风力发电机械台班施工合同

风力发电机械台班施工合同合同编号：__________鉴于：2.承包商具备相关施工资质和经验，愿意承担该工程的施工；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商确定双方的权利义务；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：风力发电机械台班施工1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于风力发电机械的安装、调试、验收等工作。第二条合同价格2.1承包商应按照业主的要求完成本工程，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款包括：人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等一切与工程相关的费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后7日内，业主支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价的40%。第三条工期3.1承包商应按照业主的要求，保证工程在____年__月__日前竣工交付。3.2承包商如因自身原因导致工程延期，应按照逾期交付工程部分的合同价款的1%向业主支付违约金。第四条质量标准4.1承包商应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，承包商应负责无偿返工、整改，直至验收合格。第五条双方义务5.1业主义务：（1）提供合格的施工场地，确保施工所需的水、电、通讯等基础设施；（2）按时支付合同价款；（3）协助承包商办理相关施工手续。5.2承包商义务：（1）按照合同约定完成工程，保证工程质量；（2）遵守国家法律法规，不得违法施工；（3）负责施工期间的安全防护，确保人身和财产安全。第六条违约责任6.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2承包商如未按照约定时间完成工程，应支付违约金，具体金额按照逾期交付工程部分的合同价款的1%计算。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，承包商有权暂停施工，且业主应支付逾期付款部分的合同价款的1%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.风力发电机械台班施工方案2.工程设计图纸3.施工资质证明4.施工人员名单5.材料采购清单6.设备租赁合同7.施工安全防护措施方案8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定时间完成工程，认定违约。2.业主未按照约定时间支付合同价款，认定违约。3.工程验收不合格，认定违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。2.风力发电机械台班施工：指承包商按照业主要求，在规定时间内完成风力发电机械的安装、调试、验收等工作。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。4.工程验收：指业主对承包商完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，承包商应支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：承包商负责整改，直至工程验收合格。3.业主支付合同价款延误：解决办法：承包商有权暂停施工，业主应支付违约金。4.施工过程中发生安全事故：解决办法：承包商应立即采取措施防止事故扩大，及时报告业主，并按