2024年度太阳能光伏电站建设与土地使用合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度太阳能光伏电站建设与土地使用合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额2.5项目建设周期3.土地使用3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权期限3.3土地使用权费用3.4土地使用权变更及终止4.项目建设4.1建设内容4.2建设标准4.3建设进度4.4建设质量要求4.5建设资金来源5.项目验收5.1验收标准5.2验收程序5.3验收期限5.4验收费用6.运营管理6.1运营方式6.2运营责任6.3运营费用6.4运营期限7.电力输出7.1电力输出方式7.2电力输出标准7.3电力输出价格7.4电力输出合同8.优惠政策8.1优惠政策内容8.2优惠政策期限8.3优惠政策变更9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：项目可行性研究报告13.2附件二：土地使用协议13.3附件三：电力输出合同13.4附件四：其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：太阳能科技有限公司乙方：县镇人民政府1.2双方地址甲方：省市区路号乙方：省市县镇路号1.3双方法定代表人甲方：乙方：1.4双方联系方式乙方：电话：139xxxx5678，邮箱：2.项目概况2.1项目名称县200MW太阳能光伏电站项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模200MW2.4项目投资总额人民币伍亿元整（￥500,000,000.00）2.5项目建设周期自合同签订之日起18个月内完成建设并投入运营3.土地使用3.1土地使用权取得方式乙方将依法取得项目所需土地使用权，并保证甲方在项目运营期间对该土地的使用权。3.2土地使用权期限土地使用权期限为20年，自项目投入运营之日起计算。3.3土地使用权费用甲方应按照国家及地方相关政策，向乙方支付土地使用权费用。3.4土地使用权变更及终止如因国家政策调整或不可抗力等原因导致土地使用权变更或终止，双方应协商解决，并按照国家相关政策执行。4.项目建设4.1建设内容包括但不限于太阳能光伏发电系统、配套设备、电气设施、监控系统等。4.2建设标准符合国家及行业相关标准，确保项目安全、稳定、高效运行。4.3建设进度第一阶段：基础建设（3个月）第二阶段：设备安装（6个月）第三阶段：调试及试运行（3个月）4.4建设质量要求严格按照国家及行业相关标准进行质量控制，确保工程质量。4.5建设资金来源甲方负责项目建设的全部资金投入。5.项目验收5.1验收标准符合国家及行业相关标准，确保项目安全、稳定、高效运行。5.2验收程序甲方组织专家对项目进行验收，乙方积极配合。5.3验收期限自项目完工之日起60日内完成验收。5.4验收费用验收费用由甲方承担。6.运营管理6.1运营方式甲方负责项目的运营管理，乙方提供必要的支持。6.2运营责任甲方对项目的运营安全、稳定、高效负责。6.3运营费用甲方承担项目运营期间的所有费用。6.4运营期限自项目投入运营之日起20年。8.优惠政策8.1优惠政策内容甲方在项目运营期间，可享受国家及地方关于新能源项目的税收优惠政策，包括但不限于增值税、企业所得税等。8.2优惠政策期限优惠政策期限自项目投入运营之日起计算，至土地使用权期限届满之日止。8.3优惠政策变更如国家及地方政策发生变化，导致优惠政策内容或期限发生变更，双方应按照最新政策执行，并协商调整合同相关条款。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无9.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。10.违约责任10.1违约情形甲方未按约定时间完成项目建设；乙方未按约定提供土地使用权；任何一方未按约定履行合同义务；任何一方违反合同约定造成对方损失的。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约责任赔偿赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。11.合同解除11.1合同解除条件因不可抗力导致合同无法履行；一方违约导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于项目移交、费用结算等。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件土地使用权期限届满；项目运营期满；合同解除。12.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于项目移交、费用结算等。13.合同附件13.1附件一：项目可行性研究报告13.2附件二：土地使用协议13.3附件三：电力输出合同13.4附件四：其他相关文件14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或参与合同相关活动的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障项目质量、降低风险，以及提供专业咨询和服务。15.3第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目管理、技术支持、工程监理、设备供应、融资服务等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验，能够满足合同履行的要求。16.3第三方职责第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行其职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额指第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并作为本合同的补充条款。17.3责任限额执行在第三方责任限额范围内，第三方应承担相应的赔偿责任。超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲方损失，应在责任限额内承担赔偿责任。18.2第三方与乙方责任划分第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致乙方损失，应在责任限额内承担赔偿责任。18.3第三方与甲乙双方共同责任如第三方在履行职责过程中，因甲乙双方共同原因导致损失，甲乙双方应按照各自责任比例承担相应的赔偿责任。19.第三方权利19.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持，包括但不限于信息、资料、场地等。19.2第三方有权根据合作协议和本合同的规定，行使自己的权利。20.第三方义务20.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和本合同的规定。20.2第三方应按照合作协议和本合同的规定，履行自己的义务。21.第三方变更21.1第三方变更程序如需更换第三方，甲乙双方应共同协商，并签订新的合作协议。21.2第三方变更责任更换第三方后，原第三方责任限额和权利义务由新第三方继承。22.第三方介入的终止22.1第三方介入终止条件合同履行完毕；第三方职责履行完毕；双方协商一致终止第三方介入。22.2第三方介入终止程序第三方介入终止后，甲乙双方应按照合作协议和本合同的规定，处理剩余事宜。23.第三方介入的补充条款23.1第三方介入的补充条款应由甲乙双方在合作协议中明确，并作为本合同的补充条款。23.2本合同未规定的第三方介入事宜，甲乙双方应参照合作协议执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告详细要求：包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、风险评估等内容。说明：本附件用于证明项目建设的可行性和合理性。2.附件二：土地使用协议详细要求：明确土地使用权的取得方式、期限、费用、变更及终止条件等。说明：本附件是土地使用权取得的法律依据。3.附件三：电力输出合同详细要求：明确电力输出方式、标准、价格、合同期限等。说明：本附件是电力输出和销售的法律依据。4.附件四：建设合同详细要求：明确项目建设内容、标准、进度、质量要求、费用等。说明：本附件是项目建设实施的法律依据。5.附件五：设备供应合同详细要求：明确设备供应范围、质量、数量、价格、交货期等。说明：本附件是设备采购和供应的法律依据。6.附件六：融资协议详细要求：明确融资方式、金额、期限、利率、还款方式等。说明：本附件是项目融资的法律依据。7.附件七：技术支持合同详细要求：明确技术支持内容、标准、期限、费用等。说明：本附件是技术支持服务的法律依据。8.附件八：运营管理合同详细要求：明确运营管理方式、责任、费用、期限等。说明：本附件是项目运营管理的法律依据。9.附件九：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、机构、程序、费用等。说明：本附件是解决合同争议的法律依据。10.附件十：第三方合作协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、职责、权利、义务等。说明：本附件是第三方介入的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间完成项目建设。乙方未按约定提供土地使用权。任何一方未按约定履行合同义务。任何一方违反合同约定造成对方损失。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。3.示例说明：甲方未按约定时间完成项目建设，导致项目延期投入运营，乙方遭受损失。甲方应按照合同约定，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方未按约定提供土地使用权，导致甲方无法正常进行项目建设。乙方应按照合同约定，赔偿甲方因此遭受的损失，并承担相应的违约责任。全文完。2024年度太阳能光伏电站建设与土地使用合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1太阳能光伏电站项目概况2.2土地使用范围及面积2.3项目建设内容3.项目建设工期及进度安排3.1项目建设工期3.2各阶段进度安排4.项目投资及资金来源4.1项目总投资4.2资金来源及使用方式5.土地使用及补偿5.1土地使用权取得方式5.2土地使用权期限5.3土地补偿标准及支付方式6.项目建设条件及保障措施6.1项目建设所需基础设施6.2项目建设所需原材料及设备6.3项目建设期间环境保护措施7.项目验收及交付7.1项目验收标准7.2项目验收程序7.3项目交付条件8.运营管理及维护8.1运营管理模式8.2运营维护责任8.3运营维护费用9.电站发电量及收益分配9.1发电量预测9.2收益分配方式10.合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件11.违约责任11.1违约情形及责任11.2违约金的计算及支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1通知及送达14.2合同份数及效力14.3合同附件及补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：太阳能科技有限公司乙方：县镇人民政府1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式乙方联系方式：电话：139xxxx5678，邮箱：2.合同标的2.1太阳能光伏电站项目概况项目名称：县镇太阳能光伏电站项目地点：县镇村项目规模：100MW2.2土地使用范围及面积土地使用范围：村地块土地使用面积：100亩2.3项目建设内容建设内容包括但不限于：光伏组件安装、逆变器、汇流箱、支架、电气设备等。3.项目建设工期及进度安排3.1项目建设工期项目总工期为12个月，自合同签订之日起计算。3.2各阶段进度安排（1）前期准备工作：1个月（2）土地平整及基础建设：3个月（3）设备安装及调试：4个月（4）项目验收及交付：4个月4.项目投资及资金来源4.1项目总投资项目总投资为10亿元人民币。4.2资金来源及使用方式资金来源：甲方自筹及银行贷款。资金使用方式：按照项目建设进度分期支付。5.土地使用及补偿5.1土地使用权取得方式甲方通过公开招标方式取得乙方提供的土地使用权。5.2土地使用权期限土地使用权期限为20年，自合同签订之日起计算。5.3土地补偿标准及支付方式土地补偿标准按照国家及地方相关政策执行，支付方式为一次性支付。6.项目建设条件及保障措施6.1项目建设所需基础设施乙方负责提供项目建设所需的水、电、路等基础设施。6.2项目建设所需原材料及设备甲方负责采购项目建设所需的原材料及设备。6.3项目建设期间环境保护措施甲方在项目建设期间，严格遵守国家及地方环保法规，采取有效措施减少对环境的影响。7.项目验收及交付7.1项目验收标准项目验收标准按照国家及行业相关标准执行。7.2项目验收程序（1）甲方提交项目验收申请；（2）乙方组织验收小组对项目进行验收；（3）验收合格后，双方签署项目验收报告；（4）项目交付使用。8.运营管理及维护8.1运营管理模式甲方负责电站的运营管理，包括日常运行、设备维护、安全管理等。8.2运营维护责任甲方应确保电站的稳定运行，对电站的维护保养负责，确保电站设备处于良好状态。8.3运营维护费用运营维护费用包括日常运行费用、设备维修费用、安全检查费用等，由甲方承担。9.电站发电量及收益分配9.1发电量预测根据项目设计和气象数据，预计电站年发电量为1.2亿千瓦时。9.2收益分配方式（1）甲方获得电站发电收入；（2）乙方获得土地租金收入；（3）双方按比例分享电站发电收入，比例由双方另行协商确定。10.合同变更及解除10.1合同变更条件任何一方提出合同变更，需提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。10.2合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.违约责任11.1违约情形及责任（1）任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任；（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；（3）违约金按合同约定比例计算。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）合同双方协商一致终止。14.其他约定事项14.1通知及送达任何一方发出的通知，应以书面形式，通过约定的联系方式送达对方。14.2合同份数及效力本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围（1）项目管理咨询；（2）设备安装及调试；（3）技术支持及售后服务；（4）工程监理；（5）融资及投资顾问；（6）法律、财务等专项服务。16.第三方介入的程序16.1第三方选择甲方或乙方根据项目需求，经双方协商一致后，选择合适的第三方介入项目。16.2第三方合同签订第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。17.第三方责任及责任限额17.1第三方责任第三方在履行服务合同过程中，应按照合同约定及行业标准，对提供的服务质量负责。17.2责任限额（1）第三方因自身原因导致的服务缺陷，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过其服务合同约定金额的50%；（2）因第三方原因导致的项目延误，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任，赔偿金额按实际延误天数及合同约定标准计算；（3）第三方在履行服务合同过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，不负赔偿责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分（1）第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方提供的服务进行监督；（2）甲方有权要求第三方按照合同约定提供相关服务，第三方应予以配合；（3）甲方对第三方的违约行为有权要求甲方承担责任。18.2第三方与乙方责任划分（1）第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方提供的服务进行监督；（2）乙方有权要求第三方按照合同约定提供相关服务，第三方应予以配合；（3）乙方对第三方的违约行为有权要求第三方承担责任。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方保密义务第三方在介入项目过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.2第三方知识产权第三方在介入项目过程中，所形成的知识产权归第三方所有，但甲方或乙方有权在合同约定的范围内使用。19.3第三方资质要求第三方应具备相应的资质，并符合国家及行业相关要求。20.第三方介入的合同管理20.1合同变更如需对第三方介入的合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。20.2合同解除如第三方违约，甲乙双方有权解除与第三方的服务合同，并要求第三方承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照副本要求：提供双方最新的营业执照副本，确保信息真实有效。说明：营业执照副本用于证明双方具备合法经营资格。2.土地使用权证要求：提供土地使用权证，证明土地使用权的合法性和有效性。说明：土地使用权证用于证明项目用地合法合规。3.项目可行性研究报告要求：提供项目可行性研究报告，包括项目背景、市场分析、经济效益等。说明：可行性研究报告用于证明项目实施的合理性和可行性。4.项目设计文件要求：提供项目设计文件，包括总平面图、设备选型、施工图等。说明：设计文件用于指导项目施工和设备安装。5.项目施工合同要求：提供项目施工合同，明确施工方、施工内容、工期、质量要求等。说明：施工合同用于规范施工过程，确保项目按期、按质完成。6.项目监理合同要求：提供项目监理合同，明确监理方、监理内容、监理标准等。说明：监理合同用于确保项目施工质量，监督施工过程。7.项目融资合同要求：提供项目融资合同，明确融资方、融资金额、融资期限等。说明：融资合同用于确保项目资金到位，保障项目顺利进行。8.项目验收报告要求：提供项目验收报告，包括验收时间、验收内容、验收结论等。说明：验收报告用于证明项目已按合同约定完成，符合验收标准。9.项目运营维护手册要求：提供项目运营维护手册，包括设备操作、维护保养、应急预案等。说明：运营维护手册用于指导项目运营维护工作，确保电站长期稳定运行。10.第三方服务合同要求：提供第三方服务合同，明确第三方服务内容、服务期限、服务费用等。说明：第三方服务合同用于规范第三方服务行为，保障项目顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付项目款项责任认定标准：甲方应按照合同约定支付项目款项，如未按时支付，应承担违约责任，支付违约金。示例说明：甲方未按合同约定支付3个月项目款项，应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。2.违约行为：乙方未按时提供项目建设用地责任认定标准：乙方应按照合同约定提供项目建设用地，如未按时提供，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：乙方未按合同约定提供项目建设用地，导致项目延误3个月，应赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为：第三方未按合同约定提供服务质量责任认定标准：第三方应按照合同约定提供服务质量，如未按约定提供，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：第三方未按合同约定提供设备安装服务，导致设备无法正常运行，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为：任何一方未按合同约定履行保密义务责任认定标准：任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：乙方违反保密义务，泄露甲方商业秘密，应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度太阳能光伏电站建设与土地使用合同2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.土地使用3.1土地使用权取得3.2土地使用年限3.3土地使用费3.4土地使用权变更与转让4.太阳能光伏电站建设4.1建设内容4.2建设工期4.3建设质量要求4.4建设费用5.电站运营与管理5.1运营管理模式5.2运营管理责任5.3运营管理费用6.电站发电量6.1发电量计算方法6.2发电量保障措施6.3发电量违约责任7.电站维护与检修7.1维护责任7.2检修责任7.3维护与检修费用8.电费结算与支付8.1电费结算方式8.2电费支付方式8.3电费结算周期9.合同期限9.1合同有效期9.2合同续签10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同份数14.3合同解释权14.4合同变更与解除14.5合同生效前效力第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（土地使用方）名称：____________________1.1.2甲方（土地使用方）法定代表人：____________________1.1.3甲方（土地使用方）住所：____________________1.1.4乙方（电站建设方）名称：____________________1.1.5乙方（电站建设方）法定代表人：____________________1.1.6乙方（电站建设方）住所：____________________1.2合同签订日期与地点1.2.1合同签订日期：____________________1.2.2合同签订地点：____________________2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称：2024年度太阳能光伏电站建设项目2.2项目地点2.2.1项目具体地址：____________________2.2.2项目用地性质：____________________2.3项目规模2.3.1项目装机容量：____________________2.3.2项目占地面积：____________________2.4项目投资2.4.1项目总投资：____________________2.4.2投资构成：____________________3.土地使用3.1土地使用权取得3.1.1甲方应确保乙方在合同签订后____日内取得土地使用权。3.1.2土地使用权取得方式：____________________3.2土地使用年限3.2.1土地使用年限：____年3.3土地使用费3.3.1土地使用费标准：____________________3.3.2土地使用费支付方式：____________________3.4土地使用权变更与转让3.4.1土地使用权变更：____________________3.4.2土地使用权转让：____________________4.太阳能光伏电站建设4.1建设内容4.1.1建设内容：太阳能光伏发电系统、配套设施、相关工程等。4.2建设工期4.2.1建设工期：____个月4.3建设质量要求4.3.1建设质量标准：____________________4.3.2质量保证期：____年4.4建设费用4.4.1建设费用总额：____________________4.4.2费用支付方式：____________________5.电站运营与管理5.1运营管理模式5.1.1运营管理模式：____________________5.2运营管理责任5.2.1甲方责任：____________________5.2.2乙方责任：____________________5.3运营管理费用5.3.1运营管理费用标准：____________________5.3.2运营管理费用支付方式：____________________6.电站发电量6.1发电量计算方法6.1.1发电量计算依据：____________________6.1.2发电量计算公式：____________________6.2发电量保障措施6.2.1发电量保障措施：____________________6.3发电量违约责任6.3.1发电量违约情形：____________________6.3.2发电量违约责任承担：____________________7.电站维护与检修7.1维护责任7.1.1甲方维护责任：____________________7.1.2乙方维护责任：____________________7.2检修责任7.2.1甲方检修责任：____________________7.2.2乙方检修责任：____________________7.3维护与检修费用7.3.1维护与检修费用标准：____________________7.3.2维护与检修费用支付方式：____________________8.电费结算与支付8.1电费结算方式8.1.1电费结算依据：按照国家规定及双方约定执行。8.1.2电费结算周期：每月结算一次。8.2电费支付方式8.2.1电费支付方式：银行转账。8.2.2电费支付账户：____________________8.3电费结算周期8.3.1电费结算周期：自发电之日起____个工作日内。8.3.2电费结算通知：甲方应于电费结算周期内将电费结算通知送达乙方。9.合同期限9.1合同有效期9.1.1合同有效期为____年，自合同签订之日起计算。9.2合同续签9.2.1双方可在合同到期前____个月提出续签意向。9.2.2续签条件：双方应协商一致，并按照原合同条款进行续签。10.违约责任10.1违约情形10.1.1甲方违约情形：____________________10.1.2乙方违约情形：____________________10.2违约责任承担10.2.1甲方违约责任承担：____________________10.2.2乙方违约责任承担：____________________11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式：协商。11.1.2协商不成，提交____________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构：____________________仲裁委员会。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同解除条件：____________________12.2合同解除程序12.2.1合同解除程序：____________________13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。13.2合同生效日期13.2.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：土地使用协议、项目可行性研究报告、电站建设方案等。14.2合同份数14.2.1合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份。14.3合同解释权14.3.1合同解释权：本合同如有未尽事宜，由双方协商解决；协商不成的，按照相关法律法规解释。14.4合同变更与解除14.4.1合同变更：本合同经双方协商一致，可进行变更。14.4.2合同解除：本合同经双方协商一致，可解除合同。14.5合同生效前效力14.5.1合同生效前效力：本合同自签订之日起，对双方具有约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于但不限于设计单位、施工单位、监理单位、金融机构、政府部门等。15.2第三方介入的情形项目设计、施工、监理等技术服务提供者。融资、担保等金融服务提供者。相关政府部门或监管机构。其他经甲乙双方同意介入的第三方。15.3第三方责任15.3.1第三方根据其与甲乙双方签订的合同或协议，承担相应的责任和义务。15.3.2第三方的责任和义务应在与其签订的合同或协议中明确约定。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应在其与甲乙双方签订的合同或协议中明确约定。15.4.2若第三方责任限额低于因第三方原因导致的损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿超过责任限额的部分。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方分别签订合同或协议，各自承担相应的责任和义务。第三方在履行其合同或协议过程中，应遵守本合同的相关规定。15.5.2第三方与项目的关系：第三方参与项目是为了实现项目的建设、运营和管理目标。第三方的参与不得影响项目的整体进度和质量。15.5.3第三方与其他各方的责任划分：甲乙双方应各自承担因其自身原因导致的损失。第三方应承担因其自身原因导致的损失。因第三方原因导致的损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的具体情况，包括第三方名称、职责、责任限额等。16.2甲乙双方应在合同中明确约定第三方介入的程序和条件，确保第三方介入的合法性和有效性。16.3甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入后的沟通协调机制，确保项目顺利进行。16.4甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入后的风险分担机制，确保各方的合法权益。17.第三方责任限额的具体约定17.1第三方责任限额的约定应在其与甲