2024年度航空机场高低压配电工程设计与施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度航空机场高低压配电工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期第三条设计与施工范围3.1设计范围3.1.1设计内容3.1.2设计标准3.1.3设计深度3.2施工范围3.2.1施工内容3.2.2施工标准3.2.3施工方法第四条设计与施工质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3质量验收标准第五条设计与施工进度安排5.1设计进度安排5.2施工进度安排5.3进度调整第六条设计与施工费用6.1设计费用6.2施工费用6.3费用支付方式6.4费用调整第七条合同变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八条风险承担与保险8.1风险承担8.2保险条款8.3保险责任第九条违约责任9.1设计方违约责任9.2施工方违约责任9.3违约责任承担方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的责任第十二条合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的责任第十三条合同附件13.1附件一：工程设计文件13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：工程量清单13.4附件四：其他相关文件第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同份数14.4其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：航空公司（2）乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方地址（1）甲方地址：市区路号（2）乙方地址：市区路号1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2024年度航空机场高低压配电工程2.2工程地点市国际机场2.3工程规模总装机容量：兆伏安2.4工程类型新建、改造2.5工程工期自合同签订之日起至2025年6月30日第三条设计与施工范围3.1设计范围（1）高低压配电系统设计（2）电气设备选型（3）电气安装施工图设计3.2施工范围（1）高低压配电设备安装（2）电缆敷设（3）电气设备调试第四条设计与施工质量标准4.1设计质量标准符合国家及行业相关设计规范和标准4.2施工质量标准符合国家及行业相关施工规范和标准4.3质量验收标准按国家及行业相关质量验收标准执行第五条设计与施工进度安排5.1设计进度安排（1）设计合同签订后30日内完成设计初步方案（2）设计合同签订后60日内完成设计图纸5.2施工进度安排（1）施工合同签订后30日内完成施工组织设计（2）施工合同签订后60日内完成施工图纸（3）施工合同签订后90日内完成工程主体结构施工第六条设计与施工费用6.1设计费用根据甲方提供的工程量清单及乙方报价，设计费用为人民币万元整。6.2施工费用根据甲方提供的工程量清单及乙方报价，施工费用为人民币万元整。6.3费用支付方式（1）设计费用：合同签订后支付50%，设计完成并验收合格后支付剩余50%。（2）施工费用：分阶段支付，按工程进度和完成情况进行支付。第七条合同变更7.1变更范围在合同履行过程中，因工程实际情况发生变化，需要对工程设计、施工范围、质量标准、工期、费用等进行变更的，均可视为合同变更。7.2变更程序（1）变更事项提出：任何一方提出变更要求，应向对方提交书面变更申请。（2）变更审批：双方协商一致后，签订变更协议，经双方法定代表人签字盖章后生效。7.3变更费用变更费用按照实际发生费用结算，并按原合同约定支付。第八条风险承担与保险8.1风险承担（1）甲方承担因工程设计、施工过程中的政策、法规变化导致的风险。（2）乙方承担因设计、施工过程中的技术、材料、工艺等自身原因导致的风险。8.2保险条款（1）甲方应为其财产和人员购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。（2）乙方应为其施工人员购买意外伤害保险。8.3保险责任（1）保险责任范围、赔偿限额及赔偿方式按各自保险合同的约定执行。（2）保险费用由各自承担，但应在合同中明确分摊比例。第九条违约责任9.1设计方违约责任（1）设计方未按约定时间完成设计工作，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币X元。（2）设计方提交的设计文件不符合合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于重新设计、赔偿损失等。9.2施工方违约责任（1）施工方未按约定时间完成施工工作，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币X元。（2）施工方施工过程中出现质量问题，应负责修复并赔偿甲方因此遭受的损失。9.3违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律后果等。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交市人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构市人民法院10.3争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规及法院规定进行。第十一条合同解除11.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）一方严重违约，另一方在合理期限内提出解除合同。11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务。11.3合同解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十二条合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满。（2）双方协商一致解除合同。12.2合同终止程序（1）合同终止前，双方应完成合同约定的工作。（2）合同终止后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务。12.3合同终止后的责任合同终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第十三条合同附件13.1附件一：工程设计文件13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：工程量清单13.4附件四：其他相关文件第十四条合同生效及其他14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4其他约定事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助合同各方完成合同目标，或提供专业服务、技术支持等而介入合同关系的外部主体。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司或分支机构。第二条第三方介入方式2.1第三方介入方式包括但不限于：（1）咨询服务：提供专业意见、技术指导、项目管理等。（2）监理服务：对工程设计、施工过程进行监督、检查和验收。（3）检测服务：对工程质量、材料、设备等进行检测和评估。（4）其他服务：合同双方认为必要的其他专业服务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额根据第三方提供的服务类型和合同约定进行确定。3.2第三方责任限额包括但不限于：（1）直接经济损失：因第三方原因导致合同一方经济损失的赔偿。（2）间接经济损失：因第三方原因导致合同一方间接经济损失的赔偿。3.3第三方责任限额在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。第四条第三方责权利4.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。（2）第三方因自身原因导致合同一方损失，应承担相应的赔偿责任。（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范。4.2第三方权利（1）第三方有权要求合同双方提供必要的信息和数据。（2）第三方有权要求合同双方配合其完成工作任务。（3）第三方有权根据合同约定获得报酬。4.3第三方义务（1）第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作任务。（2）第三方应保守合同双方商业秘密和隐私。（3）第三方应配合合同双方完成合同目标。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系（1）第三方为甲方提供的服务，甲方有权监督和检查。（2）第三方因服务原因导致甲方损失，甲方有权要求第三方赔偿。（3）第三方报酬由甲方支付。5.2第三方与乙方的关系（1）第三方为乙方提供的服务，乙方有权监督和检查。（2）第三方因服务原因导致乙方损失，乙方有权要求第三方赔偿。（3）第三方报酬由乙方支付。5.3第三方与合同双方的关系（1）第三方应遵守合同双方的约定，不得损害合同双方的合法权益。（2）第三方在合同履行过程中，应与合同双方保持沟通和协作。（3）第三方应按照合同约定履行职责，不得擅自改变合同内容。第六条第三方介入后的额外条款及说明6.1第三方介入前，合同双方应就第三方介入事宜进行协商，达成一致意见。6.2合同双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、质量标准、费用支付、责任承担等事项。6.3第三方介入期间，合同双方应继续履行本合同约定的义务。6.4第三方介入后，如发生合同双方与第三方之间的争议，应由合同双方协商解决；协商不成的，可提交第三方或仲裁机构解决。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入可能导致合同内容、履行方式等发生变化，合同双方应及时进行协商，必要时签订补充协议。7.2补充协议应与本合同具有同等法律效力。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，如发生合同双方或第三方违约行为，可能导致合同解除。8.2合同解除程序按本合同约定执行。第九条本合同修正的生效本合同修正自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程设计文件详细要求：包含但不限于电气原理图、设备清单、施工图、材料清单等，需符合国家及行业标准。说明：工程设计文件是施工的重要依据，需保证其准确性、完整性和可操作性。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理措施等，需具有针对性和可执行性。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工过程中的安全、质量和进度。3.附件三：工程量清单详细要求：详细列出各项工程量，包括但不限于土建工程量、电气工程量等，需保证工程量的准确性。说明：工程量清单是计算工程费用和结算的基础，需确保其准确性。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于合同签订文件、变更协议、验收报告、保修证书等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要记录，需保证其完整性和真实性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：设计方违约：未按约定时间完成设计工作，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币X元。设计文件不符合合同约定，需重新设计或赔偿损失。施工方违约：未按约定时间完成施工工作，每延迟一日，应向甲方支付违约金人民币X元。施工过程中出现质量问题，需负责修复并赔偿损失。第三方违约：未按约定提供专业、高效的服务，需承担相应的赔偿责任。因自身原因导致合同一方损失，需承担赔偿责任。2.责任认定标准：违约责任认定以合同约定为准，如合同未明确约定，则参照国家法律法规和行业标准。违约责任认定需结合具体情况进行判断，如因不可抗力导致违约，可适当减轻违约责任。3.违约责任示例：施工方在施工过程中发现工程质量问题，需暂停施工，修复问题，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度航空机场高低压配电工程设计与施工合同1本合同目录一览1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间与地点1.4合同标的与范围1.5设计与施工内容1.6设计与施工期限1.7设计与施工费用及支付方式1.8设计与施工质量要求1.9设计与施工安全要求1.10设计与施工变更及索赔1.11保密条款1.12违约责任1.13争议解决方式1.14合同解除与终止1.15合同生效与备案1.16合同附件1.17其他约定事项第一部分：合同如下：1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据双方当事人共同签订的《2024年度航空机场高低压配电工程设计与施工项目招标书》和《招标文件》的规定订立。1.2合同双方基本信息1.2.2招标人地址：（地址）1.2.3招标人联系人：（姓名）1.2.4招标人联系电话：（电话号码）1.2.6投标人地址：（地址）1.2.7投标人联系人：（姓名）1.2.8投标人联系电话：（电话号码）1.3合同签订时间与地点1.3.1合同签订时间为：____年____月____日。1.3.2合同签订地点：____市____区____街道____号。1.4合同标的与范围1.4.1合同标的：2024年度航空机场高低压配电工程设计与施工。1.4.2合同范围：包括但不限于工程的设计、施工、安装、调试、试运行及验收。1.5设计与施工内容1.5.1设计内容：根据甲方提供的资料，乙方负责本项目的电气工程设计，包括但不限于电气一次、二次设计图纸，设备选型，电气保护配置等。1.5.2施工内容：乙方负责本项目的施工，包括但不限于土建工程、电气设备安装、调试、试运行及验收。1.6设计与施工期限1.6.1设计期限：自合同签订之日起____个月完成设计。1.6.2施工期限：自设计图纸交付之日起____个月完成施工。1.7设计与施工费用及支付方式1.7.1设计费用：设计费用总额为人民币____元，按设计进度分阶段支付。1.7.2施工费用：施工费用总额为人民币____元，按施工进度分阶段支付。1.7.3支付方式：双方按照约定的支付比例和时间，通过银行转账方式支付。1.8设计与施工质量要求1.8.1设计质量：乙方提供的设计文件应符合国家及行业相关标准，满足甲方使用要求。1.8.2施工质量：乙方施工的工程应符合国家及行业相关标准，达到甲方满意的使用效果。1.9设计与施工安全要求1.9.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。1.9.2乙方应制定详细的安全生产措施，确保施工过程中的人身和财产安全。1.10设计与施工变更及索赔1.10.1合同执行过程中，如因设计变更、施工条件变化等原因导致工程量增减或工期延误，双方应协商解决，并按合同约定进行调整。1.10.2因乙方原因造成工程延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。8.1保密条款8.1.1双方对本合同内容以及涉及的技术秘密、商业秘密负有保密义务。8.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容及相关秘密。8.1.3本保密义务在本合同终止后仍然有效。8.2违约责任8.2.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。8.2.2乙方未按时完成设计或施工，每延误一日，应向甲方支付合同总额的____%作为违约金。8.2.3乙方提供的工程设计或施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并承担由此产生的费用。8.3争议解决方式8.3.1双方发生争议，应友好协商解决。8.3.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4合同解除与终止8.4.1如一方严重违约，另一方有权解除本合同。8.4.2因不可抗力导致本合同无法履行，双方均不承担责任，本合同自动终止。8.4.3合同解除或终止后，双方应立即停止一切与本合同有关的活动。8.5合同生效与备案8.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.5.2双方应在合同生效后____个工作日内，将本合同报送相关主管部门备案。8.6合同附件a)《招标文件》；b)《投标文件》；c)《电气工程设计文件》；d)《施工组织设计》；e)《工程量清单》；f)《合同补充协议》。8.7其他约定事项8.7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.7.2本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。9.1合同履行过程中的未尽事宜，由双方另行协商解决。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至本合同约定的工程竣工验收合格之日终止。9.3本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.4本合同附件为本合同不可分割的组成部分。9.5本合同由双方授权代表签字盖章后生效。9.6本合同未尽事宜，按国家相关法律法规执行。（合同内容结束）第二部分：第三方介入后的修正10.1第三方介入的定义与范围10.1.1本合同所称的第三方，是指除甲方、乙方之外的，为合同的履行提供专业服务、咨询、监理、检测、认证等服务的法人、其他组织或个人。10.1.2第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全评估、造价咨询等。10.2第三方介入的条件与程序10.2.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的服务合同。10.2.2甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前向对方提出书面申请，并说明介入的必要性、目的和预期效果。10.2.3双方同意第三方介入后，应共同与第三方签订服务合同，明确双方的权利和义务。10.3第三方介入的责任与权利10.3.1第三方应按照服务合同的约定，独立、公正、客观地履行职责，对提供的服务负责。10.3.2第三方在履行职责过程中，有权获取必要的信息和资料，甲方和乙方应予以配合。10.3.3第三方在履行职责过程中，发现的设计、施工问题，应及时通知甲方和乙方。10.4第三方责任限额10.4.1第三方责任限额应根据服务合同的具体约定确定。a)对于工程设计服务，第三方责任限额不超过设计合同总价的____%；b)对于施工监理服务，第三方责任限额不超过监理合同总价的____%；c)对于质量检测服务，第三方责任限额不超过检测合同总价的____%；d)对于其他第三方服务，第三方责任限额由双方协商确定。10.5第三方与其他各方的划分说明10.5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由双方与第三方签订的服务合同约定。a)第三方在履行本合同时，因自身原因造成甲方或乙方损失的，由第三方承担全部责任；b)第三方在履行本合同时，因甲方或乙方原因造成损失的，由甲方或乙方各自承担责任；c)第三方在履行本合同时，因不可抗力等原因造成损失的，根据不可抗力影响程度，由各方合理分担。10.6第三方介入的变更与解除10.6.1如有特殊情况，需要变更或解除第三方介入，甲方或乙方应提前通知对方，并经双方协商一致。10.6.2第三方介入的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。10.7第三方介入的争议解决10.7.1第三方介入过程中产生的争议，由第三方与甲方、乙方协商解决。10.7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。（第三方介入后的修正内容结束）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《招标文件》：详细列出了招标项目的背景、要求、技术规范、投标须知等。2.《投标文件》：乙方提交的投标书，包括投标报价、施工方案、设计图纸、资质证明等。3.《电气工程设计文件》：乙方根据甲方提供的资料编制的设计图纸、说明书、设备清单等。4.《施工组织设计》：乙方编制的施工组织方案、进度计划、施工安全措施等。5.《工程量清单》：详细列出了工程