协商解决。14.3合同份数与保管14.3.1本合同一式四份,双方各执两份,监理方一份,具有同等法律效力。14.4合同签署与生效14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所称第三方,是指除甲乙双方和监理方之外的,参与合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2.1中介方:提供合同签订、履行过程中的咨询、协调、监督等服务的机构或个人;15.1.2.2技术支持方:提供技术指导、设备租赁、材料供应等服务的机构或个人;15.1.2.3监测评估方:对工程质量、进度等进行监测和评估的机构或个人;15.1.2.4专业顾问:提供专业意见、建议的专家或顾问。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定,对其提供的服务或产品承担责任。15.2.2第三方责任限额15.2.2.1第三方的责任限额应根据其提供服务或产品的性质、风险程度和合同约定确定。15.2.2.2第三方的责任限额不得超过合同总价的%。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬和服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,以确保其履行合同义务。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托、服务与被服务的关系。15.4.2第三方与监理方的关系为协助与监督的关系,监理方对第三方的服务进行监督和评估。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,并书面通知监理方。15.5.2第三方介入后,应向监理方提交相关资质证明和服务方案。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方应根据合同约定,向第三方提供必要的资料和条件,确保第三方能够顺利履行合同义务。16.2甲乙双方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.3如第三方在履行合同过程中出现违约行为,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任,并有权要求甲乙双方承担相应的赔偿责任。17.第三方变更17.1如甲乙双方或监理方认为有必要更换第三方,应提前通知对方,并书面确认更换后的第三方。17.2第三方变更后,原第三方与甲乙双方的权利义务关系终止,新第三方应按照合同约定履行义务。18.第三方退出18.1第三方因故退出合同履行,应提前通知甲乙双方和监理方,并书面确认退出后的处理方案。18.2第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同义务,直至合同目的实现。19.第三方争议解决19.1第三方在合同履行过程中产生的争议,应通过协商解决。19.2协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:装修材料清单要求:1.1列明所有装修材料的品牌、规格、型号、数量、单价及总价。1.2材料清单应与合同约定一致,并由甲乙双方签字确认。说明:此附件用于明确装修材料的种类和数量,便于双方核对和验收。2.附件二:工程量清单要求:2.1列明所有工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。2.2工程量清单应与合同约定一致,并由甲乙双方签字确认。说明:此附件用于明确工程项目的数量和价格,便于双方核对和结算。3.附件三:工程款支付计划要求:3.1列明每个阶段的工程款支付金额、支付时间及支付条件。3.2工程款支付计划应与合同约定一致,并由甲乙双方签字确认。说明:此附件用于明确工程款的支付方式和时间,便于双方管理和监督。4.附件四:施工图纸及变更通知要求:4.1提供施工图纸及相关变更通知,确保施工过程中图纸的准确性和及时性。说明:此附件用于明确施工过程中的图纸变更,确保施工符合设计要求。5.附件五:施工日志及验收报告要求:5.1记录施工过程中的每日进度、问题和解决方案。5.2提供工程验收报告,明确工程质量和验收结果。说明:此附件用于记录施工过程和验收结果,便于双方核对和追溯。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程或未达到质量标准;1.2甲乙双方未按合同约定支付工程款;1.3第三方未按合同约定提供服务或产品;1.4监理方未按合同约定履行监督职责。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。3.示例说明:3.1甲乙双方未按合同约定的时间完成工程,导致工程延误。违约方应向守约方支付合同总价%的违约金。3.2第三方提供的产品质量不合格,导致工程无法正常进行。第三方应承担修复或更换产品的责任,并赔偿由此造成的损失。3.3监理方未在规定时间内完成验收工作,导致工程无法按时交付。监理方应承担相应的责任,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024外墙装修劳务分包合同范本智能外墙系统开发2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方名称1.5合同标的1.6合同履行期限1.7合同金额1.8付款方式1.9合同签订地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目设计要求2.6项目施工要求3.施工范围3.1施工内容3.2施工质量要求3.3施工进度要求3.4施工安全要求4.设计变更及签证4.1设计变更程序4.2签证程序4.3设计变更及签证费用5.材料供应5.1材料采购方式5.2材料质量要求5.3材料供应时间5.4材料运输及保管6.施工组织与管理6.1施工组织架构6.2施工计划6.3施工现场管理6.4施工安全及环保7.工程验收7.1验收程序7.2验收标准7.3验收时间7.4验收不合格的处理8.保修与维护8.1保修范围8.2保修期限8.3维护责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同变更内容14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024外墙装修劳务分包合同1.2合同编号:2024WZ0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同双方名称1.4.1分包方:[分包方全称]1.4.2总包方:[总包方全称]1.5合同标的:[具体项目名称]的外墙装修工程1.6合同履行期限:自合同签订之日起至[完工日期]1.7合同金额:人民币[合同总价]元整1.8付款方式:1.8.1预付款:合同签订后[预付款比例]%,即人民币[预付款金额]元,在合同签订后[预付款支付日期]内支付。1.8.2进度款:按照工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点由双方另行约定。1.8.3结算款:工程完工并经验收合格后,[结算比例]%的工程款在验收合格后[结算支付日期]内支付。1.8.4保修金:合同总价[保修金比例]%作为保修金,在保修期满后无质量问题退回。1.9合同签订地点:[签订地点]2.项目概况2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目规模:[项目面积]平方米2.4项目类型:[项目类型,如住宅、商业等]2.5项目设计要求:按照[设计单位名称]提供的[设计文件名称]执行,设计文件作为合同附件。2.6项目施工要求:按照国家现行相关标准、规范及设计文件的要求进行施工。3.施工范围3.1施工内容:包括但不限于外墙腻子批刮、涂料施工、保温材料安装、外墙防水等。3.2施工质量要求:达到国家现行质量标准,具体要求详见合同附件中的施工技术规范。3.3施工进度要求:按照总包方提供的施工进度计划执行,具体进度安排详见合同附件。3.4施工安全要求:遵守国家及地方有关安全生产的法律法规,确保施工安全。4.设计变更及签证4.1设计变更程序:任何设计变更需经双方协商一致,并由总包方负责提出变更申请,分包方负责执行。4.2签证程序:设计变更经双方确认后,由总包方办理签证手续,签证费用由变更原因方承担。4.3设计变更及签证费用:设计变更及签证费用按实际发生计算,由变更原因方承担。5.材料供应5.1材料采购方式:由总包方负责采购,分包方负责验收。5.2材料质量要求:材料必须符合国家相关质量标准,具体要求详见合同附件中的材料清单。5.3材料供应时间:按照施工进度计划及工程需要及时供应。5.4材料运输及保管:材料运输及保管责任由总包方承担,确保材料安全、完整。6.施工组织与管理6.1施工组织架构:由分包方负责组建,具体人员及职责详见合同附件。6.2施工计划:按照总包方提供的施工进度计划执行,具体计划详见合同附件。6.3施工现场管理:分包方负责施工现场的管理,确保施工顺利进行。6.4施工安全及环保:遵守国家及地方有关安全生产及环保的法律法规,确保施工安全及环保。7.工程验收7.1验收程序:工程完工后,由总包方组织验收,分包方应积极配合。7.2验收标准:按照国家现行质量标准及设计文件的要求进行验收。7.3验收时间:具体验收时间由双方另行约定。7.4验收不合格的处理:验收不合格的工程,由分包方负责整改,直至合格为止。整改过程中产生的费用由分包方承担。8.保修与维护8.1保修范围:本合同所涉及的外墙装修工程,在保修期内因施工质量问题导致的损坏,由分包方负责修复。8.2保修期限:自工程验收合格之日起,外墙装修工程保修期为[保修期限]年。8.3维护责任:在保修期内,若非因施工质量问题导致的损坏,由业主承担维修责任,维修费用由业主承担。9.违约责任9.1违约情形:9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程;9.1.2分包方未按合同约定提供合格的材料;9.1.3分包方在施工过程中违反安全生产规定,造成安全事故;9.1.4分包方违反合同约定,给总包方造成经济损失;9.2违约责任承担:发生违约情形,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:违约金的计算标准及赔偿金额由双方在合同中约定。10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:无10.3争议解决程序:按照法定诉讼程序进行。11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1合同一方严重违约;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.2合同解除程序:合同一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除理由。11.3合同解除后的处理:11.3.1解除合同后,双方应按照合同约定结算剩余款项;11.3.2分包方应将施工现场清理完毕,移交给总包方;11.3.3合同解除后,双方应就相关事宜进行协商,妥善处理。12.合同终止12.1合同终止条件:12.1.1合同约定的期限届满;12.1.2合同解除;12.2合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项;12.3合同终止后的处理:12.3.1合同终止后,双方应相互出具解除或终止合同的书面确认;12.3.2分包方应将施工现场清理完毕,移交给总包方。13.合同生效及变更13.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同变更程序:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.3合同变更内容:合同变更内容应明确、具体,并作为合同附件。14.其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方互不承担责任,并协商解决由此产生的后续问题。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于设计文件、施工技术规范、材料清单等。14.3合同生效日期:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、中介方等。15.2第三方介入情形:15.2.1需要第三方介入的情形包括但不限于工程监理、质量检测、设计优化、技术咨询、合同履行监督等。15.2.2第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.3第三方责任:15.3.1第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责和义务。15.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。15.4第三方权利:15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其工作。15.4.2第三方有权根据合作协议,对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查。15.5第三方与其他方的划分说明:15.5.1第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托、服务与被服务的关系。15.5.2第三方的工作成果和责任由第三方承担,不影响甲乙双方的合同权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程损失或质量问题的,其责任限额由合作协议约定。16.1.2第三方责任限额不得低于合作协议约定的金额,具体金额由甲乙双方协商确定。16.2责任承担:16.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致工程损失或质量问题的,甲乙双方有权要求第三方按照责任限额进行赔偿。16.2.2若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方有权要求第三方承担超出部分的责任。16.3责任追偿:16.3.1若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方有权向第三方追偿超出部分的责任。16.3.2第三方应积极配合甲乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论