版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版光伏发电项目工期延期补充协议书本合同目录一览1.协议背景及目的1.1项目概述1.2延期原因说明1.3协议签订依据2.延期期限2.1延期时间范围2.2延期原因对应期限3.延期期间工作安排3.1工程进度调整3.2资金支付及结算3.3质量控制要求4.延期期间的沟通与协调4.1沟通机制4.2协调措施5.工程延期期间的责任划分5.1承包方责任5.2发包方责任5.3第三方责任6.工程延期期间的合同变更6.1合同条款变更6.2附件及补充协议7.工程延期期间的争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.工程延期期间的合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.工程延期期间的保险及赔偿9.1保险责任范围9.2赔偿责任10.工程延期期间的税费承担10.1税费承担原则10.2税费承担方式11.工程延期期间的合同履行11.1合同履行期限11.2合同履行责任12.工程延期期间的合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.工程延期期间的合同解除后的责任13.1责任认定13.2责任承担14.本协议的生效、修改及终止第一部分:合同如下:第一条协议背景及目的1.1项目概述本协议针对的项目为光伏发电项目,项目地点位于,项目规模为兆瓦,预计总投资为万元人民币。1.2延期原因说明因原因(具体原因详见附件一),导致光伏发电项目工期发生延期。1.3协议签订依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上签订。第二条延期期限2.1延期时间范围经双方协商一致,光伏发电项目工期延期时间为个月。2.2延期原因对应期限具体延期期限根据附件一中的延期原因及对应期限确定。第三条延期期间工作安排3.1工程进度调整根据延期情况,对光伏发电项目的工程进度计划进行调整,确保项目按期完成。3.2资金支付及结算在延期期间,根据实际完成工程量及合同约定,按月进行资金支付及结算。3.3质量控制要求在延期期间,工程质量应符合国家及行业相关标准,确保工程安全、可靠、环保。第四条延期期间的沟通与协调4.1沟通机制双方应建立定期沟通机制,确保在延期期间及时了解项目进展情况。4.2协调措施如遇问题,双方应积极协商,采取有效措施解决。第五条工程延期期间的责任划分5.1承包方责任在延期期间,承包方应按照合同约定,完成工程进度调整、资金支付及结算、质量控制等工作。5.2发包方责任在延期期间,发包方应积极配合承包方完成相关工作,并按约定支付延期期间的工程款。5.3第三方责任如因第三方原因导致工程延期,双方应协商解决,责任由第三方承担。第六条工程延期期间的合同变更6.1合同条款变更在延期期间,如需对合同条款进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。6.2附件及补充协议本协议附件及补充协议与本协议具有同等法律效力。第七条工程延期期间的争议解决7.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。7.2争议解决程序如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条工程延期期间的合同解除8.1合同解除条件(1)一方严重违约,导致合同无法继续履行;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行;(3)双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序任何一方提出解除合同,应提前天书面通知对方,并说明解除合同的原因。合同解除后,双方应按照本协议约定进行合同终止后的处理。第九条工程延期期间的保险及赔偿9.1保险责任范围在延期期间,双方应继续履行保险责任,包括但不限于工程一切险、第三方责任险等。9.2赔偿责任如因延期期间发生保险事故,导致损失,双方应按照保险合同约定进行赔偿。第十条工程延期期间的税费承担10.1税费承担原则在延期期间,发生的税费按原合同约定承担,除非法律法规有明确规定。10.2税费承担方式税费承担方式按照原合同约定执行,如有变更,双方另行协商确定。第十一条工程延期期间的合同履行11.1合同履行期限延期期间,合同履行期限相应顺延,但最长不得超过原合同约定的工期。11.2合同履行责任双方应按照延期后的合同履行期限,继续履行各自的权利和义务。第十二条工程延期期间的合同终止12.1合同终止条件在延期期间,如发生合同解除或合同约定的其他终止条件,本协议即告终止。12.2合同终止程序合同终止后,双方应按照本协议约定进行合同终止后的处理,包括但不限于工程验收、结算、违约责任承担等。第十三条工程延期期间的合同解除后的责任13.1责任认定合同解除后,双方应根据各自违约情况,承担相应的违约责任。13.2责任承担违约方应按照法律法规和本协议约定,承担相应的赔偿责任。第十四条本协议的生效、修改及终止14.1生效本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2修改本协议的修改必须经双方书面同意,并签订书面修改协议。14.3终止本协议的终止按照本协议约定的解除条件和程序执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1定义本合同所指的“第三方”是指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、专家团队等。1.2职责第三方在合同履行过程中,根据甲乙双方的要求,提供专业服务、监督、评估或咨询等。第二条第三方介入的条件及程序2.1条件(1)合同履行中涉及专业技术、管理或法律等方面的复杂问题;(2)甲乙双方无法自行解决或达成一致意见;(3)第三方具备相应资质和能力。2.2程序甲乙双方协商一致后,以书面形式邀请第三方介入,并明确第三方介入的具体事项、职责及费用。第三条第三方职责及权利3.1职责(1)提供专业技术、管理或法律等方面的咨询服务;(2)对合同履行过程中的问题进行监督、评估;(3)协助甲乙双方解决合同履行中的争议。3.2权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价;(3)第三方有权获得合同约定的报酬。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分(1)第三方应独立于甲方,对甲方负责;(2)甲方不得直接对第三方进行指令或干预;(3)第三方在履行职责过程中,如与甲方发生争议,应提交甲乙双方协商解决。4.2第三方与乙方的划分(1)第三方应独立于乙方,对乙方负责;(2)乙方不得直接对第三方进行指令或干预;(3)第三方在履行职责过程中,如与乙方发生争议,应提交甲乙双方协商解决。第五条第三方责任限额5.1责任范围第三方在本合同履行过程中的责任,限于其职责范围内,且不超过合同约定或法律法规规定的责任限额。5.2限额计算(1)按合同总价的一定比例确定;(2)按第三方实际提供服务费用的倍数确定;(3)法律法规规定的其他方式。5.3超出责任限额的处理如第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额的部分,由甲乙双方按照公平、合理原则分担。第六条第三方介入的费用及支付6.1费用构成第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、监理费等。6.2支付方式第三方介入的费用按照合同约定或双方协商一致的方式支付。第七条第三方介入的终止7.1条件(1)合同履行完毕;(2)第三方无法继续履行职责;(3)甲乙双方协商一致。7.2终止程序甲乙双方应以书面形式通知第三方终止介入,并按照合同约定处理后续事宜。第八条本修正条款的生效本修正条款自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:延期原因说明详细要求:包括延期原因的具体描述、发生时间、影响范围及持续时间。说明:此附件作为合同附件,用于明确工程延期的具体原因,为后续工期调整和责任划分提供依据。2.附件二:工程进度调整计划详细要求:包括延期后的工程进度计划、关键节点及时间安排。说明:此附件作为合同附件,用于指导项目实施过程中的进度管理,确保项目按期完成。3.附件三:工程延期期间的资金支付及结算方案详细要求:包括延期期间的资金支付方式、结算周期、付款条件等。说明:此附件作为合同附件,用于明确延期期间的资金支付和结算流程,保障双方的权益。4.附件四:工程延期期间的质量控制措施详细要求:包括延期期间的质量控制标准、检验方法、整改措施等。说明:此附件作为合同附件,用于确保工程延期期间的质量不受影响,符合合同要求。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的条件、职责、权利、费用及终止程序等。说明:此附件作为合同附件,用于明确第三方介入的具体事项,保障项目顺利实施。6.附件六:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、期限及费用等。说明:此附件作为合同附件,用于明确争议解决的具体方式,保障双方权益。7.附件七:合同变更协议详细要求:包括合同变更的原因、内容、生效时间及程序等。说明:此附件作为合同附件,用于明确合同变更的具体事项,保障双方权益。8.附件八:合同解除协议详细要求:包括合同解除的条件、程序、责任划分及后续处理等。说明:此附件作为合同附件,用于明确合同解除的具体事项,保障双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行义务;第三方未按照合同约定履行职责;任何一方违反合同约定,导致合同无法继续履行。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方损失;(3)承担合同解除后的处理费用。3.违约责任示例说明:甲乙双方未按照合同约定支付工程款,导致工程停工,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因停工造成的损失。第三方未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量问题,第三方应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方损失及承担合同解除后的处理费用。全文完。2024版光伏发电项目工期延期补充协议书1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4协议双方名称及法定代表人1.5协议签订时间2.延期原因及理由2.1延期原因概述2.2具体延期原因及理由2.3相关证明材料3.延期期限及起止时间3.1延期期限3.2延期起止时间3.3延期期限的计算方式4.延期期间的工程进度及质量要求4.1工程进度要求4.2工程质量要求4.3工程进度及质量保证措施5.延期期间的工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间5.4工程款支付条件6.延期期间的工程款调整6.1工程款调整方式6.2工程款调整比例6.3工程款调整时间6.4工程款调整条件7.延期期间的工程进度款支付7.1工程进度款支付方式7.2工程进度款支付比例7.3工程进度款支付时间7.4工程进度款支付条件8.延期期间的工程变更及索赔8.1工程变更处理方式8.2工程变更索赔处理方式8.3工程变更及索赔相关证明材料9.延期期间的工程保险及安全责任9.1工程保险种类及期限9.2安全责任划分及措施9.3事故处理及赔偿10.延期期间的工程验收及移交10.1工程验收标准及流程10.2工程移交时间及条件10.3工程验收及移交相关证明材料11.延期期间的合同解除及违约责任11.1合同解除条件11.2违约责任及赔偿11.3合同解除后的处理12.协议的生效、变更及终止12.1协议生效条件12.2协议变更及终止条件12.3协议的解除及处理13.争议解决方式13.1争议解决方式概述13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1协议附件14.2协议解释14.3协议的生效及执行第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1项目名称:光伏发电项目1.2项目地点:省市县镇村1.3项目规模:兆瓦1.4协议双方名称及法定代表人1.4.1发包方:新能源有限公司1.4.1.1法定代表人:1.4.2承包方:建筑安装有限公司1.4.2.1法定代表人:1.5协议签订时间:2024年3月15日2.延期原因及理由2.1延期原因概述:由于2024年3月期间遭遇罕见的连续降雨天气,导致施工现场出现严重积水,影响施工进度。2.2具体延期原因及理由2.2.1施工现场积水导致施工设备无法正常使用2.2.2部分施工材料无法按时进场2.2.3部分施工人员因天气原因无法按时到岗2.3相关证明材料2.3.1天气预报及气象证明2.3.2施工现场积水照片及视频2.3.3施工材料进场记录2.3.4施工人员出勤记录3.延期期限及起止时间3.1延期期限:60天3.2延期起止时间:自2024年3月16日起至2024年5月14日止3.3延期期限的计算方式:自合同约定的工期起算,顺延60天4.延期期间的工程进度及质量要求4.1工程进度要求:确保在延期期限内完成所有合同约定的工程量4.2工程质量要求:严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级4.3工程进度及质量保证措施4.3.1加强施工现场管理,确保施工设备正常运行4.3.2加快施工材料进场进度,确保材料供应充足4.3.3优化施工人员安排,确保施工人员充足4.3.4加强工程质量监控,确保工程质量达到优良等级5.延期期间的工程款支付5.1工程款支付方式:按月支付5.2工程款支付比例:按实际完成工程量及约定的工程进度款比例支付5.3工程款支付时间:每月15日支付上月完成的工程款5.4工程款支付条件:工程进度达到约定的比例,且工程质量符合要求6.延期期间的工程款调整6.1工程款调整方式:根据实际工程进度及质量情况,按约定的比例进行调整6.2工程款调整比例:根据实际情况进行调整,最高不超过合同总价款的5%6.3工程款调整时间:每季度进行一次调整6.4工程款调整条件:工程进度达到约定的比例,且工程质量符合要求7.延期期间的工程进度款支付7.1工程进度款支付方式:按月支付7.2工程进度款支付比例:根据实际完成工程量及约定的工程进度款比例支付7.3工程进度款支付时间:每月15日支付上月完成的工程进度款7.4工程进度款支付条件:工程进度达到约定的比例,且工程质量符合要求8.延期期间的工程变更及索赔8.1工程变更处理方式:如遇工程变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,明确变更内容、工程量、费用及工期调整等事项。8.2工程变更索赔处理方式:因工程变更导致的索赔,应在变更发生后7日内提出,双方协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.3工程变更及索赔相关证明材料8.3.1工程变更协议8.3.2工程变更原因及影响说明8.3.3工程变更工程量清单8.3.4工程变更费用计算依据9.延期期间的工程保险及安全责任9.1工程保险种类及期限:工程一切险、第三者责任险,保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。9.2安全责任划分及措施9.2.1发包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。9.2.2承包方负责施工过程中的安全操作,确保施工人员安全。9.2.3双方应共同遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。9.3事故处理及赔偿9.3.1发生安全事故时,双方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告相关部门。9.3.2事故责任及赔偿由事故调查结果确定。10.延期期间的工程验收及移交10.1工程验收标准及流程:按照国家及行业标准进行验收,验收流程包括自检、互检、专检和综合验收。10.2工程移交时间及条件:工程竣工验收合格后,承包方应在7日内向发包方提交工程移交申请,经发包方验收合格后,双方办理工程移交手续。10.3工程验收及移交相关证明材料10.3.1工程验收报告10.3.2工程验收记录10.3.3工程移交清单11.延期期间的合同解除及违约责任11.1合同解除条件:如一方违约严重,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。11.2违约责任及赔偿:违约方应承担合同约定的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程,并结算已发生的工程款。12.协议的生效、变更及终止12.1协议生效条件:本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2协议变更及终止条件:协议的变更需经双方协商一致,签订书面变更协议;协议的终止需双方协商一致,并签订书面终止协议。12.3协议的解除及处理:协议的解除需符合合同解除条件,双方应按照约定处理剩余工程,并结算已发生的工程款。13.争议解决方式13.1争议解决方式概述:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。13.2争议解决机构:省市仲裁委员会13.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。14.其他约定事项14.1协议附件:本协议附件包括但不限于工程变更协议、工程验收报告等。14.2协议解释:本协议的解释以中文文本为准。14.3协议的生效及执行:本协议自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的概念及界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,非甲乙双方当事人,但因其专业能力、技术支持或中介服务等原因,被甲乙双方邀请介入合同履行过程中的第三方机构或个人。1.2.1工程监理公司1.2.2设计单位1.2.3材料供应商1.2.4施工单位1.2.5中介机构1.2.6保险公司1.2.7法务顾问1.2.8其他相关服务机构2.第三方的责权利2.1责任:第三方应按照甲乙双方的要求,履行其在合同中的职责,确保工作质量、进度及合规性。2.2权利:第三方有权获得甲乙双方支付的报酬,并享有合同约定的其他权利。2.3利益:第三方通过提供专业服务,实现自身利益,包括但不限于经济利益、技术积累和社会声誉等。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方分别签订合同或协议,明确各自的权利和义务。3.2第三方与甲乙双方的责任划分:3.2.1第三方对甲乙双方承担直接责任,对合同履行过程中的问题负责。3.2.2甲乙双方对第三方承担监管责任,确保第三方履行合同义务。3.2.3第三方对甲乙双方承担连带责任,在第三方违约时,甲乙双方可要求第三方承担责任。4.第三方介入的额外条款及说明4.1第三方介入的同意:甲乙双方应在合同中明确第三方介入的同意条款,包括介入原因、介入方式、介入时间等。4.2第三方介入的合同签订:第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面合同或协议,明确双方的权利和义务。4.3第三方介入的费用承担:合同中应明确第三方介入费用的承担方式,包括费用支付时间、支付比例等。5.第三方的责任限额5.1责任限额的设定:合同中应设定第三方责任限额,明确第三方在违约或侵权行为中所应承担的最高赔偿责任。5.2责任限额的计算方法:责任限额的计算方法可参照国家相关法律法规或行业惯例,如按合同金额的一定比例或固定金额确定。5.3责任限额的调整:在合同履行过程中,如需调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,签订书面协议。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式:第三方介入引起的争议,应遵循合同约定的争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼。6.2争议解决机构:争议解决机构可参照合同约定的争议解决机构,或根据争议的性质和金额,选择合适的仲裁机构或法院。7.第三方介入的合同解除7.1合同解除条件:如第三方在合同履行过程中严重违约,甲乙双方有权解除与第三方的合同,并要求第三方承担相应的违约责任。7.2合同解除程序:合同解除需遵循合同约定的程序,包括书面通知、解除原因说明等。8.第三方介入的保密条款8.1保密内容:第三方在介入合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。8.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止或保密信息公开之日起。8.3保密责任:第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸及技术规范要求:包含项目详细的设计图纸、技术规范及施工图,确保施工符合设计要求。说明:附件应清晰、完整,并由设计单位加盖公章。2.工程量清单及预算书要求:详细列出工程量清单及预算,包括材料、人工、机械等费用。说明:附件应准确、合规,由造价咨询机构出具。3.施工组织设计及进度计划要求:明确施工组织架构、施工方案、进度计划及安全管理措施。说明:附件应详细、可行,由施工单位编制。4.材料及设备清单要求:详细列出所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:附件应准确、完整,由材料供应商提供。5.保险单据要求:提供工程一切险、第三者责任险等保险单据,确保工程安全。说明:附件应真实有效,由保险公司出具。6.施工现场照片及视频要求:定期提供施工现场照片及视频,记录施工进度及质量。说明:附件应清晰、连续,由施工单位拍摄。7.工程变更协议要求:详细记录工程变更内容、工程量、费用及工期调整等信息。说明:附件应经甲乙双方及第三方签字盖章。8.工程验收报告要求:记录工程验收时间、验收结果、验收意见等信息。说明:附件应真实有效,由验收单位出具。9.工程移交清单要求:详细记录工程移交时间、移交内容、移交条件等信息。说明:附件应经甲乙双方签字盖章。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式、争议解决机构及争议解决程序。说明:附件应经甲乙双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方违约行为1.1发包方违约:未按时支付工程款未按约定提供施工条件未按约定进行工程验收1.2承包方违约:工程进度延误工程质量不达标施工过程中出现安全事故1.3第三方违约:未按约定履行职责提供的资料或服务不符合要求违反保密义务2.违约责任认定标准2.1工程款支付违约:按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。2.2工程进度延误:赔偿因延误造成的损失及工期顺延。2.3工程质量不达标:返工或修复,并承担相关费用。2.4施工安全事故:承担事故的全部责任,包括赔偿及罚款。2.5第三方违约:赔偿因违约造成的损失,并承担相应的法律责任。3.违约责任示例3.1发包方未按时支付工程款:承包方有权暂停施工,并要求发包方支付违约金。3.2承包方延误工程进度:赔偿发包方因延误造成的损失,并顺延工期。3.3第三方提供不符合要求的资料:赔偿因资料错误造成的损失,并承担相应的法律责任。全文完。2024版光伏发电项目工期延期补充协议书2本合同目录一览1.协议书的基本内容1.1协议书的签订依据1.2协议书的签订目的1.3协议书的签订主体1.4协议书的签订时间1.5协议书的生效时间2.工期延期的原因及认定2.1工期延期的原因2.2工期延期的认定标准2.3工期延期的责任划分3.工期延期的期限3.1延期期限的计算方法3.2延期期限的具体天数3.3延期期限的起始日期3.4延期期限的终止日期4.工期延期期间的工程进度要求4.1工程进度要求的具体内容4.2工程进度要求的调整原则4.3工程进度要求的监督与考核5.工期延期期间的工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3工程款支付条件5.4工程款支付违约责任6.工期延期期间的工程变更6.1工程变更的范围6.2工程变更的程序6.3工程变更的审批权限6.4工程变更的合同价格调整7.工期延期期间的工程验收7.1工程验收的标准7.2工程验收的程序7.3工程验收的期限7.4工程验收的违约责任8.工期延期期间的工程质量保证8.1工程质量保证的内容8.2工程质量保证的期限8.3工程质量保证的违约责任9.工期延期期间的安全生产责任9.1安全生产责任的具体内容9.2安全生产责任的落实9.3安全生产责任的考核10.工期延期期间的合同解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除的违约责任11.工期延期期间的争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的程序11.3争议解决的法律依据12.协议书的附件及补充12.1协议书的附件12.2协议书的补充条款12.3协议书的解释权13.协议书的生效与终止13.1协议书的生效条件13.2协议书的终止条件13.3协议书的终止程序14.协议书的签署与备案14.1协议书的签署主体14.2协议书的签署程序14.3协议书的备案要求第一部分:合同如下:1.协议书的基本内容1.1协议书的签订依据本协议书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2协议书的签订目的为明确双方在2024版光伏发电项目工期延期事宜中的权利义务,确保项目顺利进行,特签订本协议。1.3协议书的签订主体甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.4协议书的签订时间本协议书于[签订日期]签订。1.5协议书的生效时间本协议书自双方签字盖章之日起生效。2.工期延期的原因及认定2.1工期延期的原因(1)不可抗力因素,如自然灾害、政策变化等;(2)甲方提供的施工条件不符合合同约定;(3)乙方在施工过程中由于自身原因造成的工期延误;(4)其他经双方协商一致认定的原因。2.2工期延期的认定标准工期延期的认定标准以实际发生的事件和情况为依据,由双方共同确认。2.3工期延期的责任划分(1)因不可抗力因素导致工期延期的,工期顺延,责任由双方共同承担;(2)因甲方原因导致工期延期的,工期顺延,甲方承担相应责任;(3)因乙方原因导致工期延期的,工期顺延,乙方承担相应责任。3.工期延期的期限3.1延期期限的计算方法工期延期期限从原合同约定的工期终止之日起计算,至实际完成工期之日止。3.2延期期限的具体天数具体延期天数根据实际情况确定,由双方协商一致后确定。3.3延期期限的起始日期延期期限的起始日期为原合同约定的工期终止之日。3.4延期期限的终止日期延期期限的终止日期为实际完成工期之日。4.工期延期期间的工程进度要求4.1工程进度要求的具体内容在工期延期期间,乙方应按照合同约定继续推进工程进度,确保项目按期完成。4.2工程进度要求的调整原则如因延期原因导致工程进度调整,双方应协商一致,合理调整工程进度计划。4.3工程进度要求的监督与考核甲方有权对乙方在工期延期期间的工程进度进行监督和考核,确保工程按期完成。5.工期延期期间的工程款支付5.1工程款支付方式工期延期期间的工程款支付方式与原合同约定一致。5.2工程款支付进度工期延期期间的工程款支付进度按原合同约定执行。5.3工程款支付条件工期延期期间的工程款支付条件与原合同约定一致。5.4工程款支付违约责任如因乙方原因导致工期延期,甲方有权根据实际情况暂停支付工程款,直至乙方完成整改并满足合同约定条件。6.工期延期期间的工程变更6.1工程变更的范围工期延期期间,工程变更的范围包括但不限于设计变更、材料变更、工程量变更等。6.2工程变更的程序(1)乙方提出工程变更申请;(2)甲方组织相关部门进行审核;(3)双方协商一致后确定工程变更内容;(4)签订工程变更协议。6.3工程变更的审批权限工程变更的审批权限按照原合同约定执行。6.4工程变更的合同价格调整工程变更后的合同价格按照双方协商一致的原则进行调整。8.工期延期期间的工程质量保证8.1工程质量保证的内容乙方在工期延期期间应继续保证工程的质量,确保工程质量达到国家规定的标准。8.2工程质量保证的期限工程质量保证期限自工程竣工验收合格之日起计算,期限为[具体年数]年。8.3工程质量保证的违约责任若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.工期延期期间的安全生产责任9.1安全生产责任的具体内容乙方应继续履行安全生产责任,确保施工现场的安全。9.2安全生产责任的落实乙方应建立健全安全生产管理制度,定期进行安全检查,确保安全生产责任的落实。9.3安全生产责任的考核甲方将定期对乙方的安全生产责任进行考核,考核结果将作为工程款支付和后续合作的依据。10.工期延期期间的合同解除10.1合同解除的条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未予改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)法律法规变更,导致合同无法履行。10.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方,并经双方协商一致后办理相关手续。10.3合同解除的违约责任11.工期延期期间的争议解决11.1争议解决的方式双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决的程序争议发生后,双方应在[具体天数]内提交书面争议解决申请,并按照法定程序进行。11.3争议解决的法律依据争议解决将依据中华人民共和国法律法规进行。12.协议书的附件及补充12.1协议书的附件(1)工程延期申请报告;(2)工程延期原因证明材料;(3)工程延期期限确认书;(4)工程进度调整计划;(5)工程款支付计划。12.2协议书的补充条款本协议书如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。12.3协议书的解释权本协议书的解释权归甲方所有。13.协议书的生效与终止13.1协议书的生效条件本协议书经双方签字盖章后生效。13.2协议书的终止条件本协议书在约定的工期延期期限届满或合同解除后终止。13.3协议书的终止程序协议书终止后,双方应按照协议约定处理剩余事宜。14.协议书的签署与备案14.1协议书的签署主体本协议书由甲方和乙方法定代表人或授权代表签署。14.2协议书的签署程序协议书签署前,双方应确认协议内容的真实性、合法性,并在协议书上签字盖章。14.3协议书的备案要求本协议书签署后,双方应按照相关法律法规进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托的,为提供专业服务、进行项目管理、进行技术监督或提供其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)项目管理咨询;(2)技术监督与检测;(3)工程监理;(4)财务审计;(5)法律咨询;(6)其他经甲乙双方同意的服务。16.第三方介入的程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务合同。16.2第三方介入协议第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订《第三方介入协议》,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定第三方责任限额应根据《第三方介入协议》及相关法律法规确定。17.2责任限额的调整如因特殊情况需要调整第三方责任限额,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方(1)第三方应按照《第三方介入协议》的要求,向甲方提供专业服务。(2)甲方有权对第三方的服务进行监督和考核。(3)第三方应遵守国家法律法规和甲乙双方的要求。18.2第三方与乙方(1)第三方应按照《第三方介入协议》的要求,向乙方提供专业服务。(2)乙方有权对第三方的服务进行监督和考核。(3)第三方应遵守国家法律法规和甲乙双方的要求。18.3第三方与甲乙双方(1)第三方应同时向甲乙双方提供
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 网络伦理与道德-第1篇-洞察分析
- 虚拟现实训练成本效益分析-洞察分析
- 无人零售技术发展研究-洞察分析
- 线缆绝缘老化检测方法-洞察分析
- 虚假新闻识别与治理-洞察分析
- 《大数据存储技术与应用》 课件 项目一-任务二 走进大数据存储技术
- 文化产品自动化生产线构建-洞察分析
- 医疗器械合作的意向书(5篇)
- 《建筑节能的措施》课件
- 创意美术教育课程设计的多维探索
- 移植后淋巴细胞增殖性疾病
- 风光储储能项目PCS舱、电池舱吊装方案
- 《军队征集和招录人员政治考核规定》
- 住宅小区视频监控清单及报价2020
- 作文互改互批互评探究课题研究方案
- 四川内江城市文化介绍宣传PPT
- 建筑垃圾再生利用方案PPT模板
- 中华迟氏通谱字辈排行
- 调试单位调试大纲
- 2输变电工程施工质量验收统一表式(变电工程土建专业)
- 提高床头交接班执行率
评论
0/150
提交评论