2024年度水利设施土方工程承包合同示范文本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利设施土方工程承包合同示范文本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立方式1.2合同生效条件1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.承包人义务3.1工程施工3.2工程质量3.3工程安全3.4环境保护3.5其他义务4.发包人义务4.1提供施工条件4.2资金支付4.3其他义务5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保证7.工程变更与增减7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用8.工程款支付8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件9.工程验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收时间9.4工程交付10.工程保修10.1保修范围10.2保修期限10.3保修责任11.违约责任11.1承包人违约责任11.2发包人违约责任11.3其他违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数14.4合同解释权第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.2合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。1.3合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。第二条工程概况2.1工程名称：2024年度水利设施土方工程2.2工程地点：[具体地点]2.3工程规模：[具体规模]2.4工程内容：包括但不限于土方开挖、填筑、平整、压实等。第三条承包人义务3.1工程施工：乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量、安全和进度。3.2工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和设计要求，不得出现质量缺陷。3.3工程安全：乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全。3.4环境保护：乙方应遵守国家环境保护法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响。3.5其他义务：乙方应按时完成工程，并配合甲方进行工程验收。第四条发包人义务4.1提供施工条件：甲方应在本合同签订后[具体时间]内，向乙方提供施工场地、施工图纸、施工技术资料等施工条件。4.2资金支付：甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点时，向乙方支付相应工程款。4.3其他义务：甲方应配合乙方办理施工许可等相关手续，并负责协调施工现场周边关系。第五条工程进度与工期5.1工程进度计划：乙方应制定详细的工程进度计划，并报送甲方审批。5.2工期要求：本工程总工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。5.3工期延误责任：因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。第六条工程质量要求6.1质量标准：本工程质量应符合国家现行相关标准及设计文件的要求。6.2质量检测：乙方应按约定的时间、地点和方式进行质量检测，并确保检测数据的真实、准确。6.3质量保证：乙方应保证工程在保修期内不出现质量问题，如出现质量问题，乙方应负责修复。第七条工程变更与增减7.1变更范围：在施工过程中，如因设计变更、现场条件变化等原因，需要对工程进行变更或增减，应在变更前向甲方提出申请。7.2变更程序：变更申请经甲方审核同意后，由双方签订变更协议，并调整合同内容。7.3变更费用：变更产生的费用，按实际发生额由双方协商确定，并计入合同总价。第八条工程款支付8.1支付方式：工程款支付采用分期支付方式，具体支付节点如下：8.1.1预付款：合同签订后[具体时间]内，甲方支付合同总价款的[具体百分比]%作为预付款。8.1.2进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方支付已完成工程量对应的[具体百分比]%的工程款。8.1.3结算款：工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。8.2支付时间：甲方应在每个支付节点前[具体时间]内完成工程款的支付。8.3支付条件：甲方支付工程款的条件包括但不限于：8.3.1乙方提交合格的工程进度报告和工程款支付申请。8.3.2甲方已完成对乙方提交的工程进度报告的审核。8.3.3工程进度符合合同约定。第九条工程验收与交付9.1验收标准：工程验收应按照国家相关标准和设计文件的要求进行。9.2验收程序：工程验收分为初验和终验两个阶段，具体程序如下：9.2.1初验：乙方在工程完工后[具体时间]内组织初验，并向甲方提交初验报告。9.2.2终验：甲方在收到初验报告后[具体时间]内组织终验，终验合格后，乙方应向甲方提交工程交付申请。9.3验收时间：初验和终验的具体时间由双方协商确定。9.4工程交付：工程经终验合格后，乙方应在[具体时间]内将工程交付甲方使用。第十条工程保修10.1保修范围：本工程保修范围包括但不限于土方工程的质量问题。10.2保修期限：本工程保修期限为[具体期限]，自工程交付之日起计算。10.3保修责任：在保修期内，如出现保修范围内的质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。第十一条违约责任11.1承包人违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2发包人违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，或未提供必要的施工条件，甲方应承担相应的违约责任。11.3其他违约责任：合同双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式：合同双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。12.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。12.3争议解决地点：仲裁地点为[具体地点]。第十三条合同解除13.1.1另一方严重违约。13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。13.2合同解除程序：合同解除需提前[具体时间]通知对方，并书面确认解除事宜。13.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、工程款支付、违约责任等事宜。第十四条其他约定14.1通知方式：合同双方之间的通知应以书面形式进行，并通过[具体方式]送达。14.2合同附件：本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。14.3合同份数：本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.4合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的概念：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构、金融机构等，具体根据合同履行需要确定。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程质量、工程进度、工程款支付、合同履行监督、争议解决等方面。第十六条第三方介入的介入方式16.1介入方式：第三方介入方式包括但不限于监理、检测、咨询、保险、融资等。16.2介入程序：第三方介入应由合同双方协商确定，并签订相应的合作协议或服务合同。第十七条第三方责任限额17.1责任限额：第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成损失或损害的，其责任限额由双方在合作协议或服务合同中约定。17.2超出责任限额的损失或损害，由合同双方根据实际情况承担相应的责任。第十八条第三方与甲乙方的责权利划分18.1责任划分：第三方在履行职责过程中，对其提供的服务或产品承担责任，但责任范围不得超过合同约定或合作协议中明确的责任限额。18.2权利划分：第三方享有根据合同或合作协议获得的服务费用、报酬或收益。18.3义务划分：第三方应按照合同或合作协议的约定履行其职责和义务。第十九条第三方介入的具体条款19.1监理单位：19.1.1监理单位应按照国家相关标准和设计文件的要求，对工程质量、进度、安全进行监督。19.1.2监理单位有权对施工过程中发现的问题提出整改要求，并监督整改措施的落实。19.2检测机构：19.2.1检测机构应按照国家相关标准和设计文件的要求，对工程材料、设备、施工过程进行检测。19.2.2检测机构应确保检测数据的真实、准确，并对检测结果负责。19.3咨询顾问：19.3.1咨询顾问应提供专业的技术咨询服务，协助合同双方解决合同履行中的问题。19.3.2咨询顾问的咨询服务费用由合同双方另行协商确定。19.4保险机构：19.4.1保险机构应按照合同约定，为合同双方提供相应的保险服务。19.4.2保险机构在保险责任范围内，对保险事故造成的损失承担赔偿责任。19.5金融机构：19.5.1金融机构应按照合同约定，为合同双方提供融资服务。19.5.2金融机构在融资过程中，应确保资金的安全和合规。第二十条第三方介入的变更与解除20.1变更：合同双方协商一致，可以变更第三方的介入方式、范围、期限等。20.2解除：在合同履行过程中，如第三方违反合同约定或合作协议，合同双方有权解除第三方的介入。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构]仲裁。21.2争议解决程序：仲裁程序按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行。21.3争议解决地点：仲裁地点为[具体地点]。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范详细要求：包含施工图纸、设计图纸、技术规范、施工方案等，需符合国家相关标准和设计要求。说明：工程图纸及技术规范是施工的重要依据，需确保图纸完整、准确、清晰。2.工程量清单详细要求：包含工程量清单、工程量计算规则、材料价格等，需与实际施工相符。说明：工程量清单是工程款支付的基础，需确保清单的准确性和完整性。3.施工合同详细要求：包含合同双方的基本信息、工程概况、合同条款、违约责任等。说明：施工合同是双方权利义务的明确约定，需确保合同内容的合法性和有效性。4.预付款支付申请详细要求：包含预付款金额、支付时间、支付条件等。说明：预付款支付申请是甲方支付预付款的依据，需确保申请的准确性和及时性。5.进度款支付申请详细要求：包含进度款金额、支付时间、支付条件等。说明：进度款支付申请是甲方支付进度款的依据，需确保申请的准确性和及时性。6.工程验收报告详细要求：包含工程验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：工程验收报告是工程验收的依据，需确保报告的真实性和完整性。7.保修证书详细要求：包含保修期限、保修范围、保修责任等。说明：保修证书是工程保修的依据，需确保证书的有效性和可操作性。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、程序、地点等。说明：争议解决协议是双方解决争议的依据，需确保协议的合法性和有效性。9.第三方合作协议或服务合同详细要求：包含第三方介入的方式、范围、期限、责任限额等。说明：第三方合作协议或服务合同是第三方介入的依据，需确保合同的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合要求。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款，或未提供必要的施工条件。责任认定标准：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：甲方未按合同约定支付进度款，导致乙方施工受阻，乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失或损害。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，但责任范围不得超过合同约定或合作协议中明确的责任限额。示例：监理单位在监理过程中，因自身原因导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。4.违约行为：合同双方违反合同其他约定的行为。责任认定标准：合同双方应根据违约行为的性质、影响及损失程度，承担相应的违约责任。示例：合同双方违反保密条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的责任。全文完。2024年度水利设施土方工程承包合同示范文本1本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.定义与解释2.1定义2.2解释原则3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.承包人4.1承包人资质4.2承包人责任4.3承包人义务5.业主5.1业主资质5.2业主责任5.3业主义务6.工程质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任7.工程进度7.1进度计划7.2进度控制7.3进度责任8.工程造价8.1工程造价组成8.2工程造价确定8.3工程造价调整9.支付与结算9.1工程款支付方式9.2工程款支付进度9.3工程款结算10.保险10.1工程保险10.2人员保险10.3保险责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更、解除、终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于2024年度水利设施土方工程承包项目，包括但不限于土方开挖、运输、填筑等工程内容。第二条定义与解释2.1定义（1）“工程”指本合同约定的水利设施土方工程；（2）“承包人”指承担本合同约定工程任务的施工单位；（3）“业主”指委托承包人实施本合同约定工程的单位或个人；（4）“工程量”指根据设计图纸和施工规范计算出的工程所需材料、设备、劳务等的数量。2.2解释原则本合同条款如有歧义，应按照有利于维护国家利益、社会公共利益和合同各方合法权益的原则进行解释。第三条项目概况3.1项目名称2024年度水利设施土方工程3.2项目地点省市县镇3.3项目规模工程总规模为平方米，其中土方开挖立方米，土方填筑立方米。3.4项目工期合同工期为个月，自合同生效之日起计算。第四条承包人4.1承包人资质承包人须具备国家建设行政主管部门核发的相应等级的施工资质证书，并在合同约定的工程范围内具备相应的施工能力。4.2承包人责任承包人应按照合同约定，保质、保量、按期完成工程任务，并对工程质量、安全、进度负责。4.3承包人义务（1）承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工；（2）承包人应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全；（3）承包人应遵守国家有关环境保护、文物保护和节能减排的规定。第五条业主5.1业主资质业主须具备国家建设行政主管部门核发的相应等级的建设单位资质证书，并具备相应的管理能力。5.2业主责任业主应按照合同约定，按时提供施工场地、施工资料，并负责协调解决施工过程中出现的有关问题。5.3业主义务（1）业主应按照合同约定，及时支付工程款；（2）业主应负责办理施工许可证等相关手续；（3）业主应协助承包人解决施工过程中出现的土地、青苗、管线等拆迁问题。第六条工程质量6.1质量标准本工程质量应符合国家现行有关质量标准及设计文件要求。6.2质量检验（1）承包人应按照施工规范进行自检，并做好记录；（2）业主应按照合同约定对工程质量进行监督检查；（3）工程竣工后，双方应共同组织竣工验收，对工程质量进行评定。6.3质量责任（1）承包人应对工程质量承担全部责任；（2）因设计原因造成的质量问题，由设计单位承担相应责任；（3）因业主提供的施工资料不准确造成的质量问题，由业主承担相应责任。第七条工程进度7.1进度计划承包人应根据合同工期编制详细的施工进度计划，并报送业主审批。7.2进度控制（1）承包人应严格按照进度计划进行施工；（2）业主应定期对施工进度进行监督检查，发现问题及时督促承包人解决；（3）因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商解决，并相应调整进度计划。第八条工程造价8.1工程造价组成（1）直接工程费：包括人工费、材料费、机械使用费等；（2）间接费：包括企业管理费、规费、税金等；（3）利润：按合同约定比例计算；（4）其他费用：如设计费、监理费等。8.2工程造价确定（1）根据工程量清单及市场价格；（3）经双方协商一致后确定。8.3工程造价调整（1）因政策调整、市场波动等原因导致材料价格、人工费用等发生变化时，工程造价应相应调整；（2）调整后的工程造价，由双方协商一致后确定。第九条支付与结算9.1工程款支付方式工程款支付方式为分阶段支付，具体支付节点及比例如下：（1）开工前支付合同总价的10%作为预付款；（2）主体结构完成支付合同总价的30%；（3）竣工验收合格后支付合同总价的50%；（4）缺陷责任期满后支付合同总价的10%；（5）保修期满后支付合同总价的10%。9.2工程款支付进度（1）承包人完成工程量清单中相应部分的工作后，向业主提交工程款支付申请；（2）业主在收到承包人提交的支付申请后，应在合同约定的支付时间内支付工程款。9.3工程款结算（1）工程竣工后，双方应按照合同约定进行工程款结算；（2）结算后，如有争议，应在争议解决前暂停支付工程款。第十条保险10.1工程保险（1）承包人应购买建筑工程一切险，保险金额不得低于合同总价；（2）业主应购买第三者责任险，保险金额不得低于合同总价。10.2人员保险（1）承包人应为其施工人员购买意外伤害保险；（2）业主应为其管理人员购买意外伤害保险。10.3保险责任（1）保险责任范围内的事故，由保险公司承担相应赔偿责任；（2）保险责任外的事故，由责任方承担相应赔偿责任。第十一条违约责任11.1违约情形（1）承包人未按合同约定完成工程任务的；（2）业主未按合同约定支付工程款的；（3）一方违反合同约定，给另一方造成损失的；（4）其他违反合同约定的行为。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约金按合同约定比例计算。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十二条争议解决12.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会。12.3争议解决程序（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；（3）仲裁委员会作出的仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。第十三条合同解除13.1合同解除条件（1）一方严重违约，经对方书面通知后仍未纠正的；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行的；（3）合同约定的其他解除条件。13.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）双方应协商解除合同事宜；13.3合同解除后的处理（1）已完工程按合同约定结算；（3）合同解除后，双方应按照约定支付已发生的费用。第十四条合同生效、变更、解除、终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更（1）合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；（2）合同变更不影响已履行部分的效力。14.3合同解除合同解除按照第十三条的规定执行。14.4合同终止（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的情形。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供专业服务、技术支持或执行特定任务的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方等。1.2第三方分类（1）中介方：负责协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同等事宜；（2）监理方：负责对工程进度、质量、安全等进行监督；（3）设计方：负责提供工程设计方案和技术支持；（4）咨询方：负责提供专业咨询意见；（5）检测方：负责对工程质量进行检测。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方提供服务的性质和重要性确定；（2）第三方责任限额不得超过合同总价的%。第三条第三方介入程序3.1介入申请（1）甲乙双方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请；（2）申请内容包括第三方名称、服务内容、责任限额等。3.2介入审批（1）对方收到介入申请后，应在个工作日内予以答复；（2）如同意介入，双方应与第三方签订相应的合作协议。第四条第三方责权利4.1责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量；（2）第三方因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得违反合同约定。4.2权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料；（2）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用；（3）第三方有权参与合同履行过程中的相关会议和活动。4.3利益（1）第三方有权获得合同约定范围内的利益；（2）第三方有权要求甲乙双方按照约定支付服务费用；（3）第三方有权要求甲乙双方为其提供必要的支持和配合。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分（1）甲乙双方应明确第三方的职责范围，避免职责交叉；（2）第三方应按照合同约定，独立履行其职责，不受甲乙双方干预。5.2责任划分（1）第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，由第三方承担责任；（2）因甲乙双方原因导致第三方工作受阻或造成损失，由甲乙双方承担相应责任；（3）第三方在履行合同过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，有权向甲乙双方提出，并由甲乙双方承担相应责任。第六条第三方介入的合同变更6.1合同变更（1）第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况，对合同进行必要的变更；（2）合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。6.2合同终止（1）如第三方介入导致合同无法继续履行，甲乙双方应协商解除合同；第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议，仍按照本合同约定的争议解决方式解决。7.2争议解决机构第三方介入产生的争议，争议解决机构为仲裁委员会。7.3争议解决程序第三方介入产生的争议解决程序，仍按照本合同约定的争议解决程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订证明文件详细要求：包括合同签订日期、地点、双方代表签字等。说明：证明合同已正式生效。2.工程量清单详细要求：详细列出工程量、材料、设备、劳务等。说明：作为工程款结算的依据。3.设计图纸及技术规范详细要求：包括工程图纸、施工规范、验收标准等。说明：指导施工过程，确保工程质量。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、安全措施等。说明：确保施工有序进行，保障施工安全。5.施工进度计划表详细要求：包括各阶段施工时间、完成情况等。说明：监控施工进度，确保工程按期完成。6.工程款支付申请及支付凭证详细要求：包括支付申请、支付凭证、付款日期等。说明：记录工程款支付情况。7.工程质量检验报告详细要求：包括质量检验结果、验收意见等。说明：证明工程质量符合要求。8.工程竣工验收报告详细要求：包括验收时间、验收意见、验收结论等。说明：证明工程已按合同约定完成。9.工程保修期记录详细要求：包括保修期开始时间、结束时间、保修事项等。说明：确保工程在保修期内得到妥善维护。10.第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、服务内容、责任限额等。说明：明确第三方在合同履行过程中的责任和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程任务。责任认定：承包人应承担违约责任，赔偿业主因此遭受的损失。示例：承包人未按期完成工程任务，导致业主损失工期，承包人应赔偿业主相应的损失。2.业主违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：业主应承担违约责任，支付违约金。示例：业主未按期支付工程款，承包人可要求业主支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定履行职责，造成损失。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方未按期完成检测工作，导致工程延期，第三方应赔偿甲乙双方相应的损失。4.不可抗力事件违约行为：因不可抗力事件导致合同无法履行。责任认定：不可抗力事件造成的损失，由甲乙双方协商解决，或按合同约定执行。示例：因地震导致工程无法施工，甲乙双方协商确定延期或调整合同内容。全文完。2024年度水利设施土方工程承包合同示范文本2本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程承包范围3.3承包方式变更4.工程工期4.1工期要求4.2工期调整4.3工期延误责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量纠纷处理6.工程造价6.1工程造价构成6.2工程造价确定6.3工程造价调整7.工程款支付7.1工程款支付方式7.2工程款支付进度7.3工程款支付条件8.保修与维修8.1保修期限8.2保修责任8.3维修费用9.风险责任9.1风险责任划分9.2风险防范措施9.3风险赔偿10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效后的履行14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释权第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方信息甲方名称：________甲方地址：________甲方法定代表人：________甲方联系方式：________1.2合同乙方信息乙方名称：________乙方地址：________乙方法定代表人：________乙方联系方式：________2.工程概况2.1工程名称：2024年度水利设施土方工程2.2工程地点：________2.3工程规模：________2.4工程内容：土方开挖、运输、填筑等3.工程承包方式3.1承包方式：固定总价承包3.2工程承包范围：包括但不限于上述工程内容3.3承包方式变更：未经双方书面同意，不得变更承包方式4.工程工期4.1工期要求：自合同生效之日起，________个月内完成工程4.2工期调整：因不可抗力或其他双方认可的原因，工期可适当调整4.3工期延误责任：因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付________元违约金5.工程质量5.1质量标准：按照国家有关标准和规范执行5.2质量检验：甲方或第三方质量检测机构对工程进行质量检验5.3质量纠纷处理：出现质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼6.工程造价6.1工程造价构成：包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等6.2工程造价确定：依据工程量清单及市场行情确定6.3工程造价调整：因市场价格波动或其他原因，工程造价可按双方约定进行调整7.工程款支付7.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：1）合同签订后________日内，支付合同总价款的________%2）工程完工并经甲方验收合格后________日内，支付合同总价款的________%3）工程保修期满后________日内，支付合同总价款的________%7.2工程款支付进度：按工程进度和节点要求支付7.3工程款支付条件：工程进度达到约定节点，且质量符合要求8.保修与维修8.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，________年内8.2保修责任：在保修期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应负责维修，直至问题解决8.3维修费用：保修期内发生的维修费用，由乙方承担，但甲方另有约定的除外9.风险责任9.1风险责任划分：合同履行过程中，因不可抗力导致工程延误或损失，由双方各自承担；因一方原因导致的风险，由责任方承担9.2风险防范措施：双方应共同采取有效措施，防范合同履行过程中的风险9.3风险赔偿：因一方责任导致另一方遭受损失，责任方应按损失程度进行赔偿10.违约责任1）乙方未按合同约定完成工程2）乙方提供的工程不符合质量标准3）乙方未按时支付工程款4）双方约定的其他违约情形10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿：违约赔偿的具体金额由双方协商确定，或按合同约定执行11.合同解除1）一方违约，另一方有权解除合同2）因不可抗力导致合同无法履行3）双方协商一致解除合同11.2合同解除程序：合同解除前，双方应协商一致，签订书面解除协议11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按约定处理已完成的工程、剩余工程及已付款项等事宜12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼12.2争议解决机构：仲裁委员会或人民法院12.3争议解决程序：按照仲裁委员会或人民法院的有关规定执行13.合同生效13.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自生效13.2合同生效时间：合同签订之日起13.3合同生效后的履行：双方应按照合同约定履行各自的权利和义务14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等14.2合同未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议14.3合同解释权：本合同的解释权归甲方所有第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理等服务的独立法人或其他组织。1）工程监理：对工程质量、进度、安全进行监督和管理2）工程设计咨询：对工程设计提供专业意见3）工程招标代理：协助甲乙双方进行工程招标4）合同管理咨询：对合同条款提供专业咨询和解释5）其他甲乙双方约定的服务15.3第三方介入程序：1）甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项2）甲乙双方共同与第三方签订服务协议3）第三方按照服务协议履行职责16.甲乙方与第三方关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系为独立的服务合同关系，第三方不对甲乙双方直接承担责任。16.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，确保其服务符合甲乙双方的要求。17.第三方责任限额17.1第三方因自身原因导致的服务失误或违约，其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。17.2第三方责任限额应合理确定，以保障甲乙双方的合法权益。18.第三方责任免除18.1因不可抗力导致第三方无法履行服务协议的，第三方不承担责任。18.2因甲乙双方原因导致第