2024年核能发电站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年核能发电站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款条件第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条施工安全6.1安全标准6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条技术支持和配合7.1技术文件提供7.2技术交底7.3技术协调第八条材料和设备8.1材料和设备供应8.2材料和设备质量8.3材料和设备验收第九条变更和调整9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2争议处理第十二条合同的解除和终止12.1解除条件12.2终止条件第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同解除第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规变化第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：中华人民共和国核能发电站1.1.2单位地址：市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：1.2承包方1.2.1单位名称：核能工程建设有限公司1.2.2单位地址：市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：第二条工程概况2.1工程名称：2024年核能发电站建设施工项目2.2工程地点：市区路号2.3工程规模：兆瓦2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、调试工程及附属设施建设等。第三条合同金额3.1合同总价：人民币亿元（大写：亿元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段付款3.3付款条件：完成合同约定的工程量，并经发包方验收合格后支付相应款项。第四条合同工期4.1工期要求：自合同签订之日起至2024年12月31日完成全部工程建设。4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，应按合同约定向发包方支付违约金。4.3工期提前：如承包方提前完成工程，经发包方验收合格后，按合同约定提前完成奖励条款执行。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求，包括但不限于《核能发电站建设施工质量验收规范》等。5.2质量监督：发包方有权对工程质量进行监督，并要求承包方按照合同约定进行整改。5.3质量问题处理：如发生质量问题，承包方应在接到发包方通知后7个工作日内进行整改，并承担相应责任。第六条施工安全6.1安全标准：符合国家及行业相关安全标准和要求，包括但不限于《核能发电站建设施工安全规范》等。6.2安全防护措施：承包方应制定并落实施工现场安全防护措施，确保施工安全。6.3安全事故处理：如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照合同约定承担相应责任。第八条材料和设备8.1材料和设备供应：承包方负责供应合同约定的材料和设备，并保证其质量。8.2材料和设备质量：承包方应确保供应的材料和设备符合国家及行业相关标准和要求。8.3材料和设备验收：发包方对承包方供应的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，有权要求承包方更换或修复。第九条变更和调整9.1变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额、工期等发生变化，双方可协商变更。9.2变更程序：变更事项需双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。9.3变更费用：变更导致的额外费用，按照双方协商确定的方式承担。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按合同约定完成工程、质量不符合要求、工期延误等。10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式按合同约定执行。第十一条争议解决11.1.1提交仲裁委员会仲裁；11.1.2向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的解除和终止12.1解除条件：合同执行过程中，一方违反合同约定，严重影响到工程进度或质量，另一方有权解除合同。12.2终止条件：合同约定的工程完成后，合同即告终止。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改：合同执行过程中，双方可通过书面形式修改合同。13.3合同解除：合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护：双方同意，合同涉及的知识产权归属按国家相关法律法规和双方约定执行。14.3法律法规变化：如国家法律法规发生变化，影响合同执行的，双方应按变化后的法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1定义：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及国家相关法律法规的要求，承担其参与或涉及部分的合同责任。第二条第三方选择与认可2.1甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2甲乙方应对第三方进行审查和认可，包括但不限于对其资质、业绩、信誉等进行评估。第三条第三方合同3.1甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。3.2第三方合同应详细规定第三方的权利、义务和责任，以及与甲乙方的关系。第四条第三方责任限额4.1第三方承担的责任限额应在其合同中明确界定，以确保甲乙方的利益不受损害。4.2甲乙方应要求第三方购买相应的责任保险，以提高项目风险的防范能力。第五条第三方管理与协调5.1甲乙方应负责对第三方进行管理和协调，确保项目顺利进行。5.2甲乙方应定期与第三方进行沟通，及时解决项目实施中出现的问题。第六条第三方违约处理6.1如第三方发生违约行为，甲乙方应按照合同约定和第三方合同的约定处理。6.2甲乙方应采取措施减轻损失，并有权要求第三方承担违约责任。第七条第三方变更7.1如第三方发生变更，如更换、退出等，甲乙方应按照合同约定和第三方合同的约定处理。7.2甲乙方应重新审查和认可变更后的第三方，并签订相应的补充协议。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方应清楚认识到其与甲乙方的合同关系，并按照甲乙方的要求履行合同义务。8.2第三方不得以任何理由干扰甲乙方的合同关系，不得向甲乙方提出超出合同约定的要求。第九条第三方介入的额外条款9.1甲乙方应在合同中增加第三方介入相关的额外条款，明确第三方的权利、义务和责任。9.2甲乙方应确保第三方了解并遵守本合同的约定。第十条第三方责任的分担10.1第三方因自身原因导致合同违约或损失的，由第三方承担责任。10.2甲乙方应按照合同约定和第三方合同的约定，明确第三方的责任分担。第十一条第三方与甲乙方的沟通与协作11.1第三方应积极参与甲乙方的沟通与协作，及时反馈项目实施情况。11.2甲乙方应定期与第三方召开项目协调会议，共同解决项目实施中出现的问题。第十二条第三方合同的解除与终止12.1如第三方合同发生解除或终止情况，甲乙方应按照合同约定和第三方合同的约定处理。12.2甲乙方应重新评估项目需求，并选择合适的第三方继续实施。第十三条第三方介入对本合同的影响13.1第三方介入不应改变甲乙方之间的合同关系和权利义务。13.2甲乙方应确保第三方的介入不影响本合同的履行。第十四条第三方合同的保管14.1甲乙方应各自保管好与第三方签订的合同及相关文件。14.2甲乙方不得擅自泄露与第三方签订的合同内容给第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：核能发电站建设施工设计文件附件2：核能发电站建设施工技术规范附件3：核能发电站建设施工安全规范附件4：核能发电站建设施工质量验收规范附件5：材料和设备供应合同附件6：施工分包合同附件7：监理合同附件8：设计合同附件9：材料和设备验收报告附件10：施工进度计划附件11：质量保修书附件12：工程量清单附件13：付款凭证附件14：违约金计算公式附件详细要求和说明：附件1：核能发电站建设施工设计文件附件1应包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等，用以指导施工过程。附件2：核能发电站建设施工技术规范附件2应详细规定施工过程中的技术要求，包括施工工艺、施工方法等。附件3：核能发电站建设施工安全规范附件3应详细规定施工过程中的安全要求，包括施工现场安全管理、安全事故处理等。附件4：核能发电站建设施工质量验收规范附件4应详细规定施工质量的验收标准和方法，包括质量检查、质量评定等。附件5：材料和设备供应合同附件5应详细规定材料和设备的供应范围、质量标准、交付时间等。附件6：施工分包合同附件6应详细规定施工分包的范围、责任划分、付款方式等。附件7：监理合同附件7应详细规定监理的范围、职责、报酬等。附件8：设计合同附件8应详细规定设计的范围、职责、报酬等。附件9：材料和设备验收报告附件9应详细记录材料和设备的验收情况，包括验收日期、验收人员、验收结果等。附件10：施工进度计划附件10应详细规定施工进度计划，包括施工阶段、施工日期、施工内容等。附件11：质量保修书附件11应详细规定质量保修的范围、期限、保修责任等。附件12：工程量清单附件12应详细列出工程项目的名称、工程量、工程单价等。附件13：付款凭证附件13应详细记录付款的时间、金额、付款方式等。附件14：违约金计算公式附件14应详细规定违约金的计算方法和计算公式。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定完成工程量；2.工程质量不符合合同约定；3.工程进度延误；4.材料和设备供应不符合合同约定；5.施工安全事故；6.违反合同约定的保密义务；7.法律法规规定的其他违约行为。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算违约金；2.损失赔偿：根据合同约定和实际损失情况计算赔偿金额；3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准计算赔偿金额；4.质量问题：根据合同约定的质量保修期限和保修责任计算赔偿金额；5.安全事故：根据国家相关法律法规和合同约定计算赔偿金额。示例说明：如果承包方未按合同约定完成工程量，发包方有权按照附件14中的违约金计算公式计算违约金，并要求承包方在规定时间内完成工程。说明三：法律名词及解释：1.核能发电站：指利用核能进行发电的设施，包括核反应堆、冷却塔、发电机组等。2.发包方：指中华人民共和国核能发电站，是核能发电站建设施工项目的业主。3.承包方：指核能