招标设计施工总包法规

招标设计施工总包法规合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨与目标第二章招标范围与内容2.1项目概述2.2招标范围2.3招标内容第三章设计要求3.1设计标准与规范3.2设计文件要求3.3设计周期与阶段第四章施工要求4.1施工标准与规范4.2施工方案要求4.3施工周期与阶段第五章合同价格与支付5.1合同总价5.2价格调整机制5.3支付方式与时间第六章质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序与要求6.3质量保修期限第七章工期与进度7.1施工工期7.2进度计划与调整7.3工期延误处理第八章合同的变更与解除8.1变更情形8.2变更程序8.3解除合同情形第九章违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定与计算9.3违约赔偿限额第十章争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁或诉讼第十一章合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止情形11.3合同解除程序第十二章合同的履行与监督12.1合同履行主体12.2履行地点与方式12.3监督管理机构与职责第十三章保密与知识产权13.1保密义务与范围13.2知识产权保护13.3信息与数据共享第十四章其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件与附录合同编号_________第一章总则第一条款合同签订依据第二条款合同主体认定第三条款合同宗旨与目标第二章招标范围与内容第一条款项目概述第二条款招标范围第三条款招标内容第三章设计要求第一条款设计标准与规范第二条款设计文件要求第三条款设计周期与阶段第四章施工要求第一条款施工标准与规范第二条款施工方案要求第三条款施工周期与阶段第五章合同价格与支付第一条款合同总价第二条款价格调整机制第三条款支付方式与时间第六章质量与验收第一条款工程质量标准第二条款验收程序与要求第三条款质量保修期限第七章工期与进度第一条款施工工期第二条款进度计划与调整第三条款工期延误处理第八章合同的变更与解除第一条款变更情形第二条款变更程序第三条款解除合同情形第九章违约责任第一条款违约行为第二条款违约责任认定与计算第三条款违约赔偿限额第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款协商与调解第三条款仲裁或诉讼第十一章合同的生效、终止与解除第一条款合同生效条件第二条款合同终止情形第三条款合同解除程序第十二章合同的履行与监督第一条款合同履行主体第二条款履行地点与方式第三条款监督管理机构与职责第十三章保密与知识产权第一条款保密义务与范围第二条款知识产权保护第三条款信息与数据共享第十四章其他条款第一条款不可抗力第二条款合同的转让第三条款附件与附录甲方签字：____________________日期：____________________乙方签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方采购的材料不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换或退款。2.甲方监督权甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和投资控制符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。3.甲方调整权在合同执行过程中，甲方有权根据实际情况调整工程内容、规模、投资等。乙方应按照甲方的调整要求进行相应的修改和调整。4.甲方提前终止权在合同执行过程中，若乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致工程无法继续进行，甲方有权提前终止合同，并有权要求乙方赔偿相应的损失。5.甲方验收权工程完成后，甲方有权进行验收。若工程不符合合同约定，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至满足合同要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方设计变更权在合同执行过程中，乙方有权根据实际情况提出设计变更，需经甲方同意后方可实施。设计变更导致的额外费用由甲方承担。2.乙方工期延长权在合同执行过程中，若发生不可抗力事件或其他特殊情况，导致工期延误，乙方有权申请延长工期，并提交相关证明材料。甲方应在收到申请后7天内予以批准或提出异议。3.乙方保护权乙方有权要求甲方提供工程所需的各类许可、批准、验收等手续，并保障乙方的合法权益。若因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。4.乙方索赔权在合同执行过程中，若甲方违约或发生不可抗力事件，导致乙方损失，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应在收到索赔通知后30天内予以答复。5.乙方保密义务乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同执行过程中的问题。中介费用由甲方承担。2.第三方中介约束力第三方中介提出的建议、调解等均不具备法律效力，甲方、乙方应本着诚实信用的原则处理合同执行过程中的问题。3.第三方中介保密义务第三方中介应对在合同执行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。4.第三方中介违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同执行过程中出现纠纷，第三方中介应承担相应的违约责任。5.第三方中介退出机制在合同执行过程中，若第三方中介严重违约或发生不可抗力事件，甲方、乙方有权要求第三方中介退出合同执行。第三方中介应予以配合。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.设计方案3.施工图纸4.工程量清单5.合同协议书6.付款凭证7.验收报告8.保修条款9.变更订单10.索赔文件11.保密协议12.知识产权声明13.第三方中介服务协议14.不可抗力证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，认定为国家规定金融机构计付的利息。2.乙方未按约定时间完成工程，认定为建设单位计付的违约金。3.乙方施工质量不符合国家标准和设计要求，认定为违约行为。4.乙方未按约定保护甲方商业秘密，认定为违约行为。5.乙方未按约定完成设计或施工任务，认定为违约行为。6.甲方未按约定提供施工场地或材料，认定为违约行为。7.第三方中介未能履行其职责，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.招标：指公开或邀请的方式，邀请供应商参与采购活动的过程。2.设计：指依据需求，进行方案制定、图纸绘制等工作。3.施工：指根据设计文件和施工图纸，进行建筑物或结构物的建造活动。4.总包：指一个承包商承担一个工程项目的全部或大部分施工任务。5.法规：指国家或地方政府发布的具有法律效力的规范性文件。6.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同条款，协商确定延期费用或采取其他补救措施。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料供应商。3.合同争议：解决办法：协商解决，协商不成的，可以通过调解、仲裁或诉讼解决。4.不可抗力事件：解决办法：及时提供相关证明，根据合同条款协商确定责任及后果。5.保密协议违反：解决办法：根据保密协议约定，采取法律手段保护合法权益。五、所有应用场景：1.建筑工程招标设计施工总包合同适