标准劳务分包合同书范本

标准劳务分包合同书范本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的有效性第二章劳务分包范围与内容2.1劳务分包项目2.2分包工程的施工标准2.3分包工程的交付时间第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.2价格调整3.3支付方式与时间第四章劳务分包方的义务与责任4.1分包方的义务4.2分包方的责任4.3分包方的权利第五章总包方的义务与责任5.1总包方的义务5.2总包方的责任5.3总包方的权利第六章施工管理与协调6.1施工组织与管理6.2施工协调与沟通6.3施工变更与调整第七章质量与检验7.1施工质量标准7.2质量检验与验收7.3质量问题的处理第八章安全与环境保护8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环境保护措施第九章违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁与诉讼10.3争议解决的时效第十一章解除与终止11.1合同的解除11.2合同的终止11.3解除与终止后的处理第十二章一般条款12.1保密条款12.2广告与宣传12.3不可抗力第十三章附则13.1合同的生效13.2合同的修改与补充13.3合同的解除与终止第十四章附件14.1分包工程图纸14.2分包工程量清单14.3相关法律法规合同编号：STD_LABOR_SUB_CONTRACT_001第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所用词语，如“甲方”、“乙方”、“分包工程”等，除非文中另有定义，否则均按本章1.1.1款的定义解释。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的有效性本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二章劳务分包范围与内容2.1劳务分包项目2.1.1乙方同意按照甲方的要求，完成分包工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。2.1.2分包工程的详细工作内容见附件一。2.2分包工程的施工标准2.2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量。2.2.2分包工程的施工标准见附件二。2.3分包工程的交付时间2.3.1乙方应按照合同约定的时间完成分包工程的施工，并通过验收。2.3.2分包工程的交付时间见附件三。第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.1.1乙方向甲方提供的分包工程报价见附件四，该报价为本合同的定价依据。3.1.2乙方应按照合同约定的价格完成分包工程。3.2价格调整3.2.1除合同约定的价格外，未经甲方同意，乙方不得擅自调整分包工程的价格。3.2.2价格调整的具体事项见附件五。3.3支付方式与时间3.3.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付分包工程的价款。3.3.2支付方式与时间见附件六。第四章劳务分包方的义务与责任4.1分包方的义务4.1.1乙方应按照合同约定完成分包工程的施工。4.1.2乙方应保证分包工程的质量，确保分包工程通过验收。4.2分包方的责任4.2.1乙方对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。4.2.2乙方对分包工程在保修期内出现的质量问题负责维修或更换。4.3分包方的权利4.3.1乙方有权按照合同约定获得支付。4.3.2乙方对分包工程的施工过程享有管理权。第五章总包方的义务与责任5.1总包方的义务5.1.1甲方应按照合同约定向乙方支付分包工程的价款。5.1.2甲方应协助乙方解决分包工程施工中的问题，提供必要的条件。5.2总包方的责任5.2.1甲方对分包工程的设计、采购等承担全部责任。5.2.2甲方对分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。5.3总包方的权利5.3.1甲方对分包工程的施工过程享有监督权。5.3.2甲方对分包工程的交付时间享有要求权。第六章施工管理与协调6.1施工组织与管理6.1.1乙方应按照合同约定组织施工，确保分包工程的顺利进行。6.1.2乙方应向甲方报告施工进展情况，及时沟通施工中出现的问题。6.2施工协调与沟通6.2.1甲方、乙方应建立有效的沟通机制，确保分包工程的顺利进行。6.2.2甲方、乙方应相互配合，共同解决施工中出现的问题。6.3施工变更与调整6.3.1甲方、乙方应就分包工程的变更或调整协商一致，并签订补充协议。6.3.2施工变更与调整的具体事项见附件七。第八章质量与检验8.1施工质量标准8.1.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保分包工程的质量。8.1.2分包工程的施工质量标准见附件八。8.2质量检验与验收8.2.1乙方应按照合同约定对分包工程进行自检，确保工程质量符合标准。8.2.2甲方应按照合同约定对分包工程进行验收，确认工程质量。8.3质量问题的处理8.3.1乙方对分包工程的质量问题负责修复或更换，并承担相应费用。8.3.2质量问题的处理应按照合同约定和国家相关法规进行。第九章安全与环境保护8.1安全生产要求8.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规定。8.1.2乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工安全意识。8.2安全事故的处理8.2.1乙方发生安全事故时，应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。8.2.2安全事故的处理应按照国家相关法律法规和合同约定进行。8.3环境保护措施8.3.1乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。8.3.2乙方应对施工过程中的废弃物进行妥善处理，防止污染环境。第十章违约责任9.1分包方的违约责任9.1.1乙方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任。9.1.2乙方未按照合同约定保证工程质量的，应承担违约责任。9.2总包方的违约责任9.2.1甲方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任。9.2.2甲方未按照合同约定提供施工条件的，应承担违约责任。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照合同约定和国家相关法律法规承担赔偿责任。第十一章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼10.2.1双方同意仲裁作为解决争议的方式，仲裁委员会应由双方共同选定。10.2.2诉讼应在合同签订地人民法院提起。10.3争议解决的时效10.3.1双方对争议的解决应在知道或应当知道权益受到侵害之日起一年内提出。第十二章一般条款11.1保密条款11.1.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。11.1.2保密条款的具体内容见附件九。11.2广告与宣传11.2.1未经对方书面同意，任何一方不得在合同履行过程中进行与对方有关的广告和宣传。11.2.2广告与宣传的具体规定见附件十。11.3不可抗力11.3.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。11.3.2不可抗力的具体定义和处理方式见附件十一。第十三章附则12.1合同的生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的副本应具有同等法律效力。12.2合同的修改与补充12.2.1合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式作出。12.2.2修改与补充的内容与本合同具有同等法律效力。12.3合同的解除与终止12.3.1双方同意合同的解除与终止应符合国家相关法律法规和合同约定。12.3.2解除与终止后的处理应按照合同约定和国家相关法律法规进行。第十四章附件13.1分包工程图纸13.1.1附件十二为本合同的分包工程图纸。13.2分包工程量清单13.2.1附件十三为本合同的分包工程量清单。13.3相关法律法规13.3.1附件十四为本合同所涉及的相关法律法规。合同签字多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对分包工程的监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保分包工程符合合同约定的质量、安全、进度等要求。甲方应定期对施工现场进行巡查，并提出改进意见。1.2甲方对分包工程的设计变更权甲方根据项目需要，有权对分包工程的设计进行变更。乙方应及时根据甲方的变更要求进行调整，并确保变更后的工程质量。1.3甲方对分包工程进度的影响甲方应确保提供给乙方的施工图纸、材料、设备等符合合同约定的时间要求。如甲方原因导致分包工程进度延误，甲方应承担相应的违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方的施工质量保障乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保分包工程的质量。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时修复。2.2乙方的施工安全责任乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。如乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方的工程交付乙方应按照合同约定的时间完成分包工程，并提交给甲方进行验收。如乙方原因导致工程延迟交付，乙方应承担相应的违约责任。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的见证方，负责监督甲乙双方履行合同义务，协调解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的调解权第三方中介在合同履行过程中，如发生争议，有权进行调解。调解不成的，双方同意按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.3第三方中介的费用第三方中介的参与费用由甲乙双方按照合同约定的方式承担。如调解成功，费用由败诉方承担；如调解失败，费用由双方协商承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程图纸2.分包工程量清单3.相关法律法规4.保密协议5.广告与宣传规定6.不可抗力定义及处理方式7.争议解决方式及仲裁委员会选定8.施工质量标准与检验方法9.安全生产规定及安全事故处理10.环境保护措施及废弃物处理11.合同履行过程中的监督与协调机制12.设计变更协议13.工程进度计划及变更协议14.违约行为认定及赔偿标准二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未提供约定的施工条件干涉乙方施工过程或擅自变更设计2.乙方违约行为未按约定完成分包工程分包工程质量不符合标准未遵守施工现场安全规定导致安全事故3.违约行为的认定违约行为应根据合同约定和国家相关法律法规进行认定违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指甲方将某项工程的施工分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成施工的合同关系2.分包方：指承担分包工程的施工单位3.总包方：指负责整个工程的总承包单位5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律后果6.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等解决办法：协商调整施工计划、备用材料供应、申请延期等2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等解决办法：质量整改、更换不合格材料、设计修改等3.