人工承包合同协议范本

人工承包合同协议范本合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同效力1.4合同解释第二章工作内容2.1承包范围2.2工作量与质量标准2.3工期要求2.4材料供应第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章合同履行4.1承包商义务4.2发包人义务4.3合同变更4.4合同暂停与终止第五章保修与维护5.1保修范围5.2保修期限5.3保修责任5.4维修责任第六章违约责任6.1承包商违约6.2发包人违约6.3违约赔偿第七章争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖7.3仲裁第八章合同的转让与分包8.1合同转让8.2分包规定第九章合同的解除9.1合同解除条件9.2解除合同的程序9.3解除合同后的处理第十章合同的终止10.1合同终止条件10.2终止合同的程序10.3终止合同后的处理第十一章隐私保护与保密11.1隐私保护11.2保密义务11.3保密期限第十二章法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三章其他条款13.1合同的修订13.2通知与送达13.3不可抗力13.4附件第十四章附则14.1合同生效14.2合同期限14.3合同份数14.4合同签署合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2合同当事人1.2.1发包人：地址：法定代表人：联系电话：1.2.2承包人：地址：法定代表人：联系电话：1.3合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。1.4合同解释本合同的解释权归甲方所有，除非乙方另有书面同意，否则甲方对合同的解释为准。第二章工作内容2.1承包范围乙方承担的工程范围包括：（具体列举工程范围）。2.2工作量与质量标准2.2.1工作量：乙方应按合同约定的工作量完成工程。2.2.2质量标准：乙方应按照国家相关标准和规范完成工程，确保工程质量达到（具体质量标准）。2.3工期要求乙方应按合同约定的工期完成工程，工期自（具体开工日期）至（具体竣工日期）。2.4材料供应乙方应按合同约定的材料供应要求，提供合格的材料，材料供应的时间、数量、质量等应满足工程进度和质量要求。第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为人名币（大写）：（金额），即（小写）：（金额）。3.2价格调整合同价格在（具体条件下）可以进行调整。3.3预付款甲方应在合同签订后（具体时间）内支付预付款，预付款金额为合同总价的（具体比例）。3.4进度付款乙方应按工程进度的完成情况向甲方申请进度付款，付款金额和时间按合同约定的比例和时间执行。3.5竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，双方根据实际完成工程量和合同约定的价格进行竣工结算。3.6违约金任何一方违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。第四章合同履行4.1承包商义务乙方应按合同约定履行义务，包括但不限于工程进度、工程质量、工程安全等。4.2发包人义务甲方应按合同约定履行义务，包括但不限于支付款项、提供施工条件等。4.3合同变更合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。4.4合同暂停与终止合同暂停与终止的条件和程序按合同约定执行。第五章保修与维护5.1保修范围乙方应对工程质量问题负责保修，保修范围包括但不限于（具体列举保修范围）。5.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为（具体时间）。5.3保修责任乙方应对保修期内出现的质量问题负责维修和更换。5.4维修责任乙方应对工程进行定期维护，确保工程正常运行。第六章违约责任6.1承包商违约乙方违约时，应向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。6.2发包人违约甲方违约时，应向乙方支付违约金，并承担因此给乙方造成的损失。6.3违约赔偿违约赔偿的金额和方式按合同约定执行。第七章争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖如选择诉讼解决争议，双方同意提交（具体法院）管辖。7.3仲裁如选择仲裁解决争议，双方同意提交（具体仲裁机构）进行仲裁。第八章合同的转让与分包8.1合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。8.2分包规定乙方不得将合同约定的工程全部或部分分包给第三方，除非甲方书面同意。第九章合同的解除9.1合同解除条件合同解除的条件按合同约定执行。9.2解除合同的程序合同解除的程序按合同约定执行。9.3解除合同后的处理第十章合同的终止10.1合同终止条件合同终止的条件按合同约定执行。10.2终止合同的程序合同终止的程序按合同约定执行。10.3终止合同后的处理第十一章隐私保护与保密11.1隐私保护双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。11.2保密义务保密义务在本合同终止后继续有效，持续时间为（具体时间）。11.3保密期限保密期限自本合同终止之日起计算。第十二章其他条款12.1合同的修订本合同的修订应由双方书面同意，并签署修订协议。12.2通知与送达双方通过书面形式相互通知和送达，通知和送达地址按合同约定执行。12.3不可抗力不可抗力事件按合同约定执行。12.4附件本合同的附件包括但不限于（具体列举附件名称）。第十三章法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式第十四章附则14.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同期限本合同的有效期限为（具体时间）。14.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.4合同签署本合同由双方授权代表于（具体日期）签署，并加盖公章。签字页：甲方（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年__月__日乙方（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应使用甲方指定的材料，如乙方需使用非指定材料，需提前征得甲方书面同意。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按期完成工程。如乙方未按期完成，甲方有权按合同约定追究乙方责任。3.甲方变更工程内容甲方有权根据实际情况变更工程内容，乙方应按甲方要求的变更内容进行施工。如变更导致合同价款变动，甲方应与乙方协商确定新的合同价款。4.甲方提前终止合同如甲方因特殊原因需要提前终止合同，甲方应向乙方支付提前终止合同的费用，具体费用根据实际情况双方协商确定。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.乙方负责工程安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3.乙方按期提交工程进度报告乙方应按期向甲方提交工程进度报告，如乙方未按期提交报告，甲方有权追究乙方责任。4.乙方负责工程保修工程竣工验收合格后，乙方应按合同约定负责工程保修。如乙方未能履行保修义务，甲方有权要求乙方承担相应责任。附件三：有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。2.第三方中介的收费第三方中介的收费标准按双方约定执行。如双方未明确收费标准，双方应协商确定。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。如中介违反保密义务，导致甲乙双方损失，中介应承担相应责任。4.第三方中介的退出第三方中介如因特殊原因需退出合同，应提前通知甲乙双方。如中介未提前通知导致合同纠纷，中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：有第三方中介时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工未按约定时间完成工程变更或提前终止合同未按约定支付违约金或赔偿乙方损失2.乙方违约行为及认定未按约定完成工程进度、质量或不履行保修义务未按约定使用甲方指定材料供应商或未经甲方同意使用非指定材料未按约定提交工程进度报告或隐瞒工程实际情况发生安全事故或质量问题未及时报告甲方3.第三方中介违约行为及认定未按约定协调甲乙双方关系或协助双方履行合同未按约定收费或未明确收费标准未按约定保密甲乙双方商业秘密和个人信息未按约定通知甲乙双方而退出合同三、法律名词及解释：1.不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金违约金是指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。3.保修保修是指承包商对工程质量问题负责修复和更换，并承担保修期内出现的质量问题的责任。4.仲裁仲裁是指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理，仲裁裁决具有法律效力。5.诉讼诉讼是指合同双方将争议提交法院进行审理，法院判决具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误乙方应按合同约定履行施工义务，如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。2.工程质量问题乙方应保证工程质量，如发现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。如乙方未能及时修复，甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。3.材料供应问题乙方应按合同约定使用甲方指定材料供应商，如乙方使用非指定材料，需提前征得甲方书面同意。4.合同变更任何一方欲变更合同内容，应与对方协商一致，并签订书面变更协议。5.合同终止与解除五、所有应用