隧道工程中石化施工合同

隧道工程中石化施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（工程名称）1.2工程地点：（工程地点）1.3工程规模：（工程规模）1.4工程内容：（工程内容）1.5工程质量标准：（工程质量标准）二、合同金额2.1本合同工程总价为人民币（大写）：（合同金额）元整（小写）：（合同金额）。2.2合同价款支付方式及进度：（支付方式及进度）三、合同工期3.1合同工期为：（工期开始时间）至（工期结束时间）。3.2工期延误的处理：（处理方式）四、施工方案及要求4.1乙方应根据甲方提供的工程资料，制定详细的施工方案，并报甲方审批。4.2乙方应严格按照施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。4.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格按照施工现场的管理规定进行施工。五、质量保修5.1乙方应对施工的隧道工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。5.2保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后的（时间）内予以修复，并承担修复费用。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家及地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理。6.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和从业人员的安全生产责任。6.3乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身安全和工程安全。七、合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2合同变更和解除后，乙方应按照变更或解除协议的内容履行相关义务。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任的承担方式包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（签订日期）一、附件列表：1.隧道工程设计图纸2.施工方案及相关技术文件3.工程量清单4.安全生产管理制度5.质量保修条款6.合同变更和解除协议7.违约金计算公式8.争议解决方式的相关法律文件9.双方的公司章程或其他组织文件10.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定的，视为乙方违约。2.乙方未按照施工方案施工，或违反国家及地方有关法律法规的，视为乙方违约。3.甲方未按时支付合同价款的，视为甲方违约。4.甲方未按约定提供施工条件的，视为甲方违约。5.双方未按约定履行合同义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.隧道工程：指隧道建设的全部工程，包括设计、施工、验收等环节。2.合同工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工验收合格的时间。3.工程质量：指工程符合国家及地方有关法律法规、技术标准、设计文件和合同约定的程度。4.质量保修：指承包人对工程在保修期内出现的质量问题承担修复和赔偿责任。5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定，并承担相应责任。3.合同价款支付：甲方应按时支付合同价款，如有分歧，双方可协商解决。4.安全生产事故：乙方应严格遵守安全生产规定，发生事故时，及时报告并处理。5.合同变更和解除：双方应签订书面协议，明确变更或解除内容，并履行相关手续。6.争议解决：双方可先尝试协商解决，如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.适用于石化行业隧道工程建设施工的合同范本。2.用于规范甲方（建设单位）与乙方（施工单位）