2024年光伏发电配套水电安装工程合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏发电配套水电安装工程合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方住所地1.4联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资方3.合同签订依据及目的3.1签订依据3.2合同目的4.工程范围及内容4.1工程范围4.2工程内容5.工程建设工期及进度安排5.1工程建设工期5.2工程进度安排6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求6.2工程验收标准7.工程造价及支付方式7.1工程造价7.2工程支付方式7.3支付进度8.工程进度款结算8.1结算依据8.2结算时间8.3结算方式9.材料设备采购9.1材料设备采购方式9.2材料设备供应商9.3材料设备质量要求10.工程变更及索赔10.1工程变更范围10.2工程变更程序10.3索赔处理11.工程保险11.1保险种类11.2保险责任11.3保险金额12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿14.争议解决及合同生效14.1争议解决方式14.2合同生效条件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：光伏发电有限公司乙方：水电安装工程有限责任公司1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3双方住所地甲方住所地：省市区街道号乙方住所地：省市区街道号1.4联系方式2.项目基本情况2.1项目名称光伏发电配套水电安装工程2.2项目地点省市区镇村2.3项目规模装机容量为100MW2.4项目类型光伏发电配套水电安装工程2.5项目投资方甲方为项目投资方3.合同签订依据及目的3.1签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。3.2合同目的明确甲乙双方的权利和义务，确保光伏发电配套水电安装工程的顺利进行，按时、按质、按量完成工程建设。4.工程范围及内容4.1工程范围本工程范围为光伏发电配套水电安装工程，包括但不限于：水电设备安装、水电管道铺设、水电设施建设等。4.2工程内容1.水电设备采购、运输、安装；2.水电管道铺设；3.水电设施建设；4.工程验收。5.工程建设工期及进度安排5.1工程建设工期本工程总工期为6个月，自合同签订之日起计算。5.2工程进度安排1.第12个月：完成水电设备采购、运输、安装；2.第34个月：完成水电管道铺设；3.第56个月：完成水电设施建设，进行工程验收。6.工程质量要求及验收标准6.1工程质量要求本工程质量要求符合国家相关标准和规范，确保工程安全、可靠、实用。6.2工程验收标准1.工程质量符合设计文件要求；2.工程质量达到国家标准；3.工程无安全隐患；4.工程满足使用功能要求。7.工程造价及支付方式7.1工程造价本工程造价为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。7.2工程支付方式1.预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）；2.进度款：工程进度达到约定节点时，甲方支付乙方进度款，支付比例按工程进度进行；3.验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方验收款，支付比例按工程进度进行；4.保修金：合同签订后，甲方支付乙方保修金人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），保修期满后无质量问题，无息退还。8.工程进度款结算8.1结算依据结算依据为甲乙双方共同确认的工程进度、工程量及合同约定的结算标准。8.2结算时间结算时间为工程进度达到约定节点后的10个工作日内。8.3结算方式结算方式为银行转账，乙方应在收到甲方付款通知后的2个工作日内提供银行账户信息，甲方应在收到乙方提交的结算申请后5个工作日内完成付款。9.材料设备采购9.1材料设备采购方式材料设备采购采用公开招标方式，由甲方负责组织实施。9.2材料设备供应商材料设备供应商应具备相应的资质和业绩，经甲方审查合格后方可参与投标。9.3材料设备质量要求材料设备质量应符合国家相关标准和规范，满足工程使用要求。10.工程变更及索赔10.1工程变更范围工程变更范围包括但不限于：设计变更、工程量增减、施工条件变化等。10.2工程变更程序1.乙方应向甲方提出变更申请，并提交变更原因、变更内容、变更工程量和变更费用等资料；2.甲方应在收到变更申请后的5个工作日内对变更申请进行审核，并作出是否同意变更的决定；3.经双方同意的变更，应签订变更协议，作为合同附件。10.3索赔处理1.乙方在工程实施过程中发生索赔事件，应在事件发生后5个工作日内向甲方提出索赔申请；2.甲方应在收到索赔申请后的10个工作日内对索赔申请进行审核，并作出是否认可索赔的决定；3.经双方认可的索赔，应按照合同约定的索赔处理程序和标准进行赔偿。11.工程保险11.1保险种类本工程保险包括但不限于：建筑工程一切险、第三者责任险等。11.2保险责任保险责任范围应包括但不限于：自然灾害、意外事故等原因造成的工程损失和责任。11.3保险金额保险金额应与工程实际造价相符，由甲方负责投保。12.合同解除及终止条件12.1合同解除条件1.一方违约，另一方给予书面通知后，对方在合理期限内仍未纠正违约行为；2.由于不可抗力等原因，导致合同无法履行；3.合同约定的其他解除条件。12.2合同终止条件1.工程按合同约定全部完成，经双方验收合格；2.合同约定的其他终止条件。13.违约责任13.1违约责任承担1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；2.违约方应按照合同约定支付违约金。13.2违约责任赔偿赔偿金额应根据违约行为的具体情况，按照合同约定或法律法规的规定进行计算。14.争议解决及合同生效14.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。14.2合同生效条件1.双方代表签字盖章；2.合同经省市市场监督管理局登记备案；3.合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和类型1.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，参与合同履行或与合同履行相关的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方类型中介方：提供中介服务，协助甲乙双方进行合同履行的第三方；技术顾问：提供技术意见和指导的第三方；监理方：对工程进度、质量进行监督的第三方；评估机构：对工程进行评估的第三方；保险机构：提供保险服务的第三方。2.第三方介入的依据和程序2.1介入依据第三方介入的依据包括但不限于：本合同条款；法律法规；双方书面协议。2.2介入程序第三方介入的程序如下：双方协商确定需要第三方介入的事项；双方共同邀请或选择合适的第三方；第三方与双方签订书面协议，明确各自的权责；第三方按照协议履行职责。3.第三方权利和义务3.1第三方权利第三方有权根据协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料；第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督和检查；第三方有权根据协议收取相应的服务费用。3.2第三方义务第三方应按照协议履行监督、检查、评估等职责；第三方应保证其提供的意见、建议和评估的客观性和公正性；第三方应保守甲乙双方的商业秘密。4.第三方责任限额4.1责任限额定义在本合同中，第三方责任限额是指第三方因其违约行为或疏忽给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿限额。4.2责任限额确定第三方责任限额的确定方式如下：第三方在与甲乙双方签订协议时，应明确约定责任限额；若协议未约定责任限额，则根据相关法律法规确定。4.3责任限额执行第三方在履行职责过程中，若因违约行为或疏忽给甲乙双方造成损失，应按照协议或法律法规的规定承担相应的赔偿责任，但不超过责任限额；若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方可向第三方追偿，但追偿金额不得超过责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理或服务关系，甲方应向第三方提供必要的信息和资料，并按照协议支付相应的费用。5.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托代理或服务关系，乙方应按照协议履行相应的配合义务，并按照协议支付相应的费用。5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系为第三方对双方的履约情况进行监督和服务的独立第三方，甲乙双方应共同确保第三方履行协议中的职责。6.第三方介入的合同变更6.1变更程序双方协商确定变更内容；双方共同通知第三方，并要求第三方确认；第三方确认后，双方签订变更协议。6.2变更协议的效力变更协议自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方及第三方具有同等法律约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本要求：提供双方营业执照副本的复印件，并加盖公章。说明：作为合同签订的有效性证明。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证复印件，并加盖公章。说明：作为合同签订的授权证明。3.附件三：工程勘察设计文件要求：提供完整的工程勘察设计文件，包括但不限于图纸、说明书、技术规范等。说明：作为工程建设的依据。4.附件四：工程预算及结算文件要求：提供工程预算及结算文件，包括但不限于工程量清单、材料价格、人工费等。说明：作为工程费用的依据。5.附件五：材料设备采购合同要求：提供材料设备采购合同，包括但不限于供应商资质证明、采购清单等。说明：作为材料设备采购的依据。6.附件六：工程进度报告要求：提供工程进度报告，包括但不限于工程进度表、照片等。说明：作为工程进度的证明。7.附件七：工程验收报告要求：提供工程验收报告，包括但不限于验收记录、验收意见等。说明：作为工程验收的依据。8.附件八：工程变更协议要求：提供工程变更协议，包括但不限于变更原因、变更内容、变更费用等。说明：作为工程变更的依据。9.附件九：第三方介入协议要求：提供第三方介入协议，包括但不限于第三方职责、权利、义务等。说明：作为第三方介入的依据。10.附件十：其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件。说明：作为合同履行的补充依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按合同约定支付工程款项；未按合同约定提供工程所需材料；未按合同约定提供工程勘察设计文件；未按合同约定履行验收义务。乙方违约行为：未按合同约定按时完成工程；工程质量不符合合同约定；未按合同约定提供工程进度报告；未按合同约定履行保修义务。2.责任认定标准：甲方违约责任认定：甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。甲方未按合同约定提供工程所需材料，应承担材料采购及安装费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任认定：乙方未按合同约定按时完成工程，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方工程质量不符合合同约定，应进行整改，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定提供工程进度报告，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定履行保修义务，应承担保修期内出现的质量问题，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约示例说明：甲方未按合同约定支付工程款项，导致乙方无法按时支付工人工资，乙方因此遭受损失，甲方应支付违约金并赔偿乙方损失。乙方未按合同约定按时完成工程，导致甲方无法按期使用工程，甲方因此遭受损失，乙方应支付违约金并赔偿甲方损失。全文完。2024年光伏发电配套水电安装工程合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立方式1.2合同生效条件1.3合同签订日期2.合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息2.3项目经理信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.项目内容4.1安装工程范围4.2设备材料清单4.3工程量清单5.技术规范与标准5.1设计规范5.2施工规范5.3质量标准6.工程进度计划6.1施工阶段划分6.2各阶段进度安排6.3进度调整机制7.工程价款与支付7.1工程价款构成7.2工程价款支付方式7.3工程款支付进度8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.工程保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同补充14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立方式本合同采用书面形式订立，由双方代表签署后生效。1.2合同生效条件合同自双方代表签字、盖章之日起生效。1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年X月X日。2.合同主体2.1发包人信息发包人名称：光伏发电有限公司法定代表人：住所地：省市区路号2.2承包人信息承包人名称：水电安装工程公司法定代表人：住所地：省市区路号2.3项目经理信息项目经理姓名：联系电话：3.项目概况3.1项目名称2024年光伏发电配套水电安装工程3.2项目地点省市县镇村3.3项目规模装机容量为兆瓦，占地面积亩。3.4项目工期合同工期为自合同生效之日起个月，具体开工日期为2024年X月X日，竣工日期为2025年X月X日。4.项目内容4.1安装工程范围包括但不限于：水电设备安装、电缆敷设、电气设备调试、接地系统施工等。4.2设备材料清单详见附件一《设备材料清单》。4.3工程量清单详见附件二《工程量清单》。5.技术规范与标准5.1设计规范本工程设计遵循《光伏发电站设计规范》等相关国家标准和行业规范。5.2施工规范本工程施工遵循《光伏发电站施工及验收规范》等相关国家标准和行业规范。5.3质量标准本工程质量达到《光伏发电站工程质量验收规范》规定的合格标准。6.工程进度计划6.1施工阶段划分分为：基础施工、主体施工、设备安装、调试、验收等阶段。6.2各阶段进度安排详见附件三《工程进度计划》。6.3进度调整机制因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。7.工程价款与支付7.1工程价款构成包括但不限于：设备材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润等。7.2工程价款支付方式工程款按月进度支付，具体支付比例由双方协商确定。7.3工程款支付进度合同签订后天内支付合同总价款的%；主体工程完工后支付%；设备安装调试完成后支付%；工程验收合格后支付%。8.工程验收8.1验收标准工程验收应符合国家现行相关法律法规、标准规范及合同约定。8.2验收程序验收分为初验和终验两个阶段。初验由承包人组织，终验由发包人组织，必要时可邀请第三方机构参与。8.3验收不合格处理验收不合格的工程，承包人应在接到不合格通知后日内进行整改，并重新进行验收。9.工程保修9.1保修期限本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。9.2保修内容保修内容包括但不限于：设备故障、系统故障、工程缺陷等。9.3保修责任在保修期内，因承包人施工质量问题造成的损失，由承包人负责修复或赔偿。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于：未按期完成工程、质量不符合要求、擅自变更设计、未履行合同义务等。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约赔偿标准违约赔偿标准根据违约情节、损失程度等因素确定，具体标准由双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会仲裁规则执行。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、双方协商一致等。12.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方代表签字确认。12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件包括但不限于：合同期满、工程验收合格、双方协商一致等。13.2合同终止程序合同终止需书面通知对方，并经双方代表签字确认。13.3合同终止后果14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于：设备材料清单、工程量清单、工程进度计划等。14.2合同变更合同变更需经双方代表签字确认，并作为合同附件。14.3合同补充本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同附件清单详见附件四《合同附件清单》。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行合同或解决争议而介入合同关系的任何个人或组织，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围1.工程监理：对工程质量、进度、安全进行监督管理。2.设备检测：对设备性能、质量进行检测。3.争议解决：在合同纠纷解决过程中提供专业意见或参与调解。4.其他由甲乙双方约定的介入事项。15.3第三方介入程序1.第三方的选择：甲乙双方协商确定第三方，并书面通知对方。2.第三方职责：第三方应按照甲乙双方的要求，履行相应的职责。3.第三方报告：第三方应定期向甲乙双方报告工作进展及发现的问题。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，并承担第三方介入过程中产生的合理费用。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的协助和便利。17.第三方责任17.1责任范围第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行其职责。第三方在履行职责过程中产生的损失或损害，由其自行承担。17.2责任限额1.第三方介入过程中，因第三方自身原因造成的损失或损害，第三方应承担全部责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.第三方介入过程中，因第三方过失导致的工程延误或质量不合格，第三方应承担相应的责任，包括但不限于延长工期、修复缺陷、赔偿损失等。3.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体数额根据第三方介入事项的性质、规模和风险等因素确定。18.第三方与其他各方的划分18.1责任划分1.第三方与甲方：第三方对甲方承担直接责任。2.第三方与乙方：第三方对乙方承担直接责任。3.第三方与甲乙双方：第三方对甲乙双方共同承担间接责任。18.2联合责任若第三方介入过程中，甲乙双方共同造成损失或损害，则甲乙双方应按照各自的过错程度，共同承担相应的责任。19.第三方介入的终止19.1终止条件1.合同履行完毕；2.第三方职责履行完毕；3.甲乙双方协商一致；4.法律法规规定。19.2终止程序第三方介入终止需书面通知甲乙双方，并经甲乙双方签字确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《设备材料清单》要求：详细列明工程所需的设备、材料的名称、型号、规格、数量、单价、总价等信息。说明：本清单作为合同附件，是工程价款结算和材料采购的依据。2.附件二：《工程量清单》要求：详细列明工程各个分项工程的工程量、计算方法、单位等。说明：本清单作为合同附件，是工程款支付和工程进度控制的依据。3.附件三：《工程进度计划》要求：详细列明工程各个阶段的起止时间、主要工作内容、预计完成时间等。说明：本计划作为合同附件，是工程进度控制的依据。4.附件四：《合同附件清单》要求：列明所有合同附件的名称、编号、页数等信息。说明：本清单作为合同附件，是对合同附件的汇总和说明。5.附件五：《工程验收报告》要求：详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明：本报告作为合同附件，是工程验收的正式记录。6.附件六：《工程保修单》要求：列明保修期限、保修内容、保修方式等信息。说明：本单作为合同附件，是工程保修的依据。7.附件七：《合同变更协议》要求：详细记录合同变更的内容、日期、双方签字等。说明：本协议作为合同附件，是合同变更的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按期完成工程责任认定标准：根据合同约定，每延迟一天，违约方应向守约方支付合同总价款的%作为违约金。示例：若合同约定工期为个月，实际工期延误了天，则违约方应支付违约金。2.违约行为：工程质量不符合要求责任认定标准：根据国家相关质量标准，违约方应修复缺陷，并承担修复费用。示例：若工程中出现质量问题，经检测不合格，违约方应负责修复，并承担修复费用。3.违约行为：擅自变更设计责任认定标准：违约方应承担由此产生的全部费用，包括但不限于设计变更费、施工调整费等。示例：若未经甲方同意，乙方擅自变更设计，导致工程延误，乙方应承担由此产生的全部费用。4.违约行为：未履行合同义务责任认定标准：违约方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例：若乙方未按时提交工程进度报告，则应按照合同约定承担相应的违约责任。全文完。2024年光伏发电配套水电安装工程合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方地址1.3.合同双方联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目性质3.工程范围与内容3.1.工程范围3.2.工程内容3.3.工程量清单4.工程进度安排4.1.工程总工期4.2.各阶段工期4.3.工期延误责任5.工程质量要求5.1.工程质量标准5.2.质量检查与验收5.3.质量保证期6.合同价款与支付方式6.1.合同价款6.2.付款方式6.3.付款进度7.保险7.1.工程保险7.2.人员保险7.3.责任保险8.甲方义务8.1.提供工程场地8.2.提供工程资料8.3.协助乙方办理相关手续9.乙方义务9.1.完成工程设计9.2.完成工程安装9.3.质量保证10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任10.3.违约金11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决机构11.3.争议解决费用12.合同解除12.1.合同解除条件12.2.合同解除程序12.3.合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项14.1.不可抗力14.2.合同附件14.3.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：___________（2）乙方：___________1.2合同双方地址（1）甲方地址：___________（2）乙方地址：___________1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：___________，联系电话：___________（2）乙方联系人：___________，联系电话：___________2.项目概况2.1项目名称（1）项目名称：2024年光伏发电配套水电安装工程2.2项目地点（1）项目地点：___________2.3项目规模（1）装机容量：___________千瓦（2）年发电量：___________千瓦时2.4项目性质（1）项目性质：光伏发电配套水电安装工程3.工程范围与内容3.1工程范围（1）光伏发电系统安装（2）水电系统安装3.2工程内容（1）光伏组件安装（2）逆变器安装（3）输电线路安装（4）水电设备安装3.3工程量清单（1）光伏组件：___________块（2）逆变器：___________台（3）输电线路：___________米（4）水电设备：___________套4.工程进度安排4.1工程总工期（1）总工期：___________个月4.2各阶段工期（1）设计阶段：___________个月（2）施工阶段：___________个月4.3工期延误责任（1）因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任。（2）因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任。5.工程质量要求5.1工程质量标准（1）符合国家及行业相关标准（2）达到甲方提出的质量要求5.2质量检查与验收（1）乙方在施工过程中，应按相关标准进行自检、互检和专检。（2）甲方有权对工程进行监督检查，乙方应积极配合。5.3质量保证期（1）质量保证期：___________个月（2）在质量保证期内，若发生质量问题，乙方应无偿进行修复。6.合同价款与支付方式6.1合同价款（1）合同总价：___________万元6.2付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价___________%的预付款。（2）工程验收合格后，甲方支付合同总价___________%的进度款。（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价___________%的尾款。6.3付款进度（1）预付款：合同签订后___________个工作日内支付。（2）进度款：每月___________个工作日内支付。（3）尾款：工程竣工验收合格后___________个工作日内支付。7.保险7.1工程保险（1）乙方应投保建筑工程一切险，保险金额不低于合同总价。7.2人员保险（1）乙方应为其施工人员投保意外伤害险，保险金额不低于每人___________万元。7.3责任保险（1）乙方应投保第三者责任险，保险金额不低于___________万元。8.甲方义务8.1提供工程场地（1）甲方应确保工程场地平整、畅通，满足施工要求。（2）甲方应在合同签订后___________个工作日内向乙方移交工程场地。8.2提供工程资料（1）甲方应提供工程所需的相关资料，包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工图等。（2）甲方应在合同签订后___________个工作日内向乙方提供上述资料。8.3协助乙方办理相关手续（1）甲方应协助乙方办理工程所需的各项审批手续。（2）甲方应在乙方提出申请后___________个工作日内完成相关手续的办理。9.乙方义务9.1完成工程设计（1）乙方应按照甲方提供的资料和设计要求，完成工程设计工作。（2）乙方应在合同签订后___________个工作日内完成工程设计。9.2完成工程安装（1）乙方应按照工程设计图纸和施工规范，完成光伏发电系统和水电系统的安装工作。（2）乙方应在合同规定的工期内完成工程安装。9.3质量保证（1）乙方应确保工程安装质量符合国家标准和合同约定。（2）乙方应对工程安装质量承担终身责任。10.违约责任10.1违约情形（1）甲方未按约定提供工程场地或资料；（2）乙方未按约定完成工程设计或工程安装；（3）任何一方未按约定支付合同价款；（4）任何一方违反合同其他约定。10.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。（2）违约金的具体数额由双方在合同中约定。10.3违约金（1）违约金的计算方式：___________。（2）违约金的上限：___________。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。（2）协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构（1）双方约定将争议提交___________仲裁委员会仲裁。11.3争议解决费用（1）争议解决费用由败诉方承担。12.合同解除12.1合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜。12.3合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应按照约定结算合同价款。（2）双方应妥善处理合同解除后的工程遗留问题。13.合同生效与终止13.1合同生效条件（1）双方签署合同；（2）合同约定的生效条件成就。13.2合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）合同解除。13.3合同终止程序（1）合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。14.其他约定事项14.1不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2合同附件（1）合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收报告等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效日期（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。（2）第三方应由甲方或乙方根据项目需要聘请。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲方和乙方协商一致。（2）第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准。15.3第三方介入程序（1）甲方或乙方提出第三方介入的申请，并说明介入理由和需求。（2）双方共同确定第三方介入的具体事宜，包括第三方资质、服务内容、费用等。（3）签订第三方服务合同，明确双方的权利义务。16.甲乙方责任16.1甲方责任（1）甲方负责协调第三方介入事宜，确保第三方能够正常开展工作。（2）甲方应向第三方提供必要的资料和信息。（3）甲方应对第三方的工作成果进行审核和验收。16.2乙方责任（1）乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。（2）乙方应按照第三方提出的要求，完成相关工作。17.第三方责任17.1第三方责任范围（1）第三方应按照服务合同约定，履行其职责。（2）第三方对其提供的服务承担相应的责任。17.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由双方在服务合同中约定。（2）若第三方在履行职责过程中造成损失，其责任限额不得超过