铁投建设劳务分包约定

铁投建设劳务分包约定合同目录第一章总则1.1合同定义1.2合同双方的合法权益1.3合同的组成和生效条件第二章劳务分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4分包工程的范围和规模第三章劳务分包方的义务和责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利第四章劳务分包价款及支付4.1劳务分包价款的确定4.2价款的支付方式4.3价款的支付时间第五章劳务分包工程的质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3工程验收标准第六章工期及进度6.1合同约定的工期6.2分包方的施工计划6.3工期的延误及其处理第七章安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求第八章违约责任8.1分包方的违约行为8.2铁投建设的违约行为8.3违约责任的承担方式第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2诉讼管辖9.3仲裁条款第十章合同的变更、解除和终止10.1合同的变更10.2合同的解除10.3合同的终止第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果第十二章合同的生效、履行和终止12.1合同的生效条件12.2合同的履行12.3合同的终止条件第十三章其他条款13.1不可抗力13.2合同的解释13.3合同的修改和补充第十四章附则14.1合同的签署14.2合同的附件14.3合同的生效日期合同编号：铁投建设劳务分包约定第一章总则1.1合同定义1.2合同双方的合法权益本合同的签订是基于甲乙双方平等、自愿、公平、诚实信用的原则，保障双方的合法权益。1.3合同的组成和生效条件本合同由合同、附件及双方协商一致的其他条款组成。本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章劳务分包工程概况2.1工程名称劳务分包工程的名称为：____________________。2.2工程地点劳务分包工程的地点为：____________________。2.3工程内容劳务分包工程的内容包括：____________________。2.4分包工程的范围和规模分包工程的范围是：____________________，规模为：____________________。第三章劳务分包方的义务和责任3.1分包方的义务乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务服务，保证工程进度和质量。3.2分包方的责任乙方应承担因分包工程导致的全部责任，包括但不限于人员伤亡、质量问题、工期延误等。3.3分包方的权利乙方有权按照合同约定获得劳务分包价款，以及在合同约定的范围内行使合同约定的权利。第四章劳务分包价款及支付4.1劳务分包价款的确定劳务分包价款为：____________________元。4.2价款的支付方式价款的支付方式为：____________________。4.3价款的支付时间价款的支付时间为：____________________。第五章劳务分包工程的质量与验收5.1工程质量标准劳务分包工程的质第八章违约责任8.1分包方的违约行为（1）违反合同约定，未按时完成分包工程；（2）分包工程的质量不符合合同约定的质量标准；（3）未经甲方同意，乙方将分包工程转包给第三方；（4）乙方违反合同约定的其他义务。8.2铁投建设的违约行为（1）未按照约定时间支付劳务分包价款；（2）未提供乙方施工所需的条件、资料、设备等；（3）未经乙方同意，甲方单方面变更合同内容；（4）甲方违反合同约定的其他义务。8.3违约责任的承担方式违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体违约责任按照合同约定和法律规定执行。第九章争议解决9.1争议的解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖诉讼管辖地为：____________________人民法院。9.3仲裁条款如甲乙双方约定仲裁，仲裁委员会为：____________________仲裁委员会。第十章合同的变更、解除和终止10.1合同的变更合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.2合同的解除合同解除的条件和方式按照合同约定和法律规定执行。10.3合同的终止合同终止的条件和方式按照合同约定和法律规定执行。第十一章保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同履行过程中产生、获取的，未公开且具有保密性的信息。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为：____________________年。11.3保密信息的泄露后果泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应承担赔偿责任。第十二章合同的生效、履行和终止12.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同的履行甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务。12.3合同的终止条件本合同在履行完毕、双方权利义务履行完毕或者合同约定的终止条件出现时终止。第十三章其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。13.2合同的解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有。13.3合同的修改和补充合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。第十四章附则14.1合同的签署本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同的附件本合同附件包括：____________________。14.3合同的生效日期本合同的生效日期为：____________________。甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定分包工程的具体要求和标准甲方应向乙方明确分包工程的具体要求和标准，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。乙方应按照甲方的要求进行施工，确保分包工程满足合同约定的要求。2.甲方的监督和检查权甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保分包工程的质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督和检查，提供必要的资料和便利。3.甲方的变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对分包工程的内容、范围、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。4.甲方的支付条件甲方在支付劳务分包价款时，有权根据乙方的施工进度、质量等情况进行支付。乙方应按照甲方的支付条件，提供相应的进度报告和质量证明，以便甲方进行支付。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的施工能力和资质乙方应具备相应的施工能力和资质，能够胜任分包工程的施工任务。乙方应向甲方提供相关的资质证明，以证明其具备施工能力。2.乙方的工程质量和安全责任乙方应保证分包工程的质量和安全，严格按照甲方的要求进行施工。若分包工程出现质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任，并承担由此引起的额外费用。3.乙方的施工计划和进度乙方应制定合理的施工计划和进度，确保分包工程的按时完成。乙方应向甲方报告施工进度，并及时调整计划，以满足甲方的要求。4.乙方的资料和信息保密乙方应对在分包工程过程中获取的甲方资料和信息予以保密，不得泄露给第三方。乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的角色和职责第三方中介作为甲乙双方的协调者和见证人，负责协助甲乙双方履行合同义务，确保合同的顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。2.第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。报酬支付方式、时间和条件按照合同约定执行。3.第三方中介的违约责任第三方中介在履行过程中，若出现违约行为，应承担相应的违约责任。甲乙双方有权根据实际情况要求第三方中介承担违约金、赔偿损失等责任。4.第三方中介的解除和更换甲乙双方在任何时候均有权解除与第三方中介的合作关系，并有权要求更换第三方中介。解除和更换第三方中介的条件和方式按照合同约定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸和技术文件2.分包工程的施工方案和施工组织设计3.乙方资质证明和人员名单4.施工进度计划和施工时间表5.质量管理和安全防护措施方案6.合同双方签署的变更协议和补充协议7.保密协议和保密资料清单8.第三方中介的资质证明和合作协议9.合同的履行报告和验收记录10.违约金计算公式和赔偿计算依据二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付劳务分包价款提供的施工条件不符合合同要求单方面变更合同内容导致乙方损失未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成分包工程分包工程质量不符合合同要求未经甲方同意转包或分包工程未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理甲乙双方争议泄露甲方资料和信息给乙方或第三方未按约定时间提供协调和服务未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.劳务分包：指乙方按照甲方的要求，提供相应的劳务服务，完成分包工程的施工任务。2.分包工程：指在总包工程范围内，由乙方负责施工的特定工程部分。3.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，导致合同不能履行或者造成损失的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商确定合理的延期时间，并根据延误原因分担责任。2.工程质量问题解决办法：及时整改，重新验收，必要时采取补救措施。3.合同变更解决办法：双方协商一致后，签订变更协议。4.保密信息泄露