2024年度新能源汽车充电设施建设合作协议书模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源汽车充电设施建设合作协议书模板本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合作方信息2.1合作方名称2.2联系人2.3联系方式3.项目背景3.1项目背景介绍3.2项目意义4.项目内容4.1充电设施建设规模4.2充电设施类型4.3建设地点5.合作期限5.1合作起始时间5.2合作结束时间6.费用及支付6.1项目总投资6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.权利与义务7.1合作方权利7.2合作方义务7.3政府部门权利与义务8.项目进度安排8.1项目阶段划分8.2各阶段时间安排8.3项目进度调整9.质量要求与标准9.1充电设施质量要求9.2充电设施技术标准9.3质量检验与验收10.安全与环保10.1安全生产10.2环境保护11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担14.合同生效与修改14.1合同生效条件14.2合同修改程序第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中，“新能源汽车”指符合国家规定的新能源汽车标准，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车等。1.1.2本合同中，“充电设施”指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括充电桩、充电站等。1.1.3本合同中，“合作方”指本合同签订的双方，甲方为充电设施建设方，乙方为新能源汽车运营方。1.2解释1.2.1本合同中如无特殊说明，货币单位均为人民币。1.2.2本合同中“年”、“月”、“日”等时间单位均按公历计算。2.合作方信息2.1合作方名称2.1.1甲方：[甲方全称]2.1.2乙方：[乙方全称]2.2联系人2.2.1甲方联系人：[甲方联系人姓名]2.2.2乙方联系人：[乙方联系人姓名]2.3联系方式2.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话]2.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话]3.项目背景3.1项目背景介绍3.1.1随着新能源汽车的快速发展，充电基础设施建设需求日益增长。3.1.2为满足新能源汽车充电需求，促进新能源汽车产业发展，甲方决定建设充电设施。3.2项目意义3.2.1本项目有利于提高新能源汽车的使用便利性，降低使用成本。3.2.2本项目有助于推动新能源汽车产业发展，促进节能减排。4.项目内容4.1充电设施建设规模4.1.1项目计划建设充电桩[数量]个，其中公共充电桩[数量]个，专用充电桩[数量]个。4.2充电设施类型4.2.1充电桩类型：快充、慢充等。4.2.2充电桩功率：[功率]kW。4.3建设地点4.3.1项目建设地点：[具体地址]5.合作期限5.1合作起始时间5.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。5.2合作结束时间5.2.1合作期限为[合作年限]年。6.费用及支付6.1项目总投资6.1.1项目总投资为[总投资金额]万元。6.2费用构成6.2.1土地租赁费6.2.2设备购置费6.2.3施工安装费6.2.4其他相关费用6.3支付方式6.3.1甲方按照本合同约定的进度支付费用。6.4付款时间6.4.1土地租赁费：[付款时间]6.4.2设备购置费：[付款时间]6.4.3施工安装费：[付款时间]6.4.4其他相关费用：[付款时间]7.权利与义务7.1合作方权利7.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定履行相关义务。7.1.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。7.2合作方义务7.2.1甲方应按照合同约定完成充电设施的建设。7.2.2乙方应按照合同约定使用充电设施，并负责充电设施的运营维护。8.项目进度安排8.1项目阶段划分8.1.1阶段一：前期筹备，包括方案设计、土地租赁、设备采购等，预计时间为[时间]。8.1.2阶段二：建设施工，包括设备安装、调试等，预计时间为[时间]。8.1.3阶段三：验收与交付，包括政府验收、运营交付等，预计时间为[时间]。8.2各阶段时间安排8.2.1前期筹备阶段：自合同生效之日起[时间]内完成。8.2.2建设施工阶段：前期筹备完成后[时间]内开始，持续[时间]。8.2.3验收与交付阶段：建设施工完成后[时间]内完成。8.3项目进度调整8.3.1如因不可抗力等原因导致项目进度延期，双方应协商一致，并书面通知对方。9.质量要求与标准9.1充电设施质量要求9.1.1充电设施应符合国家相关标准和规范。9.2充电设施技术标准9.2.1充电设施应符合国家规定的充电接口、充电功率等技术标准。9.2.2充电设施应具备智能监控和管理功能。9.3质量检验与验收9.3.1充电设施建设完成后，应由第三方检测机构进行质量检验。9.3.2检验合格后，方可进行验收。10.安全与环保10.1安全生产10.1.1甲方应确保施工过程中的安全生产，遵守国家相关安全法规。10.1.2乙方应确保充电设施的使用安全，定期进行安全检查。10.2环境保护10.2.1甲方在建设过程中应采取环保措施，减少对环境的影响。10.2.2乙方在使用充电设施过程中，应遵守国家环保法规，减少污染排放。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议，应友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1一方违反合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未改正的。12.1.2发生不可抗力，致使合同目的不能实现的。12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满，双方无续约意愿的。12.2.2合同解除后的终止。13.违约责任13.1违约情形13.1.1一方未按合同约定履行义务的。13.1.2一方故意隐瞒或提供虚假信息的。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。14.合同生效与修改14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章，且合同内容符合法律法规。14.2合同修改程序14.2.1合同修改需经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2.2修改后的合同与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1本合同中，“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务或协助的独立实体，包括但不限于工程监理、技术咨询、设备检测、法律顾问等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高合同执行效率。15.2.2确保合同履行质量。15.2.3协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入的同意16.1.1甲方或乙方提出需要第三方介入时，应书面通知对方，并获得对方的书面同意。16.2第三方的选择16.2.1第三方的选择应遵循公平、公正、公开的原则。16.2.2第三方的选择需经甲乙双方协商一致。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应根据合同约定和法律法规履行职责。17.1.2第三方应对其提供的服务质量承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的，应承担赔偿责任。17.2权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由提供服务的第三方自行承担，但甲乙双方另有约定的除外。18.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并在服务完成后支付。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供专业服务，甲方有义务支付相关费用。19.1.2甲方对第三方的行为承担监督责任。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供专业服务，乙方有义务支付相关费用。19.2.2乙方对第三方的行为承担监督责任。19.3第三方与甲乙双方的划分19.3.1第三方在履行职责过程中，应遵守甲乙双方的权利义务。19.3.2第三方与甲乙双方之间的关系，应以书面协议为准。20.第三方的责任限额20.1第三方的责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：20.1.1人员责任限额。20.1.2侵权责任限额。20.1.3责任保险限额。20.2如第三方未履行合同义务或因自身原因造成甲乙双方损失的，其责任限额应按合同约定执行。21.第三方介入的合同修改21.1当第三方介入时，甲乙双方可就相关条款进行修改，包括但不限于费用、责任、权利等。21.2合同修改需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式进行。22.第三方介入的合同终止22.1第三方介入的合同可根据合同约定或双方协商一致终止。22.2第三方介入的合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入过程中发生的争议，应遵循本合同第11条争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合作方营业执照副本复印件说明：提供合作方的营业执照副本复印件，以证明合作方的合法注册状态。2.附件二：法定代表人身份证明文件说明：提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等，以证明法定代表人的身份。3.附件三：授权委托书说明：如合作方委托他人代为签署合同，需提供授权委托书，明确委托事项和授权范围。4.附件四：项目可行性研究报告说明：提供项目可行性研究报告，以证明项目的可行性和经济效益。5.附件五：土地租赁合同说明：提供土地租赁合同，以证明建设地点的土地使用权。6.附件六：设备采购合同说明：提供设备采购合同，以证明充电设施的采购情况。7.附件七：施工合同说明：提供施工合同，以证明建设施工的具体内容。8.附件八：验收报告说明：提供验收报告，以证明充电设施建设完成的合格情况。9.附件九：质量检验报告说明：提供质量检验报告，以证明充电设施的质量符合要求。10.附件十：安全评估报告说明：提供安全评估报告，以证明建设施工和运营过程中的安全措施。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付费用责任认定标准：甲方未在约定的付款时间内支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[比例]%。示例：甲方应于每月[日期]前支付当月费用，若未支付，则应向乙方支付当月应付款项的[比例]%作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定提供充电设施责任认定标准：乙方未在约定的建设工期内提供充电设施，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[比例]%。示例：乙方应于[日期]前完成充电设施的建设，若未按时完成，则应向甲方支付合同总金额的[比例]%作为违约金。3.违约行为：第三方未按合同约定提供服务责任认定标准：第三方未按合同约定提供专业服务，应向甲乙双方支付违约金，违约金为第三方服务费用的[比例]%。示例：第三方应于[日期]前完成技术服务，若未按时完成，则应向甲乙双方支付技术服务费用的[比例]%作为违约金。4.违约行为：一方提供虚假信息责任认定标准：一方提供虚假信息导致合同无法履行，应承担全部责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：甲方在合同履行过程中提供虚假信息，导致项目无法按期完成，应承担全部责任。5.违约行为：一方违反安全生产规定责任认定标准：一方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例：乙方在建设施工过程中违反安全生产规定，导致安全事故，应承担全部责任。全文完。2024年度新能源汽车充电设施建设合作协议书模板1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方住所1.4双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.项目建设内容3.1充电桩数量3.2充电桩类型3.3充电桩安装地点3.4充电桩建设标准4.项目投资及资金来源4.1投资总额4.2资金来源4.3投资方式5.项目建设周期5.1项目总工期5.2分阶段工期5.3竣工验收时间6.项目建设管理6.1项目管理单位6.2项目管理职责6.3项目协调机制7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.运营管理8.1运营主体8.2运营模式8.3运营费用9.充电服务价格9.1充电价格标准9.2价格调整机制9.3充电服务费用结算10.产权及使用权10.1充电设施产权归属10.2充电设施使用权10.3产权变更及转让11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：新能源汽车有限公司（2）乙方：充电设施建设有限公司1.2双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3双方住所（1）甲方住所：省市区路号（2）乙方住所：省市区路号1.4双方联系方式2.项目概述2.1项目名称“2024年度新能源汽车充电设施建设项目”2.2项目地点省市区，具体地点为街道号2.3项目规模计划建设充电桩100个，其中包括快充桩60个，慢充桩40个2.4项目类型公共充电桩建设项目3.项目建设内容3.1充电桩数量共计100个充电桩，具体配置为快充桩60个，慢充桩40个3.2充电桩类型快充桩：支持交流充电和直流充电，充电功率最高可达50kW慢充桩：支持交流充电，充电功率最高可达22kW3.3充电桩安装地点项目地点内的停车场、公共区域等3.4充电桩建设标准符合国家相关标准和规范要求，包括但不限于充电桩的技术参数、安全性能、环保要求等4.项目投资及资金来源4.1投资总额项目总投资为人民币500万元4.2资金来源甲方自筹资金300万元，乙方自筹资金200万元4.3投资方式甲方和乙方按照各自出资比例承担投资责任5.项目建设周期5.1项目总工期从合同签订之日起至2025年6月30日，共计12个月5.2分阶段工期（1）第一阶段：合同签订后30天内完成项目设计、施工图纸的编制（2）第二阶段：合同签订后60天内完成充电桩基础建设（3）第三阶段：合同签订后90天内完成充电桩安装及调试（4）第四阶段：合同签订后120天内完成项目竣工验收5.3竣工验收时间2025年6月30日6.项目建设管理6.1项目管理单位甲方和乙方共同成立项目管理委员会，负责项目的整体管理和协调6.2项目管理职责（1）项目管理委员会负责制定项目管理制度和流程（2）项目管理委员会负责协调各方资源，确保项目顺利实施（3）项目管理委员会负责监督项目进度和质量（4）项目管理委员会负责处理项目实施过程中的争议和问题8.运营管理8.1运营主体甲方作为运营主体，负责充电桩的运营和维护工作8.2运营模式采用会员制运营模式，用户需注册成为会员后方可使用充电服务8.3运营费用（1）充电费用：根据充电桩的类型和功率，设置不同的收费标准（2）会员费用：会员年费为人民币200元，提供一定比例的折扣优惠9.充电服务价格9.1充电价格标准（1）快充桩：0.8元/千瓦时（2）慢充桩：0.6元/千瓦时9.2价格调整机制（1）每年根据市场情况和成本变化，进行一次价格调整（2）价格调整需提前一个月通知用户9.3充电服务费用结算（1）用户充电后，系统自动结算费用（2）每月5日前，甲方向用户发送电子账单（3）用户可选择线上或线下支付方式缴纳费用10.产权及使用权10.1充电设施产权归属充电桩的产权归甲方所有10.2充电设施使用权甲方授权乙方在项目运营期间使用充电桩10.3产权变更及转让（1）未经双方同意，任何一方不得擅自变更或转让产权（2）如需变更或转让，应书面通知对方，并取得对方同意11.保密条款11.1保密内容（1）双方在项目合作过程中知悉的对方商业秘密（2）项目的技术资料、财务数据、市场信息等11.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年11.3违约责任（1）违反保密义务，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任（2）违反保密义务，给对方造成严重损害的，应承担违约责任12.违约责任12.1违约情形（1）一方未按约定履行合同义务（2）一方违反保密条款（3）一方因故意或重大过失导致项目无法按期完成12.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失（2）违约金为实际损失的百分比，最高不超过合同总额的20%12.3违约赔偿（1）违约方应按照约定的违约金比例向守约方支付违约金（2）违约方应赔偿守约方因违约所造成的实际损失13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后30日内仍未履行（2）因不可抗力导致合同无法履行13.2解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方（2）对方应在接到通知后15日内答复13.3解除后果（2）合同解除后，违约方应承担相应的违约责任14.争议解决14.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议（2）协商不成，提交仲裁委员会仲裁14.2争议解决机构仲裁委员会14.3争议解决程序（1）双方应在接到仲裁通知后15日内提交仲裁申请（2）仲裁委员会应在接到申请后60日内作出裁决第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、技术支持、项目管理、资金监管、审计评估等。2.第三方介入的条件与程序（1）第三方具备相应的资质和条件；（2）第三方与甲乙双方无直接利益冲突；（3）甲乙双方一致同意第三方介入。2.2第三方介入的程序：（1）甲乙双方共同确定第三方介入的事务内容；（2）甲乙双方与第三方签订书面合作协议；（3）第三方根据合作协议履行职责。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方的职责：（1）按照合作协议，对项目相关事务进行咨询、支持、管理、监管、评估等工作；（2）保证工作的客观、公正、独立；（3）保守甲乙双方的商业秘密。3.2第三方的权利：（1）根据合作协议，收取相应的服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持；（3）在履行职责过程中，对甲乙双方提出合理化建议。4.甲乙双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务：（1）享有第三方提供的服务；（2）按照合作协议支付第三方服务费用；（3）配合第三方履行职责，提供必要的工作条件和支持。4.2乙方的权利与义务：（1）享有第三方提供的服务；（2）按照合作协议支付第三方服务费用；（3）配合第三方履行职责，提供必要的工作条件和支持。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额为：人民币万元。5.3如第三方责任超出责任限额，甲乙双方可根据实际损失另行协商解决。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托关系，第三方应独立行使职责，不得损害甲乙双方的合法权益。6.2第三方在履行职责过程中，不得泄露甲乙双方的商业秘密，不得参与甲乙双方的商业竞争。6.3第三方与其他第三方（如供应商、承包商等）之间的关系，由第三方自行处理。7.第三方介入的变更与终止7.1如需变更第三方介入的事务内容，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。7.2如需终止第三方介入，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方，同时支付第三方已完成工作部分的费用。8.第三方介入的争议解决8.1如甲乙双方与第三方在第三方介入过程中发生争议，应通过协商解决。8.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决。9.第三方介入的协议附件本合同第三方介入条款的附件包括：（1）第三方资质证明；（2）第三方合作协议；（3）第三方服务费用清单。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照复印件要求：提供双方最新的营业执照复印件，并加盖公章。说明：用于证明双方企业的合法性和资质。2.附件二：法定代表人身份证明要求：提供双方法定代表人的身份证复印件，并加盖公章。说明：用于证明双方法定代表人的身份。3.附件三：授权委托书要求：如法定代表人无法亲自签署合同，需提供授权委托书，并加盖公章。说明：用于证明授权委托人的身份和授权范围。4.附件四：项目可行性研究报告要求：提供项目可行性研究报告，并加盖公章。说明：用于证明项目的可行性和合理性。5.附件五：项目设计图纸及施工方案要求：提供项目设计图纸及施工方案，并加盖公章。说明：用于指导项目实施过程中的设计、施工等工作。6.附件六：充电桩设备采购合同要求：提供充电桩设备采购合同，并加盖公章。说明：用于证明设备采购的合法性和合规性。7.附件七：充电桩设备验收报告要求：提供充电桩设备验收报告，并加盖公章。说明：用于证明设备验收的合格性。8.附件八：充电桩运营维护协议要求：提供充电桩运营维护协议，并加盖公章。说明：用于明确运营维护的具体内容和责任。9.附件九：第三方合作协议要求：提供第三方合作协议，并加盖公章。说明：用于明确第三方介入的事务内容、职责和权利。10.附件十：争议解决协议要求：提供争议解决协议，并加盖公章。说明：用于明确争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定时间完成项目建设；（2）乙方未按约定时间完成充电桩设备采购；（3）第三方未按约定履行职责；（4）任何一方泄露商业秘密；（5）任何一方未按约定支付费用。2.责任认定标准：（1）甲方未按约定时间完成项目建设，每延误一天，应支付乙方违约金人民币元；（2）乙方未按约定时间完成充电桩设备采购，每延误一天，应支付甲方违约金人民币元；（3）第三方未按约定履行职责，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失；（4）任何一方泄露商业秘密，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失；（5）任何一方未按约定支付费用，应支付逾期付款利息，并承担违约责任。3.示例说明：（1）甲方未能在合同约定的2025年6月30日前完成项目建设，导致乙方无法按期投入使用。甲方应支付乙方违约金人民币元/天，累计元。（2）乙方未能在合同约定的2025年6月30日前完成充电桩设备采购，导致甲方无法按期投入使用。乙方应支付甲方违约金人民币元/天，累计元。（3）第三方在项目实施过程中，因自身原因导致项目进度延误，甲方和乙方均可要求第三方赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度新能源汽车充电设施建设合作协议书模板2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合作双方2.1合作方一2.2合作方二3.合作目的3.1充电设施建设3.2新能源汽车推广4.合作期限4.1合作起始时间4.2合作结束时间5.合作内容5.1充电设施建设地点5.2充电设施建设规模5.3充电设施建设标准6.投资与建设6.1投资责任6.2建设责任7.运营与管理7.1运营方式7.2管理责任8.费用及支付8.1设施建设费用8.2运营维护费用8.3费用支付方式9.优惠政策与支持9.1国家政策支持9.2地方政府优惠政策10.合作终止10.1合作终止条件10.2合作终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3通知方式第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“新能源汽车”指采用新型动力系统，如纯电动、插电式混合动力、燃料电池等，用于载客或载货的汽车。1.1.2“充电设施”指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括充电桩、充电站等。1.1.3“合作方一”指甲方，即负责投资建设充电设施的一方。1.1.4“合作方二”指乙方，即负责运营管理充电设施的一方。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。第二条合作双方2.1合作方一2.1.1甲方全称：________________________2.1.2甲方地址：________________________2.1.3甲方法定代表人：____________________2.2合作方二2.2.1乙方全称：________________________2.2.2乙方地址：________________________2.2.3乙方法定代表人：____________________第三条合作目的3.1充电设施建设3.1.1在甲方指定的区域内建设充电设施，以支持新能源汽车的推广应用。3.1.2充电设施应满足国家和地方规定的安全、环保、技术标准。3.2新能源汽车推广3.2.1通过提供优质的充电服务，促进新能源汽车的普及和使用。3.2.2通过合作，提高双方的知名度和市场竞争力。第四条合作期限4.1合作起始时间：____年____月____日4.2合作结束时间：____年____月____日第五条合作内容5.1充电设施建设地点：________________________5.1.1详细地址：________________________5.2充电设施建设规模：________________________5.2.1充电桩数量：____个5.2.2充电站数量：____座5.3充电设施建设标准：5.3.1符合国家标准GB/T20234.22015《电动汽车充电设施接口》5.3.2充电设施具备快充、慢充功能5.3.3充电设施应具备远程监控、故障诊断等功能第六条投资与建设6.1投资责任6.1.1甲方负责充电设施的投资建设，包括设备采购、安装、调试等。6.1.2甲方应确保充电设施符合相关法律法规和行业标准。6.2建设责任6.2.1甲方应按约定的时间节点完成充电设施的建设工作。6.2.2乙方负责充电设施的运营管理，确保充电设施的正常运行。第七条运营与管理7.1运营方式7.1.1乙方负责充电设施的日常运营，包括充电服务、设备维护等。7.1.2乙方应建立健全充电设施运营管理制度，确保服务质量。7.2管理责任7.2.1乙方应定期对充电设施进行检查、维护，确保设施安全可靠。7.2.2乙方应建立健全用户服务制度，及时处理用户投诉。第八条费用及支付8.1设施建设费用8.1.1甲方应按照工程进度向乙方支付充电设施建设费用。8.1.2充电设施建设费用包括但不限于设备采购费、安装费、调试费等。8.2运营维护费用8.2.1乙方负责充电设施的日常运营维护，费用包括但不限于电费、设备维护费、人员工资等。8.2.2乙方应在每月末向甲方提交上月运营维护费用报表，甲方应在收到报表后的10个工作日内支付相应费用。8.3费用支付方式8.3.1费用支付采用银行转账方式，具体账户信息见附件。8.3.2支付时需注明付款用途，以便甲方核对。第九条优惠政策与支持9.1国家政策支持9.1.1双方应积极争取国家和地方政府的各项优惠政策支持。9.1.2甲方应协助乙方申请相关政策补贴。9.2地方政府优惠政策9.2.1双方应充分了解并利用地方政府的优惠政策，如土地使用、税收减免等。第十条合作终止10.1合作终止条件10.1.1合同约定的合作期限届满。10.1.2双方协商一致同意终止合作。10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。10.2合作终止程序10.2.1一方提出终止合作意向，应提前30日书面通知另一方。10.2.2双方应在收到终止合作通知后15日内协商确定终止事宜。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院管辖。第十二条违约责任12.1违约行为12.1.1任何一方违反合同约定，均构成违约。12.2违约责任承担12.2.1违约方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。第十三条合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，本合同即生效。13.2合同变更程序13.2.1合同的任何变更均需经双方书面同意，并签署书面协议。第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3通知方式14.3.1.1送达至对方注册地址或双方约定的其他地址；14.3.1.2传真或电子邮件发送至对方指定的联系人。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入目的1.1第三方定义1.1.1“第三方”是指在合作过程中，根据本合同约定，介入合作项目或提供专业服务的独立法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、检测机构、融资机构等。1.2介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了确保合作项目的顺利进行，提高项目质量，确保项目符合相关法律法规和技术标准。第二条第三方责任范围及权利2.1责任范围2.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，包括但不限于：2.1.1.1设计单位负责提供符合要求的工程设计文件；2.1.1.2施工单位负责按照设计要求和质量标准完成施工任务；2.1.1.3监理单位负责对施工过程进行监督，确保工程质量；2.1.1.4检测机构负责对施工材料、设备进行检测，确保其符合标准；2.1.1.5融资机构负责提供项目所需的资金支持。2.2权利2.2.1.1要求甲方和乙方提供必要的信息和资料；2.2.1.2要求甲方和乙方按照合同约定支付费用；2.2.1.3在合同约定的范围内，对项目进行必要的调整和建议。第三条第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的关系3.1.1第三方与甲方之间是合同关系，甲方应按照合同约定支付费用，并配合第三方的正常工作。3.2第三方与乙方的关系3.2.1第三方与乙方之间是合同关系，乙方应按照合同约定支付费用，并配合第三方的正常工作。3.3第三方与双方的关系3.3.1第三方与甲方、乙方之间是合作关系，三方应相互配合，共同推进项目进展。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额4.1.1第三方因自身原因导致项目出现质量问题或安全事故，应承担相应的法律责任。4.1.2第三方责任限额根据合同约定和第三方承担的具体工作内容确定。第五条第三方介入的合同签订5.1第三方介入前，甲方和乙方应与第三方签订相应的服务合同，