2024年度房地产开发项目分期付款合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发项目分期付款合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目开发商2.4项目总建筑面积2.5项目规划许可证2.6项目预售许可证3.付款方式3.1付款比例3.2付款节点3.3付款方式3.4付款期限3.5逾期付款责任4.付款条件4.1付款条件4.2付款证明4.3付款责任5.质量保证5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保修5.4质量纠纷处理6.工程进度6.1工程进度安排6.2工程进度报告6.3工程进度调整6.4工程进度延误责任7.款项支付7.1款项支付时间7.2款项支付方式7.3款项支付凭证7.4款项支付变更8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效效力12.合同附件12.1合同附件一：付款计划表12.2合同附件二：工程进度计划表12.3合同附件三：其他相关文件13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定14.1其他约定事项14.2不可抗力条款14.3合同变更与补充14.4合同解除与终止14.5合同解除后的处理14.6合同争议解决方式14.7合同签署日期14.8合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称开发商名称：房地产开发有限公司买受人名称：1.2合同双方地址开发商地址：市区路号买受人地址：市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表开发商法定代表人：买受人授权代表：1.4合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称项目名称：花园住宅小区2.2项目地点项目地点：市区路2.3项目开发商项目开发商：房地产开发有限公司2.4项目总建筑面积项目总建筑面积：100000平方米2.5项目规划许可证项目规划许可证编号：规划许字[2023]第0001号2.6项目预售许可证项目预售许可证编号：预售许字[2023]第0002号3.付款方式3.1付款比例首付款比例：30%首付款支付节点：合同签订后5个工作日内3.2付款节点土建主体结构封顶：支付20%竣工验收合格：支付30%房屋交付使用：支付10%3.3付款方式付款方式：银行转账3.4付款期限付款期限：每个付款节点后30个工作日内3.5逾期付款责任逾期付款违约金：按每日万分之五计算，最高不超过合同总价款的10%4.付款条件4.1付款条件付款条件：买受人按合同约定支付相应比例的房款4.2付款证明付款证明：银行转账凭证4.3付款责任买受人承担按期付款的责任，如因买受人原因造成逾期付款，买受人应承担违约责任5.质量保证5.1质量标准质量标准：符合国家相关质量标准及合同约定5.2质量验收质量验收：由买受人、开发商及第三方检测机构共同进行5.3质量保修质量保修：按照国家规定及合同约定进行保修5.4质量纠纷处理质量纠纷处理：由买受人、开发商及第三方检测机构协商解决，协商不成的，可向相关行政部门投诉或提起诉讼6.工程进度6.1工程进度安排工程进度安排：按照合同约定的时间节点进行6.2工程进度报告工程进度报告：开发商每月向买受人提交一次工程进度报告6.3工程进度调整工程进度调整：因不可抗力或其他原因导致工程进度延误的，开发商应及时通知买受人，并协商调整工程进度6.4工程进度延误责任工程进度延误责任：因开发商原因导致工程进度延误，开发商应承担违约责任，并赔偿买受人的损失8.违约责任8.1违约情形买受人未按约定支付房款的开发商未按约定交付房屋的开发商未按约定进行质量保修的开发商未按约定进行工程进度调整的合同约定的其他违约情形8.2违约责任买受人未按约定支付房款的，应向开发商支付逾期付款违约金开发商未按约定交付房屋的，应向买受人支付违约金，并承担买受人的损失开发商未按约定进行质量保修的，应承担保修责任，并赔偿买受人的损失开发商未按约定进行工程进度调整的，应向买受人支付违约金，并承担买受人的损失合同约定的其他违约情形，按合同约定承担相应责任8.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失情况及合同约定确定9.合同解除9.1合同解除条件买受人严重违约的开发商严重违约的合同约定的其他解除条件9.2合同解除程序合同解除前，双方应协商一致协商不成，可向人民法院提起诉讼9.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理已付款项、已交付房屋及未履行完毕的义务10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼10.2争议解决机构争议解决机构：仲裁委员会或人民法院10.3争议解决程序争议解决程序：按照相关法律法规及争议解决机构的规则进行11.合同生效11.1合同生效条件双方签字盖章合同符合法律法规要求11.2合同生效日期合同自双方签字盖章之日起生效11.3合同生效效力合同生效后，对双方具有法律约束力12.合同附件12.1合同附件一：付款计划表包含付款节点、付款比例、付款金额等信息12.2合同附件二：工程进度计划表包含工程进度节点、预计完成时间等信息12.3合同附件三：其他相关文件包含项目规划许可证、预售许可证等文件13.合同签署13.1签署时间合同签署时间为2024年1月1日13.2签署地点合同签署地点为市区路号13.3签署人员开发商代表：买受人代表：14.其他约定14.1其他约定事项合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容合同未尽事宜，由双方协商解决14.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任14.3合同变更与补充合同变更与补充需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议14.4合同解除与终止合同解除与终止按本合同第九条约定执行14.5合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜14.6合同争议解决方式合同争议解决方式按第十条约定执行14.7合同签署日期合同签署日期为2024年1月1日14.8合同生效日期合同生效日期为2024年1月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同约定事项而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理单位等。15.2第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方服务内容和风险程度确定。15.3第三方责权利第三方在合同履行过程中的责权利如下：1.责任：第三方应按照合同约定提供专业服务，确保服务质量符合约定标准。2.权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其服务。3.利益：第三方有权获得合同约定的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明第三方与甲乙双方的关系为独立服务关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。第三方在履行服务过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的沟通甲乙双方应保持与第三方之间的良好沟通，确保第三方能够及时了解合同履行情况。16.2甲乙双方对第三方的监督甲乙双方有权对第三方的服务进行监督，包括但不限于服务质量、进度、费用等。16.3第三方对甲乙双方的责任第三方在履行服务过程中，如因自身原因导致服务质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的情形项目评估工程监理合同审核纠纷调解其他经甲乙双方约定的第三方介入情形17.2第三方介入的程序甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项双方签订第三方服务协议，明确第三方责任、权利和利益第三方按照协议约定履行服务甲乙双方对第三方服务进行监督和评价18.第三方服务协议的签订18.1协议签订时间第三方服务协议应在合同签订后，甲乙双方协商一致后签订。18.2协议签订地点第三方服务协议签订地点为市区路号。18.3协议签订人员甲乙双方授权代表及第三方代表。19.第三方服务费用的支付19.1支付方式第三方服务费用按合同约定支付，支付方式为银行转账。19.2支付时间第三方服务费用在第三方完成服务并经甲乙双方确认后支付。19.3支付凭证第三方服务费用支付凭证为银行转账凭证。20.第三方服务协议的终止20.1终止条件第三方服务协议的终止条件包括但不限于：1.合同终止2.第三方服务期限届满3.第三方服务不符合约定标准，经甲乙双方协商无法解决20.2终止程序第三方服务协议的终止程序按协议约定执行。20.3终止后果第三方服务协议终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.付款计划表要求：详细列出每个付款节点的具体金额、时间及付款条件。说明：付款计划表作为合同附件，用于明确双方付款的详细安排。2.工程进度计划表要求：详细列出每个工程进度节点的具体内容、预计完成时间及验收标准。说明：工程进度计划表作为合同附件，用于明确工程进度安排和验收标准。3.项目规划许可证要求：提供项目规划许可证原件或复印件。说明：项目规划许可证作为合同附件，用于证明项目合法性。4.项目预售许可证要求：提供项目预售许可证原件或复印件。说明：项目预售许可证作为合同附件，用于证明项目具备预售条件。5.第三方服务协议要求：详细列出第三方服务内容、责任、权利和利益。说明：第三方服务协议作为合同附件，用于明确第三方介入的具体事项和双方的权利义务。6.质量验收报告要求：提供质量验收报告原件或复印件。说明：质量验收报告作为合同附件，用于证明工程质量符合约定标准。7.工程进度报告要求：每月提交工程进度报告，包括工程进度、存在问题及解决方案。说明：工程进度报告作为合同附件，用于跟踪工程进度和解决问题。8.争议解决协议要求：详细列出争议解决方式、机构和程序。说明：争议解决协议作为合同附件，用于明确争议解决的具体方式。说明二：违约行为及责任认定：1.买受人未按约定支付房款责任认定：买受人应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为每日万分之五。示例：买受人应在合同签订后5个工作日内支付首付款，如未按期支付，则每日按首付款金额的万分之五支付违约金。2.开发商未按约定交付房屋责任认定：开发商应支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。示例：开发商应在合同约定的交付日期前完成房屋交付，如未按期交付，则每日按合同总价款的千分之五支付违约金。3.开发商未按约定进行质量保修责任认定：开发商应承担保修责任，并赔偿买受人的损失。示例：开发商在房屋交付后，发现房屋存在质量问题，应负责维修或赔偿买受人的损失。4.开发商未按约定进行工程进度调整责任认定：开发商应支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。示例：开发商在工程进度延误时，应向买受人支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的千分之五。5.第三方未按约定提供专业服务责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。示例：第三方在提供评估服务时，若评估结果与实际情况不符，应承担违约责任，并赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024年度房地产开发项目分期付款合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.出让人信息1.2.承让人信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地址2.3.项目规模2.4.项目类型2.5.项目审批手续3.项目分期付款方式3.1.分期付款比例3.2.分期付款期限3.3.付款时间节点3.4.付款方式4.付款条件4.1.付款前提条件4.2.付款保障措施4.3.付款违约责任5.付款金额及支付方式5.1.付款金额5.2.付款时间5.3.支付方式5.4.付款凭证6.付款进度及验收6.1.付款进度6.2.验收标准6.3.验收程序6.4.验收期限7.付款争议解决7.1.争议解决方式7.2.争议解决程序7.3.争议解决期限8.付款保证金8.1.保证金金额8.2.保证金缴纳时间8.3.保证金退还条件9.付款变更及调整9.1.付款变更条件9.2.付款调整方式9.3.付款调整程序10.付款终止及解除10.1.付款终止条件10.2.付款解除程序10.3.付款解除后果11.保密条款11.1.保密信息范围11.2.保密义务11.3.违约责任12.违约责任12.1.违约情形12.2.违约责任承担12.3.违约责任赔偿13.合同解除及终止13.1.合同解除条件13.2.合同终止程序13.3.合同终止后果14.其他约定事项14.1.法律适用14.2.争议解决14.3.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.出让人信息1.1.1.出让人名称1.1.2.出让人法定代表人1.1.3.出让人注册地址1.1.4.出让人联系方式1.2.承让人信息1.2.1.承让人名称1.2.2.承让人法定代表人1.2.3.承让人注册地址1.2.4.承让人联系方式2.项目概况2.1.项目名称2.1.1.项目全称2.1.2.项目简称2.2.项目地址2.2.1.项目具体位置2.2.2.项目周边环境2.3.项目规模2.3.1.项目占地面积2.3.2.项目总建筑面积2.4.项目类型2.4.1.项目性质2.4.2.项目用途2.5.项目审批手续2.5.1.项目立项批复2.5.2.项目规划许可证2.5.3.项目施工许可证3.项目分期付款方式3.1.分期付款比例3.1.1.首付款比例3.1.2.首付时间节点3.1.3.后续付款比例3.1.4.后续付款时间节点3.2.分期付款期限3.2.1.总付款期限3.2.2.每期付款期限3.3.付款时间节点3.3.1.首付款时间节点3.3.2.后续付款时间节点3.4.付款方式3.4.1.付款银行3.4.2.付款账户4.付款条件4.1.付款前提条件4.1.1.项目审批手续齐全4.1.2.承让人具备支付能力4.2.付款保障措施4.2.1.保证金制度4.2.2.付款担保4.3.付款违约责任4.3.1.逾期付款违约金4.3.2.付款不合规责任5.付款金额及支付方式5.1.付款金额5.1.1.首付款金额5.1.2.后续付款金额5.2.付款时间5.2.1.首付款时间5.2.2.后续付款时间5.3.支付方式5.3.1.银行转账5.3.2.支票支付5.4.付款凭证5.4.1.付款凭证类型5.4.2.付款凭证审核6.付款进度及验收6.1.付款进度6.1.1.首付款进度6.1.2.后续付款进度6.2.验收标准6.2.1.验收项目6.2.2.验收标准6.3.验收程序6.3.1.验收组织6.3.2.验收流程6.4.验收期限6.4.1.验收时间6.4.2.验收期限7.付款争议解决7.1.争议解决方式7.1.1.协商解决7.1.2.仲裁解决7.2.争议解决程序7.2.1.协商程序7.2.2.仲裁程序7.3.争议解决期限7.3.1.协商期限7.3.2.仲裁期限8.付款保证金8.1.保证金金额8.1.1.保证金总额8.1.2.保证金比例8.2.保证金缴纳时间8.2.1.首次缴纳时间8.2.2.后续缴纳时间8.3.保证金退还条件8.3.1.付款完成8.3.2.合同解除或终止9.付款变更及调整9.1.付款变更条件9.1.1.项目进度调整9.1.2.政策法规变化9.2.付款调整方式9.2.1.调整比例9.2.2.调整时间节点9.3.付款调整程序9.3.1.调整通知9.3.2.调整确认10.付款终止及解除10.1.付款终止条件10.1.1.项目完成10.1.2.付款义务履行完毕10.2.付款解除程序10.2.1.解除通知10.2.2.解除确认10.3.付款解除后果10.3.1.付款结算10.3.2.保证金退还11.保密条款11.1.保密信息范围11.1.1.项目商业信息11.1.2.技术秘密11.2.保密义务11.2.1.保密期限11.2.2.保密措施11.3.违约责任11.3.1.违约金11.3.2.损害赔偿12.违约责任12.1.违约情形12.1.1.逾期付款12.1.2.付款不合规12.1.3.保密信息泄露12.2.违约责任承担12.2.1.违约金12.2.2.损害赔偿12.3.违约责任赔偿12.3.1.赔偿金额12.3.2.赔偿期限13.合同解除及终止13.1.合同解除条件13.1.1.双方协商一致13.1.2.违约导致合同无法履行13.2.合同终止程序13.2.1.解除通知13.2.2.解除确认13.3.合同终止后果13.3.1.付款结算13.3.2.保证金退还14.其他约定事项14.1.法律适用14.1.1.合同适用法律14.1.2.法律变更影响14.2.争议解决14.2.1.争议解决方式14.2.2.争议解决地点14.3.合同生效日期14.3.1.合同签署日期14.3.2.合同生效日期第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1.第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意引入的，为合同履行提供协助或服务的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的条件2.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订补充协议。2.2.第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、降低成本或解决合同履行中的特定问题。3.第三方责任限额3.1.第三方的责任限额应根据其提供的协助或服务的性质、范围和风险进行合理确定。3.2.第三方的责任限额应在补充协议中明确约定，并不得超过合同总额的某一比例。4.第三方责权利4.1.第三方享有根据补充协议约定提供协助或服务的权利。4.2.第三方承担因提供协助或服务而产生的相应责任。4.3.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。5.第三方与其他各方的划分说明5.1.第三方与甲乙双方之间的关系由补充协议约定，第三方不参与甲乙双方原有的权利义务关系。5.2.第三方与甲乙双方在合同履行过程中的争议，应通过协商解决；协商不成的，可按补充协议中约定的争议解决方式解决。6.第三方介入的额外条款及说明6.1.第三方介入后，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，确保合同履行顺利进行。6.2.第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方的合法权益不受侵害，并承担相应的法律责任。6.3.第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并列入合同成本。7.第三方介入的程序7.1.甲乙双方协商确定引入第三方，并签订补充协议。7.2.第三方根据补充协议的约定，提供相应的协助或服务。7.3.第三方协助或服务完成后，甲乙双方应进行验收，并确认第三方履约情况。7.4.第三方介入期间，甲乙双方应定期向对方报告工作进展，确保合同履行进度。8.第三方介入的变更及解除8.1.第三方介入期间，如遇特殊情况需变更或解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订变更或解除协议。8.2.变更或解除第三方介入后，甲乙双方应重新确定合同履行方式和责任分配。9.第三方介入的保密条款9.1.第三方介入期间，甲乙双方及第三方应遵守保密协议，对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息进行保密。9.2.保密期限自合同签订之日起计算，直至合同履行完毕。10.第三方介入的争议解决10.1.第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决。10.2.协商不成的，可按补充协议中约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目审批文件附件1：项目立项批复附件2：项目规划许可证附件3：项目施工许可证附件4：项目用地批准文件2.付款凭证附件5：首付款转账凭证附件6：后续付款转账凭证附件7：付款收据3.验收报告附件8：项目验收报告附件9：单项工程验收报告4.付款保证金附件10：保证金缴纳凭证附件11：保证金退还凭证5.补充协议附件12：第三方介入补充协议附件13：合同变更协议附件14：合同解除协议6.保密协议附件15：保密协议7.争议解决文件附件16：争议解决协议附件17：仲裁裁决书附件18：法院判决书附件详细要求和说明：所有附件均需加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。附件内容应真实、完整、清晰，与合同内容一致。附件应由双方各执一份，并妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.付款违约违约行为：逾期付款、付款金额不足、付款不合规。责任认定：逾期付款应支付违约金，违约金按每日万分之五计算；付款金额不足应补足差额；付款不合规应承担相应法律责任。示例：若承让人未按时支付首付款，则每日应向出让人支付违约金，直至支付完毕。2.验收违约违约行为：未按约定时间进行验收、验收不合格。责任认定：未按时验收应支付违约金，违约金按每日万分之五计算；验收不合格应承担修复责任，修复费用由责任方承担。示例：若承让人未在约定时间内进行项目验收，则每日应向出让人支付违约金，直至验收完成。3.保密违约违约行为：泄露保密信息、违反保密协议。责任认定：泄露保密信息应承担相应法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若第三方在介入过程中泄露了项目商业秘密，则应承担赔偿责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。4.第三方介入违约违约行为：第三方未按补充协议约定提供协助或服务、第三方提供的服务不符合约定。责任认定：第三方未按约定提供协助或服务应承担相应违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；第三方提供的服务不符合约定应承担修复责任，修复费用由责任方承担。示例：若第三方未按补充协议约定提供的服务质量不达标，则应承担修复责任，修复费用由责任方承担。全文完。2024年度房地产开发项目分期付款合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地址2.3项目规模2.4项目性质3.付款方式3.1付款比例3.2付款节点3.3付款金额4.付款期限4.1付款起始日期4.2付款结束日期4.3违约责任5.付款条件5.1付款条件说明5.2付款证明文件6.付款流程6.1付款申请6.2付款审批6.3付款执行7.付款变更7.1付款变更原因7.2付款变更流程7.3付款变更通知8.付款争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.项目进度与付款9.1项目进度要求9.2付款进度对应项目进度9.3项目进度变更10.项目验收与交付10.1验收标准10.2验收流程10.3交付条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件12.3不可抗力处理13.合同解除13.1解除条件13.2解除流程13.3解除通知14.合同终止与效力14.1合同终止条件14.2合同终止流程14.3合同效力延续第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：______甲方地址：______甲方联系人：______甲方联系电话：______1.2乙方基本信息乙方名称：______乙方地址：______乙方联系人：______乙方联系电话：______2.项目概述2.1项目名称：______2.2项目地址：______2.3项目规模：______（平方米/公顷等）2.4项目性质：______3.付款方式3.1付款比例：首付款比例：______%中间付款比例：______%尾付款比例：______%3.2付款节点：首付款节点：项目开工后______日内中间付款节点：根据项目进度分期支付，具体节点见附件尾付款节点：项目竣工验收合格后______日内3.3付款金额：首付款金额：______元中间付款金额：根据项目进度分期支付，具体金额见附件尾付款金额：______元4.付款期限4.1付款起始日期：______4.2付款结束日期：______4.3违约责任：甲方未按时付款，应向乙方支付______的违约金乙方未按时付款，应向甲方支付______的违约金5.付款条件5.1付款条件说明：乙方收到甲方按约定支付的款项后，应在______日内向甲方开具相应的发票5.2付款证明文件：付款证明文件包括但不限于银行汇款凭证、转账记录等6.付款流程6.1付款申请：甲方在付款节点前______日内向乙方提出付款申请6.2付款审批：乙方收到甲方付款申请后，应在______日内完成审批6.3付款执行：乙方在审批通过后，应在______日内将款项支付给甲方7.付款变更7.1付款变更原因：因项目进度调整、政策变动等非甲方原因导致的付款变更7.2付款变更流程：甲方提出付款变更申请，乙方进行审核双方协商确定新的付款方案甲方按照新的付款方案支付款项7.3付款变更通知：乙方在确定新的付款方案后，应在______日内向甲方发出付款变更通知8.付款争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼8.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院8.3争议解决期限双方应在争议发生后______日内协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼9.项目进度与付款9.1项目进度要求甲方应确保项目按约定的进度进行施工，具体进度安排详见附件9.2付款进度对应项目进度付款进度将根据项目进度情况进行调整，确保资金使用的合理性和安全性9.3项目进度变更如项目进度发生变更，甲方应及时通知乙方，并经双方协商一致后调整付款计划10.项目验收与交付10.1验收标准项目验收标准应符合国家相关法律法规及行业标准具体验收标准详见附件10.2验收流程验收前，甲方应通知乙方进行验收乙方应在收到通知后______日内进行验收10.3交付条件项目达到约定的验收标准且无争议后，甲方应向乙方办理交付手续11.违约责任11.1违约情形甲方未按约定支付款项乙方未按约定完成项目建设双方约定的其他违约情形11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约责任追究违约责任追究由受损害方提出，违约方应在收到通知后______日内予以处理12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等12.2不可抗力事件具体不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、战争、政府禁令等12.3不可抗力处理发生不可抗力事件后，双方应及时协商解决合同履行问题，如合同无法继续履行，应按相关规定处理13.合同解除13.1解除条件双方协商一致因不可抗力导致合同无法履行一方严重违约13.2解除流程提出解除方应书面通知对方双方应在收到通知后______日内确认解除合同13.3解除通知解除通知应以书面形式发出，并注明解除原因14.合同终止与效力14.1合同终止条件合同期限届满合同解除双方协商一致终止合同14.2合同终止流程合同终止后，双方应进行合同终止手续的办理14.3合同效力延续合同终止不影响双方在合同履行过程中形成的权利和义务的效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，参与合同履行或提供相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在协助甲乙双方更好地履行合同义务，提高项目效率，确保项目质量。16.第三方介入类型16.1中介方中介方是指在甲乙双方之间提供信息、沟通、协调等服务的第三方。16.2咨询机构咨询机构是指在项目实施过程中提供专业咨询意见的第三方。16.3监理单位监理单位是指在项目实施过程中对工程质量、进度、安全等进行监督检查的第三方。16.4供应商供应商是指向甲