保险公司大楼暖通招投标文件

保险公司大楼暖通招投标文件合同编号：__________鉴于甲方为保险公司大楼的业主，拟对大楼暖通系统进行改造升级，乙方具备相关资质和能力，愿意参与该项目的招投标。经双方友好协商，就乙方参与甲方保险公司大楼暖通系统改造升级项目事宜，达成如下协议：一、项目名称：保险公司大楼暖通系统改造升级项目二、项目地点：__________三、项目规模：__________四、项目预算：__________五、招标方式：公开招标六、投标保证金：乙方应在提交投标文件时，向甲方提交投标保证金，金额为人民币__________元。中标后，该保证金转为履约保证金，项目完成后无息退还。未中标者的投标保证金在投标有效期满后予以退还。七、投标文件提交截止时间：__________八、评审标准：1.乙方资质及业绩；2.投标报价；3.技术方案及设备选型；4.施工方案及进度安排；5.服务质量及售后服务；6.甲方认为的其他评审因素。九、合同签订：甲方根据评审结果确定中标单位后，与中标单位签订正式合同。十、合同履行：1.乙方应按照合同约定，完成项目的设计、设备采购、安装、调试、验收等工作；2.乙方应保证所提供的设备及产品质量，确保项目正常运行；3.乙方应按照合同约定的工期完成项目，如有延期，应承担相应的违约责任；4.乙方应按照合同约定，提供完善的售后服务。十一、违约责任：1.乙方违反合同约定，导致项目不能按时完成或质量不达标，应承担违约责任；2.乙方提供的设备及产品出现质量问题，应负责修复或更换；3.甲方未按合同约定支付款项，应承担违约责任。十二、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、合同的签订、修改和解除：1.双方应签订书面合同，并加盖公章；2.合同的修改和解除应书面签署，并加盖公章；3.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。十四、其他：1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.保险公司大楼暖通系统改造升级项目设计方案2.保险公司大楼暖通系统改造升级项目设备采购清单3.保险公司大楼暖通系统改造升级项目施工图纸4.乙方资质证明文件5.乙方业绩证明文件6.投标保证金收据7.合同履行过程中的相关验收报告8.售后服务承诺函二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成项目，包括但不限于设计、设备采购、安装、调试、验收等工作。2.乙方提供的设备及产品质量不符合合同约定或国家标准。3.乙方未按合同约定的工期完成项目，造成工期延误。4.乙方未按合同约定提供完善的售后服务。5.甲方未按合同约定支付款项。三、法律名词及解释：1.甲方：指保险公司大楼的业主。2.乙方：指参与保险公司大楼暖通系统改造升级项目的施工单位。3.投标保证金：为确保乙方认真参与投标，乙方在提交投标文件时向甲方缴纳的保证金。4.履约保证金：乙方中标后，将其投标保证金转为履约保证金，用于确保乙方按照合同约定履行合同义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到技术难题：及时与甲方沟通，共同寻求技术支持，确保项目顺利进行。2.遇到工期延误：合理安排施工计划，增加施工人员或调整施工时间，确保项目按期完成。3.遇到质量问题：立即停工，查找原因，及时整改，并追究相关责任人的责任。4.遇到款项支付问题：及时与甲方沟通，确保款项按时支付，保障乙方合法权益。五、所有应用场景：1.保险公司大楼暖