2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本3篇_第1页
2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本3篇_第2页
2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本3篇_第3页
2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本3篇_第4页
2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.承包人2.1承包人资质2.2承包人责任2.3承包人权利3.发包人3.1发包人资质3.2发包人责任3.3发包人权利4.项目合同工期4.1工期安排4.2延期责任4.3竣工验收5.项目合同价款5.1工程量清单5.2付款方式5.3付款期限5.4价格调整6.材料与设备6.1材料采购6.2设备采购6.3质量要求6.4供应责任7.施工与技术要求7.1施工规范7.2技术标准7.3施工质量7.4施工安全8.人员管理8.1人员配备8.2人员培训8.3人员责任9.项目变更9.1变更程序9.2变更责任9.3变更费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止责任13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止日期第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目背景本合同项目为2024版新能源发电项目,旨在促进我国新能源产业的发展,提高能源利用效率,减少环境污染。1.2项目目标本项目的目标是建设一座新能源发电站,实现清洁能源的稳定供应,提高地区电力供应能力,降低对传统能源的依赖。1.3项目范围项目范围包括但不限于:新能源发电站的设计、建设、安装、调试、试运行及后续维护等。2.承包人2.1承包人资质2.2承包人责任承包人负责项目的施工、安装、调试、试运行及后续维护等工作,确保项目按期、按质、按量完成。2.3承包人权利承包人有权要求发包人提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等。3.发包人3.1发包人资质发包人为具有法人资格的电力企业或政府相关部门,具备新能源发电项目投资、建设、运营的资质。3.2发包人责任发包人负责项目的投资、建设、运营等工作,确保项目按期、按质、按量完成。3.3发包人权利发包人有权对承包人的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。4.项目合同工期4.1工期安排项目合同工期为个月,自合同签订之日起计算。4.2延期责任如因承包人原因导致项目延期,承包人应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿发包人损失。4.3竣工验收项目竣工后,双方应共同进行竣工验收,确保项目符合合同要求。5.项目合同价款5.1工程量清单项目合同价款以工程量清单为准,包括但不限于设备购置费、安装费、调试费、材料费等。5.2付款方式付款方式为分阶段支付,具体如下:(1)合同签订后,支付合同价款的%作为预付款;(2)项目竣工验收合格后,支付合同价款的%;(3)项目试运行满一年后,支付合同价款的%;(4)项目运营满一年后,支付合同价款的%。5.3付款期限付款期限为收到承包人提交的合法发票后个工作日内支付。5.4价格调整如国家相关政策调整导致合同价款发生变化,双方应协商一致,按调整后的价格执行。6.材料与设备6.1材料采购材料采购由承包人负责,材料质量应符合国家相关标准。6.2设备采购设备采购由承包人负责,设备质量应符合国家相关标准。6.3质量要求项目材料与设备质量应符合国家相关标准,并满足项目施工要求。6.4供应责任承包人应确保材料与设备的供应及时、充足,满足项目施工需求。8.人员管理8.1人员配备承包人应按照项目需求配备充足的技术人员和施工人员,确保项目顺利进行。8.2人员培训承包人应对项目人员进行专业培训,确保其具备完成项目所需的专业技能和知识。8.3人员责任项目人员应遵守国家法律法规和合同约定,对项目质量、安全、进度等承担相应责任。9.项目变更9.1变更程序项目变更需经双方协商一致,并形成书面变更文件。9.2变更责任因发包人原因导致的项目变更,由发包人承担相应责任;因承包人原因导致的项目变更,由承包人承担相应责任。9.3变更费用项目变更产生的费用,按实际发生额由变更责任方承担。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。10.3争议解决期限争议解决期限为自提交仲裁之日起个月内。11.合同解除11.1解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2解除程序解除合同应书面通知对方,并按合同约定办理相关手续。11.3解除责任合同解除后,双方应根据合同约定承担相应的责任。12.合同终止12.1终止条件合同因期满、解除或双方协商一致等原因终止。12.2终止程序合同终止后,双方应按合同约定办理相关手续。12.3终止责任合同终止后,双方应根据合同约定承担相应的责任。13.保密条款13.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密等,双方应予以保密。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。13.3违约责任任何一方违反保密条款,应承担相应的违约责任。14.合同生效与终止14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期本合同生效日期为年月日。14.3终止条件合同终止条件同第12.1条。14.4终止日期合同终止日期同第12.2条。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等,为提供专业服务或协助合同履行而参与合同的一方。15.2第三方介入程序15.2.1中介方介入中介方介入需经甲乙双方同意,并签订中介服务协议,明确中介方的服务内容、费用及责任。15.2.2监理方介入监理方介入需经甲乙双方同意,并签订监理合同,明确监理方的监理范围、质量标准、费用及责任。15.2.3检测方介入检测方介入需经甲乙双方同意,并签订检测合同,明确检测方的检测范围、检测标准、费用及责任。15.2.4咨询方介入咨询方介入需经甲乙双方同意,并签订咨询服务协议,明确咨询方的咨询服务内容、费用及责任。15.3第三方责权利15.3.1责任第三方应按照合同约定或协议内容履行职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。15.3.2权利第三方有权根据合同约定或协议内容收取服务费用,并享有相应的权利。15.3.3义务第三方有义务配合甲乙双方的工作,确保合同履行的顺利进行。16.甲乙方增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1在第三方介入的情况下,甲方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议,明确第三方在合同中的地位和责任。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其履行合同约定的义务。16.2乙方额外条款16.2.1在第三方介入的情况下,乙方应配合第三方的工作,确保项目顺利进行。16.2.2乙方应提供必要的资料和条件,协助第三方履行职责。16.2.3乙方应监督第三方的工作,确保其履行合同约定的义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、服务质量、服务费用等因素综合考虑。17.2第三方责任限额的约定在合同或协议中,应明确约定第三方责任限额,包括但不限于直接损失、间接损失等。17.3第三方责任限额的调整如因不可抗力等因素导致第三方责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为委托代理关系,第三方应代表甲方履行合同约定的义务。18.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为服务提供关系,第三方应协助乙方完成项目。18.3第三方与其他第三方第三方之间应相互配合,共同完成合同或协议约定的任务。18.4第三方与合同其他各方第三方与合同其他各方的关系为独立第三方,应独立履行合同或协议约定的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目背景、目标、可行性分析、投资估算等。说明:本报告为项目决策依据,需经双方确认。2.项目合同要求:明确甲乙双方的权利义务、项目范围、工期、价款等。说明:本合同为双方履行项目的主要依据。3.施工图纸及技术规范要求:包含项目设计图纸、施工图、技术规范等。说明:本图纸为项目施工的指导文件。4.材料设备清单要求:详细列出项目所需材料、设备的名称、规格、数量等。说明:本清单为材料设备采购的依据。5.人员配备表要求:列出项目所需人员、职责、资质等。6.付款计划表要求:明确项目付款节点、金额、支付方式等。说明:本表格为项目资金管理的依据。7.竣工验收报告要求:详细记录项目竣工验收情况、验收结论等。说明:本报告为项目验收的依据。8.保修期承诺书要求:明确项目保修期限、保修范围、保修责任等。说明:本承诺书为项目保修的依据。9.第三方服务协议要求:明确第三方服务内容、费用、责任等。说明:本协议为第三方服务的依据。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构、期限等。说明:本协议为解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方:未按合同约定支付款项;未按合同约定提供施工场地;未按合同约定提供材料设备;未按合同约定配合第三方工作。乙方:未按合同约定完成施工任务;施工质量不符合合同要求;未按合同约定提供人员;未按合同约定配合甲方工作。第三方:未按协议约定提供服务;服务质量不符合协议要求;未按协议约定收取费用。2.责任认定标准:违约方应根据违约行为造成的损失承担相应责任。损失包括但不限于直接损失、间接损失、合同约定的违约金等。3.违约责任示例:甲方未按合同约定支付款项,导致乙方停工,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因停工造成的损失。全文完。2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.承包人资质3.1承包人资格要求3.2承包人资质证明4.项目进度4.1项目工期4.2进度计划4.3进度调整5.工程质量与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准6.工程款项6.1工程合同价6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.保险7.1工程保险7.2人员保险7.3保险责任8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力处理9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他13.1法律适用13.2合同份数13.3合同签署14.附录14.1项目技术文件14.2合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1新能源发电项目:指利用太阳能、风能、生物质能、地热能等可再生能源进行发电的项目。1.1.2承包人:指具备相应资质,承担新能源发电项目施工任务的个人。1.1.3发包人:指投资建设新能源发电项目的单位或个人。1.1.4项目地点:指新能源发电项目的具体地理位置。1.1.5项目规模:指新能源发电项目的装机容量。1.1.6项目类型:指新能源发电项目的具体类型,如光伏发电、风力发电等。1.2解释1.2.1本合同中涉及的定义与解释均以本合同内容为准。2.项目概述2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体地理位置]2.3项目规模:[具体装机容量]2.4项目类型:[具体类型,如光伏发电、风力发电等]3.承包人资质3.1承包人资格要求:承包人须具备国家规定的相关资质,并持有有效的营业执照、安全生产许可证、建筑工程施工许可证等。3.2承包人资质证明:承包人应在合同签订前提供上述资质证明文件。4.项目进度4.1项目工期:[具体工期,如一年]4.2进度计划:[详细的项目进度计划,包括各阶段工作内容和时间节点]4.3进度调整:如因不可抗力等原因导致项目进度延迟,双方应协商一致,调整进度计划。5.工程质量与验收5.1质量标准:[详细的质量标准,包括设计、施工、材料等方面的要求]5.2验收程序:[详细的验收程序,包括验收时间、验收标准、验收人员等]5.3验收标准:[详细的验收标准,包括合格、不合格的定义]6.工程款项6.1工程合同价:[具体合同价]6.2付款方式:[付款方式,如分阶段付款、竣工付款等]6.3付款时间:[具体付款时间,如每月支付进度款的日期]6.4付款条件:[付款条件,如验收合格、达到进度要求等]7.保险7.1工程保险:承包人应按照国家规定和合同约定,为项目工程投保相应的保险。7.2人员保险:承包人应为其工作人员投保相应的保险。7.3保险责任:[具体保险责任范围,如工程损失、人员伤亡等]8.不可抗力8.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。8.2.1如不可抗力事件导致项目停工,工期相应顺延。8.2.2如不可抗力事件导致工程损失,由双方按比例分担。8.2.3如不可抗力事件导致合同无法履行,双方应协商解除合同,并按合同约定处理已发生的费用和损失。9.违约责任9.1.1承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。9.1.2发包人未按合同约定支付工程款项。9.1.3任何一方未履行合同约定的其他义务。9.2.1支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。9.2.2承担因违约造成的损失。9.2.3按照合同约定承担其他违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。10.2争议解决程序:仲裁程序按[仲裁委员会]的仲裁规则进行。11.合同解除11.1.1一方严重违约,另一方给予书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正。11.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。11.1.3双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序:合同解除前,双方应就解除事宜达成书面协议,并按照协议内容处理合同解除后的相关事宜。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、合同因法定事由终止等。13.其他13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数:本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。13.3合同签署:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.附录14.1项目技术文件:包括项目设计文件、施工图纸、技术规范等。14.2.1承包人资质证明文件。14.2.2项目进度计划。14.2.3付款计划。14.2.4保险单据。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等,其具体定义为:15.1.1中介方:指在甲乙双方之间提供中介服务,协助双方达成合同关系的第三方。15.1.2监理方:指对工程项目的施工过程进行监督、检查,确保工程质量达到合同约定标准的第三方。15.1.3检测机构:指对工程材料、设备、工程实体进行检测,提供检测报告的第三方。15.1.4咨询顾问:指为甲乙双方提供专业咨询意见,协助解决合同执行过程中问题的第三方。15.2第三方责权利:15.2.1责任:第三方应按照合同约定和其专业职责,履行相应的监督、检查、检测、咨询等义务。15.2.2权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并有权要求甲乙双方提供必要的资料和便利条件。15.2.3利益:第三方在履行合同过程中,应维护自身合法权益,不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请,并签订相应的合作协议。16.2介入批准:第三方应在收到介入申请后,[具体时间]内给予书面答复,同意介入的,双方应签订合作协议。16.3介入实施:第三方介入后,应按照合作协议的约定,开展相关工作。17.甲乙双方额外条款17.1第三方介入通知:甲乙双方应在第三方介入前,以书面形式通知对方,并明确第三方介入的具体内容和时间。17.2第三方费用承担:第三方费用由甲乙双方按合同约定或合作协议约定承担。17.3第三方责任划分:第三方责任与甲乙双方的责任划分如下:17.3.1第三方仅对其自身工作范围内的责任负责。17.3.2甲乙双方应各自承担其自身违约责任。17.3.3第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方的原因导致第三方责任,甲乙双方应承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过[具体金额]。18.2超额责任:如第三方责任超过约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。18.3责任追究:第三方责任追究按照相关法律法规和合作协议的约定执行。19.第三方变更与退出19.1变更:如第三方需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。19.2退出:第三方退出时,甲乙双方应按照合作协议的约定处理相关事宜,包括但不限于费用结算、资料移交等。20.争议解决20.1第三方介入争议:第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决。20.2协商不成:协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。21.其他21.1本条款为第三方介入后的附加说明,与合同具有同等法律效力。21.2本条款未尽事宜,按照合同及有关法律法规处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.承包人资质证明文件要求:包括营业执照、安全生产许可证、建筑工程施工许可证等,复印件需加盖公章。说明:证明承包人具备完成项目施工的资质和能力。2.项目设计文件要求:包括项目总体设计、详细设计图纸、技术规范等,需符合国家相关标准。说明:设计文件是项目施工的依据,需确保设计质量。3.施工图纸要求:包括施工详图、节点图、材料清单等,需清晰、准确。说明:施工图纸是施工过程中的重要指导文件。4.项目进度计划要求:包括各阶段工作内容、时间节点、人员安排等,需具体、可行。说明:进度计划是项目管理的依据,需实时更新。5.付款计划要求:包括付款时间、金额、条件等,需明确、合理。说明:付款计划是资金管理的依据,需确保资金安全。6.保险单据要求:包括工程保险、人员保险等,需合法、有效。说明:保险单据是保障项目顺利进行的重要凭证。7.检测报告要求:包括材料、设备、工程实体的检测报告,需真实、准确。说明:检测报告是确保工程质量的重要依据。8.第三方合作协议要求:包括中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等合作协议,需明确各方的权利、义务和责任。说明:合作协议是第三方介入的基础,需确保各方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为及责任认定:1.1未按合同约定的时间、质量、数量完成工程责任认定:支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:合同约定工期为一年,实际工期延误三个月,承包人应支付违约金。1.2使用不合格材料或设备责任认定:承担因不合格材料或设备导致的损失。示例:使用不合格材料导致工程损坏,承包人应负责修复并赔偿损失。2.发包人违约行为及责任认定:2.1未按合同约定支付工程款项责任认定:支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。示例:合同约定每月支付进度款,实际拖欠两个月,发包人应支付违约金。2.2未提供必要资料和便利条件责任认定:承担因未提供资料或便利条件导致的损失。示例:因发包人未提供设计图纸,导致工程进度延误,发包人应承担相应责任。3.第三方违约行为及责任认定:3.1未按协议约定履行职责责任认定:承担因未履行职责导致的损失。示例:检测机构未按时出具检测报告,导致工程进度延误,检测机构应承担相应责任。3.2损害甲乙双方合法权益责任认定:承担因损害合法权益导致的损失。示例:中介方泄露甲乙双方商业秘密,中介方应承担赔偿责任。全文完。2024版新能源发电项目个人工程承包合同范本2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.承包人4.1承包人资质4.2承包人义务4.3承包人权利5.发包人5.1发包人资质5.2发包人义务5.3发包人权利6.项目进度与工期6.1项目进度计划6.2工期要求6.3工期延误责任7.工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序7.3质量争议解决8.工程费用与支付8.1工程费用组成8.2工程费用支付方式8.3工程费用结算9.保险与安全9.1保险责任9.2安全生产责任9.3事故处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效与终止日期14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国新能源法》等相关法律法规,以及国家能源局、国家电网公司等相关部门的规章制度订立。1.2合同适用范围本合同适用于2024版新能源发电项目个人工程承包,包括但不限于风力发电、光伏发电等新能源项目的工程建设、安装、调试和运维等环节。2.定义与解释2.1定义(1)新能源发电项目:指利用太阳能、风能、水能、生物质能等可再生能源进行发电的项目。(2)个人工程承包:指承包人个人作为施工主体,承担新能源发电项目的工程建设、安装、调试和运维等任务的合同。(3)发包人:指委托承包人进行新能源发电项目建设的单位或个人。(4)承包人:指接受发包人委托,承担新能源发电项目工程建设、安装、调试和运维等任务的个人。2.2解释本合同中对相关术语的解释,应遵循国家相关法律法规及行业规范。3.项目概况3.1项目名称本合同项目名称为:_______新能源发电项目。3.2项目地点本合同项目地点位于:_______。3.3项目规模本合同项目规模为:_______。3.4项目类型本合同项目类型为:_______。4.承包人4.1承包人资质承包人应具备国家规定的相关资质证书,包括但不限于建筑施工企业资质证书、安全生产许可证等。4.2承包人义务(1)按照合同约定,完成新能源发电项目的工程建设、安装、调试和运维等任务。(2)确保工程质量,遵守国家相关法律法规及行业规范。(3)对工程现场进行安全管理,确保施工安全。(4)按时提交工程进度报告,接受发包人的监督检查。4.3承包人权利(1)按照合同约定,获得工程款项。(2)在确保工程质量和安全的前提下,有权调整施工方案。(3)有权要求发包人提供必要的施工条件。5.发包人5.1发包人资质发包人应具备国家规定的相关资质证书,包括但不限于电力业务许可证、安全生产许可证等。5.2发包人义务(1)按照合同约定,向承包人支付工程款项。(2)提供施工所需的场地、设备、材料等条件。(3)对工程进行监督检查,确保工程质量。(4)在工程验收合格后,及时办理工程移交手续。5.3发包人权利(1)对工程进度、质量和安全进行监督检查。(2)有权要求承包人改正工程中存在的问题。(3)在合同约定的范围内,有权调整工程设计和施工方案。6.项目进度与工期6.1项目进度计划承包人应根据工程实际情况,制定详细的工程进度计划,并报发包人审核批准。6.2工期要求本合同项目工期为:_______。6.3工期延误责任因承包人原因造成工期延误的,承包人应承担相应的责任,并支付违约金。因不可抗力等原因造成工期延误的,双方应协商解决。8.工程费用与支付8.1工程费用组成(1)直接工程费:包括人工费、材料费、施工机械使用费等。(2)间接费:包括施工管理费、企业管理费、规费、税金等。(3)利润:按照合同约定比例计算。8.2工程费用支付方式(1)预付款:合同签订后,发包人支付合同总价的_______%作为预付款。(2)进度款:根据工程进度,发包人按月支付工程费用的_______%。(3)结算款:工程验收合格后,发包人在_______个工作日内支付剩余工程费用的_______%。(4)质保金:工程竣工验收合格后,发包人支付_______%作为质保金,质保期满无质量问题后退还。8.3工程费用结算(1)承包人应按月向发包人提交工程进度报告和工程费用结算申请。(2)发包人应在收到承包人提交的结算申请后_______个工作日内进行审核并支付相应款项。9.保险与安全9.1保险责任(1)承包人应为其施工人员办理意外伤害保险。(2)发包人应为其自有设备办理财产保险。(3)双方应共同投保工程一切险。9.2安全生产责任(1)承包人应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。(2)发包人应提供安全施工的必要条件,并对施工现场进行安全管理。9.3事故处理(1)发生安全事故,承包人应立即采取措施,防止事故扩大。(2)承包人应在事故发生后_______小时内向发包人报告。(3)双方应共同调查事故原因,追究相关责任。10.违约责任10.1违约情形(1)承包人未按合同约定完成工程任务的。(2)发包人未按合同约定支付工程款项的。(3)双方违反合同约定,造成对方损失的。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,赔偿对方损失。(2)违约金按照合同约定比例计算。10.3违约赔偿(1)因违约造成的损失,违约方应全额赔偿。(2)违约金不足以弥补损失的,违约方还应支付差额。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行的。(2)一方严重违约,经对方通知后_______日内未采取补救措施的。11.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程验收合格。(2)合同双方协商一致解除合同。11.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方。(2)合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行清算。12.争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决:双方应友好协商解决合同争议。(2)调解解决:协商不成的,可申请第三方调解。12.2争议解决机构(1)调解机构:_______。(2)仲裁机构:_______。12.3争议解决程序(1)争议发生后,双方应在_______个工作日内提出解决请求。(2)争议解决机构应在收到请求后_______个工作日内进行调解或仲裁。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程验收合格。(2)合同双方协商一致解除合同。13.3合同生效与终止日期本合同自_______年_______月_______日起生效,至_______年_______月_______日终止。14.其他约定14.1通知与送达(1)通知方式:以书面形式发送至对方指定地址。(2)送达方式:以挂号信、特快专递或专人送达。14.2合同附件(1)工程图纸及技术规范。(2)工程进度计划。(3)工程结算书。14.3合同份数与效力本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入合同关系的个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、设备供应商、技术顾问、仲裁机构、调解机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高工程质量,保障各方合法权益,以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理单位(1)监理单位负责对工程进度、质量、安全进行监督管理。(2)监理单位应具备相应的资质和经验,并按照合同约定履行职责。16.2设计单位(1)设计单位负责提供符合国家标准和合同要求的设计方案。(2)设计单位应确保设计方案的质量,并对设计成果负责。16.3施工单位(1)施工单位负责按照设计图纸和施工规范进行施工。(2)施工单位应确保施工质量,并对施工过程中的安全负责。16.4设备供应商(1)设备供应商负责提供符合合同要求的设备。(2)设备供应商应保证设备的性能和质量,并对设备提供售后服务。16.5技术顾问(1)技术顾问提供专业技术咨询和技术支持。(2)技术顾问应确保其提供的咨询和建议符合合同要求。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同义务而产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任的上限。17.2责任限额确定(1)第三方责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额承担(1)第三方在责任限额范围内承担责任。(2)超出责任限额的部分,由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务(1)第三方应按照合同约定,向甲方提供相关服务。(2)甲方应支付第三方应得的费用,并配合第三方履行职责。18.2第三方与乙方的权利义务(1)第三方应按照合同约定,向乙方提供相关服务。(2)乙方应支付第三方应得的费用,并配合第三方履行职责。18.3第三方与甲乙双方的权利义务(1)第三方应遵守合同约

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论