外墙砖面分包协议书

外墙砖面分包协议书合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章分包范围和施工内容3.1分包范围3.2施工内容3.3分包工程的施工标准和质量要求第四章施工组织和管理4.1分包方的施工组织和管理4.2总包方的支持和协调4.3工程进度和工期要求第五章材料和设备5.1分包方提供的材料和设备5.2总包方提供的材料和设备5.3材料和设备的质量要求第六章工程质量和验收6.1工程质量标准6.2验收程序和时间6.3工程质量问题的处理第七章工程款项7.1付款方式7.2工程进度款的支付7.3竣工结算7.4款项的支付和退还第八章违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任8.3不可抗力因素的影响第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁和诉讼的适用9.3争议解决的时间限制第十章合同的转让和分包10.1合同的转让10.2分包的限制和要求第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限11.3保密信息的泄露后果第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章其他条款13.1合同的签订地13.2合同的签订日期13.3合同的副本第十四章附件14.1附件清单14.2附件的生效和替换合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据本协议是根据甲乙双方的协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，共同签订的外墙砖面分包协议书。1.2协议各方的权利和义务甲乙双方应严格履行本协议约定的权利和义务，并应遵守国家的法律、法规。1.3协议的生效、变更和解除本协议自双方签字盖章之日起生效，变更或解除本协议应经双方协商一致，并签订书面文件。第二章工程概述2.1工程名称本协议所涉及的工程名称为：________________。2.2工程地点本协议所涉及的工程地点为：________________。2.3工程规模本协议所涉及的工程规模为：________________。2.4工程内容本协议所涉及的工程内容为：________________。第三章分包范围和施工内容3.1分包范围分包范围包括：________________。3.2施工内容施工内容包括：________________。3.3分包工程的施工标准和质量要求分包工程的施工标准和质量要求按照本协议约定的标准执行。第四章施工组织和管理4.1分包方的施工组织和管理分包方应按照施工组织设计进行施工，并确保施工安全、文明。4.2总包方的支持和协调总包方应提供必要的支持和协调，确保分包工程的顺利进行。4.3工程进度和工期要求分包方应按照总包方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。第五章材料和设备5.1分包方提供的材料和设备分包方应按照设计文件和合同约定提供材料和设备，并保证其质量。5.2总包方提供的材料和设备总包方应按照设计文件和合同约定提供材料和设备，并保证其质量。5.3材料和设备的质量要求分包方和总包方提供的材料和设备应符合国家相关标准和质量要求。第六章工程质量和验收6.1工程质量标准本协议所涉及的工程质量标准按照：________________执行。6.2验收程序和时间工程验收程序和时间按照：________________执行。6.3工程质量问题的处理工程质量问题的处理按照：________________执行。第七章工程款项7.1付款方式工程款项的付款方式按照：________________执行。7.2工程进度款的支付工程进度款的支付按照：________________执行。7.3竣工结算竣工结算按照：________________执行。7.4款项的支付和退还款项的支付和退还按照：________________执行。第八章违约责任8.1分包方的违约责任分包方未能按照约定完成工程或违反本协议的其他条款，应承担相应的违约责任。8.2总包方的违约责任总包方未能按照约定提供材料、设备或违反本协议的其他条款，应承担相应的违约责任。8.3不可抗力因素的影响由于不可抗力因素导致无法履行或部分履行本协议，双方应协商解决。第九章争议解决9.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁和诉讼的适用双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起30日内提交仲裁或诉讼，否则视为放弃争议权利。第十章合同的转让和分包10.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本协议转让给第三方。10.2分包的限制和要求分包必须按照本协议的约定进行，分包合同不得违背本协议的原则和条款。第十一章保密条款11.1保密信息的定义保密信息包括本协议的内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。11.3保密信息的泄露后果泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方应友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三章其他条款13.1合同的签订地本协议签订地为：________________。13.2合同的签订日期本协议签订日期为：________________。13.3合同的副本双方各执一份副本，具有同等法律效力。第十四章附件14.1附件清单附件清单列明：________________。14.2附件的生效和替换附件的修改、补充或替换应经双方书面确认，方为有效。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明15.1甲方指令的变更甲方有权根据工程实际情况变更施工内容、工程进度和质量要求。乙方应根据甲方的变更指令及时调整施工计划，确保工程顺利进行。15.2甲方监督和检查甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合约定标准。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。15.3甲方提供的条件甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。若因甲方提供的条件不足导致工程受到影响，甲方应承担相应责任。15.4甲方支付义务甲方应按照本协议约定的付款方式和进度及时支付工程款项。若甲方逾期支付，应按照逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明16.1乙方施工质量的保障乙方应按照本协议约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合设计文件和合同要求。若工程质量不符合约定，乙方应承担返工、修复等费用。16.2乙方施工进度的保障乙方应确保工程按照约定的进度计划顺利进行。若乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。16.3乙方材料和设备的提供乙方应按照本协议约定的材料和设备要求提供合格的材料和设备。若乙方提供的材料和设备不符合质量要求，乙方应承担更换、修复等费用。16.4乙方的保密义务乙方应对在施工过程中获得的甲方保密信息予以保密，不得泄露给第三方。若乙方泄露甲方保密信息，乙方应承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明17.1第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷。17.2第三方中介的调解结果第三方中介提出的调解结果对甲方和乙方具有约束力。甲方和乙方应按照调解结果履行合同约定的义务。17.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。若一方对调解结果不服，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在调解过程中获得的甲方和乙方的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。若第三方中介泄露甲方和乙方的保密信息，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工组织设计3.材料和设备清单4.工程进度计划5.付款凭证6.工程验收报告7.争议调解协议二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定提供施工场地、水电供应等条件，导致乙方无法正常施工。2.甲方未能按照约定支付工程款项，逾期超过约定的期限。3.乙方未能按照约定完成工程，或工程质量不符合约定的标准。4.乙方未能按照约定的进度计划进行施工，导致工程延期。5.乙方提供的材料和设备不符合质量要求。6.甲方或乙方泄露对方提供的保密信息。7.第三方中介未能公正、公平地履行调解、协调职责。三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.保密信息：指合同履行过程中涉及的技术资料、商业秘密等双方约定予以保密的信息。4.争议调解：通过第三方中介对合同争议进行调解，以达成双方都能接受的解决方案。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到设计变更，应及时与甲方沟通，根据变更指令调整施工计划。2.甲方逾期支付工程款项，乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期付款的违约金。3.工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求进行返工、修复，并承担相关费用。4.工程进度延误，