房地产项目地暖安装施工合同

房地产项目地暖安装施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________房地产项目地暖安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于地暖管材铺设、系统调试、验收等。二、合同价款2.1本合同施工费用为人民币__________元（大写：____________________元整），上述费用包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。2.2业主支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后3日内，业主向施工方支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价款的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付合同价款的40%。2.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付合同价款。三、施工期限3.1本工程自双方签订合同之日起算，施工期限为__________日。3.2施工方如因客观原因导致施工进度延误，应提前通知业主，并采取措施加快施工进度。四、工程质量4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，施工方应无偿返工，直至验收合格。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.材料合格证4.施工队伍资质证明5.工程验收标准6.保密协议7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，认定为违约。2.施工质量不符合约定或国家标准，认定为违约。3.双方泄露对方商业秘密或机密信息，认定为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指房地产项目的所有者或授权代表。2.乙方：指承担地暖安装施工的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的工程总费用。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工程验收：指对工程质量、进度、安全等方面的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：与施工方沟通，制定加快施工进度的措施，必要时协商延期。2.施工质量问题：要求施工方按国家标准重新施工，直至符合要求。3.泄露商业秘密：立即启动保密协议，采取法律手段保护受损方权益。4.合同履行争议：友好协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.房地产开发商与施工单位签订地暖安装合同。2.业主与地