房屋建筑安全施工合同

房屋建筑安全施工合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程性质第三章合同主体3.1甲方（建设单位）3.2乙方（施工单位）第四章施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工工艺第五章合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3价格调整第六章施工期限6.1工期约定6.2工期顺延6.3提前完工奖励第七章质量与检验7.1质量标准7.2质量监督7.3质量验收第八章安全生产8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理第九章材料供应9.1材料种类9.2材料质量9.3材料供应时间第十章违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决时效11.3诉讼管辖第十二章合同的变更、解除与终止12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止第十三章其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权保护第十四章合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同解除合同编号：房屋建筑安全施工合同第一章总则1.1合同当事人甲方：____________（建设单位全称）乙方：____________（施工单位全称）1.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致签订。1.3合同宗旨确保房屋建筑安全施工，保证工程质量，按时完成工程，共同维护双方的合法权益。第二章工程概况2.1工程地点____________（工程具体地点）2.2工程规模____________（工程规模描述）2.3工程性质____________（工程性质描述）第三章合同主体3.1甲方（建设单位）甲方负责提供施工场地、办理相关手续、支付合同价款及履行合同约定的其他义务。3.2乙方（施工单位）乙方负责按照合同约定进行施工、保证工程质量、安全施工及履行合同约定的其他义务。第四章施工内容4.1施工范围____________（施工范围详细描述）4.2施工标准____________（施工标准要求）4.3施工工艺____________（施工工艺要求）第五章合同价款5.1合同总价本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。5.2付款方式合同价款支付方式为：____________（支付方式，如：分期支付、一次性支付等）。5.3价格调整价格调整方式为：____________（价格调整方式，如：固定价格、变动价格等）。第六章施工期限6.1工期约定本工程计划开工日期为：____________年____________月____________日，计划竣工日期为：____________年____________月____________日。6.2工期顺延工期顺延的条件为：____________（工期顺延的条件，如：不可抗力、甲方原因等）。6.3提前完工奖励提前完工奖励的条款为：____________（提前完工奖励的条款，如：提前完工奖励金额、计算方式等）。第八章安全生产8.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。8.2安全防护措施乙方应采取必要的安全防护措施，保护施工现场的工作人员和甲方的财产免受损害。8.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关规定及时处理。第九章材料供应9.1材料种类乙方应按照合同约定的材料种类和质量要求供应施工所需材料。9.2材料质量乙方应保证供应的材料质量符合国家标准和合同要求。9.3材料供应时间乙方应按照施工进度和甲方要求及时供应材料。第十章违约责任10.1甲方违约责任甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。10.2乙方违约责任乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。10.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式，按照合同约定和国家相关法律法规执行。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2争议解决时效双方应在争议发生之日起___日内协商解决；协商无果的，应在___日内向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3诉讼管辖诉讼管辖地点为：____________（人民法院管辖地点）。第十二章合同的变更、解除与终止12.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同解除的条件和程序，按照双方约定和国家相关法律法规执行。12.3合同终止合同终止的条件和程序，按照双方约定和国家相关法律法规执行。第十三章其他约定13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。13.2广告宣传乙方在使用本工程作为广告宣传时，应得到甲方的书面同意。13.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得使用对方的商标、专利等技术成果未经授权。第十四章合同的生效、修改和解除14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同修改合同修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。14.3合同解除合同解除的条件和程序，按照双方约定和国家相关法律法规执行。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________年____________月____________日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程设计变更甲方如需对工程设计进行变更，应提前至少___天通知乙方，并在变更后___天内提供变更后的设计图纸及相关资料。乙方应根据变更后的设计图纸及相关资料，及时调整施工计划，并承担因设计变更产生的额外费用。附加条款二：工程延期如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担因延期产生的额外费用，包括但不限于乙方人员窝工费、材料保管费等。延期时间的计算，按照实际延期天数计算。附加条款三：工程质量保修乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为___年。在保修期限内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后___天内到达现场进行修复，并承担修复产生的全部费用。附加条款四：安全生产管理甲方应按照国家和地方安全生产法律法规的要求，对施工现场进行安全生产管理，确保施工现场的安全生产。甲方应定期对乙方进行安全生产培训，提高乙方的安全生产意识。附加条款五：环境保护甲方应按照国家和地方环境保护法律法规的要求，对施工现场进行环境保护，确保施工现场的环境卫生。甲方应定期对乙方进行环境保护培训，提高乙方的环境保护意识。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：材料供应乙方应按照甲方要求的时间、地点、数量和质量，供应施工所需材料。如乙方未能按时供应材料，造成工期延误的，乙方应承担由此产生的违约责任。附加条款二：施工质量乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担重新施工产生的费用。附加条款三：施工安全乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全。如乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担由此产生的全部责任。附加条款四：工程变更如甲方要求对工程进行变更，乙方应根据变更后的设计图纸及相关资料，及时调整施工计划，并承担因工程变更产生的额外费用。附加条款五：工程验收工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行工程验收。如工程验收不合格，乙方应承担由此产生的整改费用，并重新进行验收。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介服务费用第三方中介在提供服务过程中，应向甲方和乙方明确收取的服务费用。如第三方中介未明确收取服务费用，甲方和乙方有权拒绝支付。附加条款二：中介责任第三方中介在提供服务过程中，应严格按照合同约定和国家法律法规，履行中介职责。如第三方中介未能履行职责，导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附加条款三：中介变更附加条款四：中介保密义务第三方中介应对合同内容和双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意，不得泄露。如第三方中介违反保密义务，导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附加条款五：中介服务期限第三方中介的服务期限自合同生效之日起计算，服务期限为___年。如服务期限届满，甲方和乙方有权选择是否继续委托第三方中介提供服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸及相关资料2.施工方案和施工进度计划3.安全生产管理制度4.环境保护措施计划5.材料供应清单及相关质量证明文件6.工程质量保修条款7.工程验收标准和方法8.安全事故应急预案9.知识产权保护承诺书10.保密协议11.第三方中介服务合同12.变更协议13.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，不按期支付合同价款或变更设计导致乙方施工困难。2.乙方未按设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，导致工程质量问题。3.乙方未按约定时间供应材料，造成工期延误。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方。5.第三方中介未按约定提供服务，导致甲方和乙方损失。6.任何一方未履行合同保密义务，泄露对方商业秘密。三、法律名词及解释：1.合同价款：指双方约定的工程总造价，包括工程成本、利润及税金等。2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。3.安全生产管理：指在施工过程中，对人员、设备、材料等进行安全保护措施的管理活动。4.环境保护：指在施工过程中，对施工现场及周围环境进行保护，防止污染和破坏。5.知识产权保护：指对施工过程中涉及的专利、商标、著作权等知识产权进行保护。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误，乙方应与甲方沟通，协商顺延工期，并制定相应的措施。2.遇到材料供应问题，乙方应立即通知甲方，甲方应协助乙方解决材料供应问题。3.遇到安全