2025水利工程施工合同水利工程施工合同封面

合同编号：合同各方：甲方：名称：地址：联系人：联系电话：乙方：名称：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就甲方委托乙方施工的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程投资估算：第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方在合同签订后个工作日内，向甲方提交施工预算，经甲方确认后，作为支付工程进度款的依据。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期为个月。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应按甲方要求进行验收，验收合格后，甲方支付剩余款项。第五条付款方式5.1本合同的付款分为三次，分别为：合同签订后支付预付款%；工程进度达到%时支付进度款%；工程竣工验收合格后支付剩余款项%。5.2甲方支付款项时，应出具相应的付款凭证。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的%。6.2甲方未按约定时间支付款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的条款进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。如乙方出现违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于要求乙方支付违约金、延迟履行等。解决办法：甲方发现问题应及时与乙方沟通，要求乙方在规定时间内予以整改。如乙方拒不整改或整改未达到甲方要求，甲方有权暂停支付工程款，直至问题得到解决。2.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式、时间支付款项。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。解决办法：甲方应按时支付款项，确保乙方施工顺利进行。如甲方逾期支付，乙方应及时与甲方沟通，要求甲方在规定时间内支付欠款。3.工程变更：如在施工过程中，甲方提出工程变更需求，乙方应根据变更需求调整施工方案，并报甲方审批。如变更导致合同价款发生变化，甲乙双方应协商调整合同价款。解决办法：甲方提出变更需求时，应充分沟通，确保变更方案合理、可行。乙方应根据变更需求及时调整施工方案，并报甲方审批。变更导致的合同价款调整，甲乙双方可通过协商解决。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应积极履行合同，如有争议，应及时沟通，寻求友好解决方案。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质和能力的施工单位。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指逾期支付款项的一方按照合同约定向另一方支付的违约金。6.工程变更：指在施工过程中，因甲方需求或客观原因导致合同内容发生变化。7.合同生效：指合同双方签字（或盖章）后，合同正式具有法律效力。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商或法律途径寻求解决方案。应用场合：1.水利工程施工项目：适用于各类水利工程，如水库、水闸、河道整治、灌溉系统等施工项目。2.建筑工程施工项目：适用于各类建筑工程，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等施工项目。补充条款：1.施工许可：乙方应在合同签订后，按照相关法律法规办理施工许可证等相关手续。2.环境保护：乙方在施工过程中，应遵守国家环保法规，确保工程施工对环境的影响降至最低。3.安全生产：乙方应按照国家安全生产法规，确保工程施工过程中的安全生产。4.质量保修：乙方应对施工的工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。5.工程验收：工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收，验收合格后，甲方支付剩余款项。6.工程移交：工程竣工验收合格后，乙方应将