2024年电力设施检修维护施工合同样本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力设施检修维护施工合同样本本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.电力设施检修维护施工范围3.1检修维护施工项目3.2施工地点3.3施工期限4.施工内容与技术要求4.1施工内容4.2技术要求4.3质量标准5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2施工进度计划6.施工人员与设备6.1施工人员资质要求6.2施工设备要求7.工程造价与支付方式7.1工程造价构成7.2支付方式及时间8.施工安全管理与环境保护8.1施工安全管理8.2环境保护措施9.保修期与售后服务9.1保修期9.2售后服务10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释在本合同中，下列术语的含义如下：（1）“电力设施”指甲方拥有的输电线路、变电站、配电线路等设施；（2）“检修维护施工”指对电力设施进行定期检查、维修、保养、改造、扩建等施工活动；（3）“施工期限”指乙方完成检修维护施工的期限；（4）“工程造价”指乙方完成检修维护施工所需的全部费用；（5）“违约责任”指合同一方未履行合同约定的义务，应当承担的责任。2.合同双方信息2.1甲方信息甲方名称：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________2.2乙方信息乙方名称：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________3.电力设施检修维护施工范围3.1检修维护施工项目（1）输电线路的巡检、维护、检修；（2）变电站的设备维护、检修、改造；（3）配电线路的巡检、维护、检修；（4）其他电力设施的相关施工。3.2施工地点本合同约定的施工地点为甲方电力设施所在区域。3.3施工期限本合同约定的施工期限为____个月，自合同生效之日起计算。4.施工内容与技术要求4.1施工内容乙方应按照本合同约定的施工范围，对甲方电力设施进行检修维护施工。4.2技术要求乙方在进行检修维护施工时，应遵守国家相关法律法规、技术标准和规范，确保施工质量。4.3质量标准本合同约定的质量标准为：（1）符合国家相关法律法规、技术标准和规范；（2）达到甲方要求的质量标准；（3）确保电力设施安全、可靠运行。5.施工进度安排5.1施工阶段划分（1）施工准备阶段；（2）施工实施阶段；（3）施工验收阶段。5.2施工进度计划乙方应根据本合同约定的施工阶段，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。6.施工人员与设备6.1施工人员资质要求乙方派驻施工现场的施工人员应具备相应的资质证书，并接受甲方审核。6.2施工设备要求乙方应按照本合同约定的施工内容，配备符合技术要求的施工设备。8.施工安全管理与环境保护8.1施工安全管理乙方应制定完善的安全管理制度，确保施工现场安全。乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，严格执行安全操作规程。发生安全事故时，乙方应及时报告甲方，并采取有效措施予以处理。8.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，防止对环境造成污染。乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取降噪、降尘、防污等措施，确保施工环境符合国家标准。9.保修期与售后服务9.1保修期本合同约定的保修期为自施工验收合格之日起____个月。在保修期内，因乙方施工原因导致的电力设施损坏，乙方应负责修复或赔偿。9.2售后服务乙方应设立专门的售后服务机构，负责处理电力设施的日常维护和突发故障。乙方应确保在接到甲方报修通知后____小时内响应，并尽快解决。10.违约责任10.1甲方违约责任如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金；如甲方违反合同约定导致施工进度延误，应承担相应的责任。10.2乙方违约责任如乙方未按合同约定完成施工，应向甲方支付____%的违约金；如乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复或赔偿的责任。11.争议解决11.1争议解决方式本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如双方协商不成，争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件（1）合同约定的施工期限届满；（2）合同解除；（3）合同双方协商一致终止合同。13.合同生效与变更13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方签字盖章，变更后的合同与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件（1）施工进度计划；（2）施工人员资质证明；（3）施工设备清单；（4）其他双方约定的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）项目咨询与管理；（2）技术监督与验收；（3）工程质量与安全监督；（4）合同履约监督；（5）其他经双方同意的协助事项。15.3第三方介入程序15.3.1介入申请任何一方需引入第三方时，应提前____个工作日向对方提出书面申请，并说明第三方介入的具体事项、目的和预期效果。15.3.2介入协议双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在本合同中的角色、责任、权利和费用等内容。15.3.3介入批准第三方介入协议经双方签字盖章后，视为获得批准，并应立即通知对方。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因履行本合同而产生的责任，其赔偿总额不得超过____万元人民币。16.2责任限额适用范围（1）因第三方提供的服务、咨询或协助导致合同无法履行；（2）因第三方违反协议导致合同双方遭受损失；（3）其他经双方同意的情况。16.3责任限额计算第三方责任限额的计算方式如下：（1）按实际损失计算，但不得超过合同约定的责任限额；（2）如第三方责任涉及多个合同，责任限额应按照各合同损失比例分配。17.第三方权利与义务17.1第三方权利（1）根据合同约定，第三方有权获得相应的报酬；（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助；（3）第三方有权在合同约定范围内独立行使职权。17.2第三方义务（1）第三方应遵守国家法律法规、技术标准和规范；（2）第三方应按照合同约定履行职责，确保服务质量；（3）第三方应保守合同双方的商业秘密；（4）第三方应承担因自身原因造成的损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分（1）甲方与乙方对第三方介入的合同承担连带责任；（2）第三方对甲方和乙方承担责任，但不得超过合同约定的责任限额；（3）如第三方责任涉及多个合同，责任按各合同损失比例划分。18.2义务划分（1）甲方和乙方应按照合同约定，为第三方提供必要的工作条件和协助；（2）第三方应按照合同约定，为甲方和乙方提供专业服务。18.3争议解决（1）第三方与其他各方之间的争议，应按照合同约定或相关法律法规解决；（2）如第三方与其他各方发生争议，甲方和乙方应协助解决。19.合同变更19.1变更程序如需变更第三方介入的合同内容，应按照15.3.1至15.3.3的程序进行。19.2变更生效变更后的合同内容经双方签字盖章后生效，并作为本合同的一部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工进度计划详细要求：包括施工阶段划分、各阶段时间节点、关键路径等，需明确标注施工顺序和施工内容。说明：施工进度计划是确保施工按期完成的重要文件，需由乙方编制并经甲方审核同意。2.施工人员资质证明详细要求：包括施工人员姓名、工种、资质证书编号、有效期等信息，需加盖乙方公章。说明：施工人员资质证明是确保施工人员具备相应资质的依据，需在施工前提交甲方。3.施工设备清单详细要求：包括设备名称、型号、规格、数量、生产厂家、购买日期等信息，需加盖乙方公章。说明：施工设备清单是确保施工设备符合技术要求的依据，需在施工前提交甲方。4.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等，需加盖乙方公章。说明：安全生产管理制度是确保施工现场安全的重要文件，需在施工前提交甲方。5.环境保护措施详细要求：包括噪声、粉尘、废水等污染物的防治措施，需加盖乙方公章。说明：环境保护措施是确保施工过程符合环保要求的依据，需在施工前提交甲方。6.施工验收报告详细要求：包括施工项目、施工质量、验收时间、验收人员等信息，需加盖乙方公章。说明：施工验收报告是确保施工质量符合合同约定的依据，需在施工验收合格后提交甲方。7.保修期承诺书详细要求：包括保修期、保修范围、保修方式等信息，需加盖乙方公章。说明：保修期承诺书是确保乙方在保修期内承担保修责任的依据，需在施工验收合格后提交甲方。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、介入范围、责任限额、权利义务等，需加盖双方及第三方公章。说明：第三方介入协议是明确第三方在本合同中角色和责任的依据，需在第三方介入前签订。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定（1）未按合同约定支付工程款责任认定：甲方应向乙方支付____%的违约金，并承担乙方因此产生的损失。（2）违反合同约定导致施工进度延误责任认定：甲方应承担相应责任，包括但不限于赔偿乙方因此产生的损失。2.乙方违约行为及责任认定（1）未按合同约定完成施工责任认定：乙方应向甲方支付____%的违约金，并承担修复或赔偿的责任。（2）施工质量不符合合同约定责任认定：乙方应承担修复或赔偿的责任，并赔偿甲方因此产生的损失。3.第三方违约行为及责任认定（1）未按合同约定履行职责责任认定：第三方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此产生的损失。（2）违反合同约定导致合同无法履行责任认定：第三方应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此产生的损失。示例说明：若乙方在施工过程中，因施工质量不符合合同约定，导致甲方遭受损失。根据合同约定，乙方应承担修复或赔偿的责任，并赔偿甲方因此产生的损失。全文完。2024年电力设施检修维护施工合同样本1本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同依据法律法规1.2合同适用范围2.当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.电力设施检修维护施工内容3.1施工地点3.2施工内容3.3施工期限4.施工准备4.1施工图纸及技术资料4.2施工人员及设备4.3施工现场管理5.施工实施5.1施工进度安排5.2施工质量要求5.3施工安全措施6.工程变更及洽商6.1工程变更范围6.2洽商程序及要求7.质量保证与验收7.1质量保证期7.2质量验收标准7.3验收程序及方法8.工程价款及支付方式8.1工程价款组成8.2工程款支付方式8.3逾期付款责任9.保险责任9.1甲方保险责任9.2乙方保险责任10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3其他约定事项14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用范围1.1合同依据法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国电力法》1.1.3《电力设施保护条例》1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于甲方电力设施检修维护施工项目。1.2.2本合同约定甲方与乙方之间的权利义务。2.当事人信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称：电力有限公司2.1.2甲方地址：省市区路号2.1.3甲方联系人：2.1.4甲方联系电话：138xxxx56782.2乙方信息2.2.1乙方名称：电力设施维护公司2.2.2乙方地址：省市区路号2.2.3乙方联系人：2.2.4乙方联系电话：139xxxx56783.电力设施检修维护施工内容3.1施工地点3.1.1省市区变电站3.1.2省市区线路3.2施工内容3.2.1变电站设备检修3.2.2电力线路巡检3.2.3设备缺陷处理3.3施工期限3.3.1施工开始日期：2024年4月1日3.3.2施工结束日期：2024年6月30日4.施工准备4.1施工图纸及技术资料4.1.1乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工。4.1.2乙方需对施工图纸及技术资料进行审核，确保其准确性。4.2施工人员及设备4.2.1乙方应派遣具备相应资质的施工人员。4.2.2乙方需保证施工设备的完好及性能。4.3施工现场管理4.3.1乙方应制定施工现场管理制度。4.3.2乙方需确保施工现场安全、整洁、有序。5.施工实施5.1施工进度安排5.1.1乙方应按照合同约定的施工期限进行施工。5.1.2乙方需每月向甲方提交施工进度报告。5.2施工质量要求5.2.1乙方施工质量应符合国家相关标准及甲方要求。5.2.2乙方需对施工质量进行自检，确保合格后才能进行下一道工序。5.3施工安全措施5.3.1乙方应制定施工安全措施，确保施工人员安全。5.3.2乙方需对施工安全措施进行监督，确保其有效执行。6.工程变更及洽商6.1工程变更范围6.1.1因不可抗力等原因导致工程变更。6.1.2甲方根据实际需要提出的工程变更。6.2洽商程序及要求6.2.1乙方接到甲方变更通知后，应在3日内提出书面意见。6.2.2双方应在10日内达成一致意见，并签订补充协议。8.工程价款及支付方式8.1工程价款组成8.1.1工程直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。8.1.2工程间接费用，包括但不限于施工管理费、质量监督费等。8.1.3利润及风险费用。8.2工程款支付方式8.2.1乙方在合同签订后5个工作日内提交详细的工程量清单及报价单。8.2.2甲方在收到乙方提交的工程量清单及报价单后10个工作日内进行审核。8.2.3甲方按合同约定分期支付工程款，具体支付节点为：8.2.3.1首付款：合同签订后5个工作日内支付总额的20%。8.2.3.2进度款：每月末支付当月已完成工程量款的80%。8.2.3.3结算款：工程完工并验收合格后5个工作日内支付剩余10%。8.3逾期付款责任8.3.1若甲方逾期支付工程款，应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。8.3.2逾期付款超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.保险责任9.1甲方保险责任9.1.1甲方应为其电力设施投保相应的财产保险。9.1.2甲方应确保保险金额不低于设施的实际价值。9.2乙方保险责任9.2.1乙方应为其施工人员投保意外伤害保险。9.2.2乙方应确保保险金额满足施工人员的安全保障需求。10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。10.1.2甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金。10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。10.2.2乙方因施工质量不合格，应无条件返工并承担相应费用。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为省市仲裁委员会。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方违约，对方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。12.2合同终止条件12.2.1工程按约定完成并验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效。13.1.2合同签订后3个工作日内，双方应向对方提供营业执照副本及资质证明文件。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、技术资料等。13.3其他约定事项13.3.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.3.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义14.1.1本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、保险公司等。14.2第三方介入目的14.2.1第三方介入旨在提高施工质量、保障工程安全、确保合同履行以及解决合同履行过程中的争议。14.3第三方介入方式14.3.1.1监理：第三方作为监理方对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。14.3.1.2检测：第三方作为检测机构对施工材料、设备等进行检测，确保其符合国家标准。14.3.1.3咨询：第三方作为咨询顾问提供专业意见，协助甲乙双方解决施工过程中的问题。14.3.1.4保险：第三方作为保险公司提供工程保险，降低风险。14.4第三方责任限额14.4.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，具体如下：14.4.1.1监理方：对于其监理范围内的错误或疏忽，责任限额为监理服务费的总额。14.4.1.2检测机构：对于检测结果的错误或疏忽，责任限额为检测服务费的总额。14.4.1.3咨询顾问：对于咨询意见的错误或疏忽，责任限额为咨询服务费的总额。14.4.1.4保险公司：根据保险合同约定，承担相应的赔偿责任。14.5第三方责任划分14.5.1第三方的责任划分如下：14.5.1.1第三方仅对自身职责范围内的行为负责，对甲乙双方或其他第三方不承担连带责任。14.5.1.2第三方在履行职责过程中，若因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致第三方责任，甲乙双方应承担相应责任。14.5.1.3第三方在履行职责过程中，若因不可抗力导致的责任，甲乙双方均不承担责任。14.6第三方介入程序14.6.1第三方介入程序如下：14.6.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方类型、职责、费用等。14.6.1.2甲乙双方与第三方签订书面协议，明确各方权利义务。14.6.1.3第三方按照协议约定履行职责，甲乙双方予以配合。14.7第三方介入费用14.7.1第三方介入费用由甲乙双方按照协议约定承担，具体如下：14.7.1.1监理费用：由甲方承担。14.7.1.2检测费用：由甲方承担。14.7.1.3咨询费用：由甲乙双方协商承担。14.7.1.4保险费用：由甲乙双方协商承担。14.8第三方介入争议解决14.8.1若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应尝试协商解决，协商不成时，可按本合同第11.1条争议解决方式解决。14.9第三方介入合同终止14.9.1第三方介入合同终止条件如下：14.9.1.1施工完成并验收合格。14.9.1.2双方协商一致解除第三方介入合同。14.9.1.3第三方介入合同约定的其他终止条件。14.10第三方介入合同变更14.10.1第三方介入合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。第一部分：合同如下：（此处省略）第二部分：第三方介入后的修正：（此处省略）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：图纸应清晰、完整，技术资料应详尽、准确。说明：包括变电站设备图纸、电力线路图纸、设备技术参数、施工规范等。2.工程量清单及报价单要求：工程量清单应详细列明各项工程内容、数量、单位及价格。说明：用于计算工程款，作为支付依据。3.施工进度报告要求：报告应详细记录施工进度、遇到的问题及解决方案。说明：用于跟踪施工进度，确保工程按期完成。4.施工日志要求：日志应记录每日施工情况、人员安排、材料使用等。说明：用于追溯施工过程，作为质量验收依据。5.施工验收报告要求：报告应详细记录验收结果、存在问题及整改措施。说明：用于确认工程是否按约定完成，是否达到质量标准。6.工程变更及洽商记录要求：记录应详细记录变更原因、内容、双方意见及结果。说明：用于明确工程变更范围及费用。7.保险合同及保险单要求：合同应明确保险责任、赔偿范围、责任限额等。说明：用于证明保险有效，降低风险。8.第三方介入协议要求：协议应明确第三方职责、权利、义务及费用。说明：用于规范第三方介入行为，确保合同履行。9.违约责任认定协议要求：协议应明确违约行为及责任认定标准。说明：用于规范违约行为，保护各方合法权益。10.争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式及程序。说明：用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付工程款。责任认定：甲方应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息，并承担违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定完成工程。责任认定：乙方应无条件返工，并承担返工费用及违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方在履行职责过程中出现错误或疏忽。责任认定：第三方应按合同约定承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。4.甲乙双方共同违约行为及责任认定违约行为：双方未按约定履行合同义务。责任认定：双方应各自承担相应责任，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若乙方在施工过程中发现设备缺陷，未及时通知甲方，导致设备损坏，乙方应承担维修费用及违约金。若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期利息及违约金。全文完。2024年电力设施检修维护施工合同样本2本合同目录一览一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式二、合同标的2.1电力设施检修维护项目名称2.2电力设施检修维护项目地点2.3电力设施检修维护项目范围2.4电力设施检修维护项目内容三、合同工期3.1电力设施检修维护施工期限3.2施工进度安排3.3施工延期处理四、工程量及费用4.1工程量清单4.2工程量计算依据4.3工程费用及支付方式4.4工程变更及费用调整五、工程质量要求5.1工程质量标准5.2工程质量检验5.3工程质量保证期六、施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2施工安全管理6.3环境保护要求6.4环保设施及措施七、合同履行及违约责任7.1合同履行方式7.2合同履行期限7.3违约责任及处理八、合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更及解除程序九、合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用十、合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序十一、合同附件11.1附件一：电力设施检修维护施工方案11.2附件二：工程量清单11.3附件三：施工图纸11.4附件四：合同双方其他约定事项十二、其他约定事项12.1合同履行过程中的其他约定事项12.2合同双方权利义务的其他约定事项十三、合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人十四、合同附件清单14.1附件一：电力设施检修维护施工方案14.2附件二：工程量清单14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同双方其他约定事项第一部分：合同如下：一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：电力有限公司乙方：电力设施检修维护有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式二、合同标的2.1电力设施检修维护项目名称地区电力设施检修维护项目2.2电力设施检修维护项目地点市区镇2.3电力设施检修维护项目范围包括变压器、线路、杆塔、配电室等电力设施的检修维护工作2.4电力设施检修维护项目内容具体包括：巡视检查、故障排除、设备保养、维护施工等三、合同工期3.1电力设施检修维护施工期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.2施工进度安排具体施工进度安排详见附件一：电力设施检修维护施工方案3.3施工延期处理如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可适当延长工期四、工程量及费用4.1工程量清单详见附件二：工程量清单4.2工程量计算依据按照国家标准《电力设施检修维护工程量计算规则》执行4.3工程费用及支付方式工程费用总额为人民币X万元整，支付方式为分阶段支付，具体支付节点详见附件二：工程量清单4.4工程变更及费用调整如因设计变更、工程量增减等原因导致工程费用发生变化，双方应协商一致后进行变更，并签订补充协议五、工程质量要求5.1工程质量标准按照国家标准《电力设施检修维护工程质量验收规范》执行5.2工程质量检验乙方应按照合同约定和工程质量标准进行自检，并邀请甲方进行抽检5.3工程质量保证期电力设施检修维护工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起一年六、施工安全及环境保护6.1施工安全责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全6.2施工安全管理乙方应建立健全施工安全管理制度，落实安全生产责任制6.3环境保护要求乙方在施工过程中应采取措施，减少对环境的影响，确保符合国家环境保护要求6.4环保设施及措施乙方应配备必要的环保设施，并采取有效措施，防止环境污染八、合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1甲方或乙方在合同履行过程中，因国家政策调整、不可抗力等原因，需要对合同内容进行变更的，应书面通知对方，经双方协商一致后签订变更协议。8.1.2因设计变更、工程量增减、工程进度调整等原因，需要对合同工期、工程量及费用进行变更的，双方应在变更发生前协商一致，并签订补充协议。8.2合同解除条件8.2.1任何一方违反合同约定，严重损害对方利益的，对方有权解除合同。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方均可解除合同。8.3合同变更及解除程序8.3.1合同变更：任何一方提出变更要求时，应在变更发生前书面通知对方，并协商一致后签订变更协议。九、合同争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构双方同意将合同争议提交仲裁委员会仲裁。9.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。十、合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满，且双方无未了事项。10.2.2合同因解除而终止。10.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项和资料。十一、合同附件11.1附件一：电力设施检修维护施工方案11.2附件二：工程量清单11.3附件三：施工图纸11.4附件四：合同双方其他约定事项十二、其他约定事项12.1合同履行过程中的其他约定事项双方在合同履行过程中，应遵守诚实信用原则，及时沟通，共同解决出现的问题。12.2合同双方权利义务的其他约定事项双方的权利义务应严格按照合同约定执行，如有争议，应通过友好协商或仲裁解决。十三、合同签署13.1合同签署日期本合同签署日期为2024年1月1日。13.2合同签署地点本合同签署地点为市区路号。13.3合同签署人甲方代表：乙方代表：十四、合同附件清单14.1附件一：电力设施检修维护施工方案14.2附件二：工程量清单14.3附件三：施工图纸14.4附件四：合同双方其他约定事项第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同所指的第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供技术支持、咨询服务、监理服务、检测服务、保险服务或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围1.2.1技术支持：提供电力设施检修维护的技术咨询服务。1.2.2监理服务：对电力设施检修维护工程进行全过程监理。1.2.3检测服务：对电力设施进行质量检测和性能测试。1.2.4保险服务：为电力设施检修维护工程提供保险服务。1.2.5其他相关服务：合同双方约定的其他服务。二、第三方介入的程序及条件2.1介入程序2.1.2邀请第三方介入时，应向对方书面通知，并明确第三方介入的具体内容、期限和费用。2.2介入条件2.2.1第三方具备相应的资质和条件，能够独立承担相应服务。2.2.2第三方介入不违反国家法律法规和合同约定。2.2.3合同双方同意第三方介入。三、第三方的责任及权利3.1责任3.1.1第三方应按照合同约定，履行其提供的服务，并对服务质量承担责任。3.1.2第三方在提供服务过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.1.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定，不得损害合同双方的合法权益。3.2权利3.2.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。3.2.2第三方有权要求合同双方提供必要的协助和支持，以完成其提供的服务。四、第三方的责任限额4.1责任限额4.1.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。4.1.2如无特别约定，第三方