地质公园设施钢结构施工合同

地质公园设施钢结构施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主拟建设一座地质公园设施，其中包括钢结构施工部分；2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该地质公园设施钢结构施工任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，签订本合同。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括但不限于：钢结构的设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试、验收及售后服务等。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、技术规范和标准要求，完成钢结构施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同钢结构施工部分的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同总价款的____%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.3剩余的合同总价款，业主应在施工方完成钢结构施工并经验收合格后支付。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划，确保钢结构施工部分在____年__月__日前完成。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条施工质量与验收4.1施工方应保证钢结构施工部分的质量和安全，符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。4.2施工完成后，施工方应组织业主、设计单位等有关方面进行验收。验收合格的，业主支付剩余合同价款。验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担相应费用。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范和标准要求3.施工计划4.验收标准5.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：根据合同约定的施工期限，如施工方未能按时完成施工，则构成违约。2.施工质量不符合约定：施工完成后，如经验收不合格，则认定施工方违约。3.双方未能就合同履行达成一致：如双方在合同履行过程中发生争议，未能通过协商解决，则可能构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工图纸、技术规范和标准要求等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成钢结构施工任务。3.违约金：指一方违约时，根据合同约定向守约方支付的赔偿金。4.验收合格：指施工方完成的钢结构施工部分符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如施工方因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定支付违约金，并采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：如施工质量不符合约定，施工方应按照业主要求进行整改，并承担相应费用。3.合同争议：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地质公园设