建筑工程全流程施工合同完整版

建筑工程全流程施工合同完整版合同编号：__________第一条工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括：__________。1.2工程质量要求符合__________标准。1.3合同工期为__________日，自开工之日起计算。第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同总价款发生变化，双方应按实调整，但需提前征得对方书面同意。第三条付款方式（1）预付款：合同签订后__________日内，业主支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。（2）进度付款：按照工程实际进度，每完成一个阶段的工程，乙方提交进度付款申请，业主审核无误后支付相应款项。（3）验收付款：本项目完成后，经业主验收合格，支付乙方剩余合同总价款的__________%。（4）质量保证金：本项目验收合格后，乙方预留合同总价款的__________%作为质量保证金，质量保证金在保修期满后无质量问题个月内无息退还。3.2乙方如需开具发票，应提前通知业主，业主按实际支付金额向乙方索取发票。第四条施工要求4.1乙方应按照设计和施工图纸、规范要求施工，确保工程质量。4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3乙方在施工过程中应确保安全生产，遵守国家安全生产法律法规，严格按照施工安全规程操作，确保人员安全。4.4乙方应承担施工过程中产生的废弃物清理、环境保护等责任。第五条保修5.1本项目保修期限为__________年，自竣工验收合格之日起计算。5.2保修期内，如本项目出现质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。5.3保修期满后，如本项目出现质量问题，乙方应负责维修，但维修费用双方协商解决。第六条违约责任6.1双方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2乙方如未按约定工期完成施工，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.3乙方如在施工过程中出现安全事故，应承担相应的安全责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工进度计划3.工程量清单和报价单4.合同文本和附件5.施工许可证和相关批准文件6.安全生产措施和环境保护措施7.质量保证书和保修条款8.款项支付凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：认定标准为合同约定的竣工日期。2.工程质量不符合约定：认定标准为国家和行业相关标准。3.安全事故发生：认定标准为国家和地方安全生产法规。4.未按约定支付款项：认定标准为合同约定的付款时间和金额。5.设计变更和工程量增减未征得对方同意：认定标准为合同约定的变更程序。6.未履行安全生产和环境保护义务：认定标准为国家和地方相关法规。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，负责工程的投资和监督。2.乙方：指承担施工的一方，负责工程的组织和实施。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总费用。4.预付款：指合同签订后业主支付给乙方的部分款项。5.进度付款：指根据工程实际进度，业主支付给乙方的款项。6.验收付款：指工程验收合格后，业主支付给乙方的剩余款项。7.质量保证金：指乙方预留的用于保证工程质量的款项。8.保修期限：指工程保修的有效期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定应急预案，确保工程进度不受影响。2.工程质量问题：加强质量监管，发现问题及时整改。3.安全生产事故：严格遵守安全生产法规，定期进行安全培训和检查。4.款项支付纠纷：明确款项支付条件和时间，双方共同核对支付记录。5.设计变更和工程量增减：严格按照合同约定的变更程序进行协商和确认。6.环保问题：严格执行环保措施，确保工程环保达标。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合同签订。2.用于规范甲方和乙方在施工