版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能电网建设项目施工承包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2相关法律法规1.3技术标准与规范2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.承包方责任与义务3.1施工准备3.2施工组织与管理3.3质量保证3.4安全生产3.5环境保护4.发包方责任与义务4.1设计资料提供4.2施工场地提供4.3工程款支付4.4材料供应4.5其他配合事项5.工程设计5.1设计标准与要求5.2设计变更与审批5.3设计图纸交付6.施工进度计划6.1施工总体进度计划6.2关键线路节点控制6.3进度调整与审批7.材料与设备7.1材料采购与供应7.2设备采购与安装7.3质量检验与验收8.工程款支付8.1支付方式与条件8.2预付款8.3进度款8.4结算款8.5保修金9.质量保证9.1质量标准与要求9.2质量检验与验收9.3质量问题处理10.安全生产10.1安全生产责任制10.2安全措施与制度10.3事故处理与报告11.环境保护11.1环境保护要求11.2环境保护措施11.3环境影响评价12.风险管理12.1风险识别与评估12.2风险应对措施12.3风险责任划分13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.争议解决与违约责任14.1争议解决方式14.2违约责任与赔偿14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“智能电网建设项目”指本合同约定的在2024年度内,由承包方按照发包方要求建设的智能电网项目。1.1.2“承包方”指具备相应资质,承担本合同约定的智能电网建设项目施工任务的单位。1.1.3“发包方”指负责提供项目设计资料、施工场地及支付工程款的单位。1.1.4“设计资料”指项目所需的设计图纸、技术规范等文件。1.1.5“施工场地”指承包方进行施工活动的场所。1.1.6“工程款”指承包方完成合同约定的施工任务后,由发包方支付的款项。1.1.7“材料”指项目施工所需的各类原材料、半成品、成品等。1.1.8“设备”指项目施工所需的各类机械设备、电气设备等。1.2相关法律法规1.2.1本合同签订及履行过程中,应遵守中华人民共和国的法律法规。1.3技术标准与规范1.3.1本合同施工应严格按照国家及行业相关技术标准和规范进行。2.项目概况2.1项目名称2.1.1智能电网建设项目2.2项目地点2.2.1[具体项目地点]2.3项目规模2.3.1[具体项目规模,如:装机容量、覆盖范围等]2.4项目期限2.4.1[具体项目期限,如:自合同签订之日起至[具体日期]止]3.承包方责任与义务3.1施工准备3.1.1承包方应按照合同约定的时间,完成施工前的各项准备工作。3.1.2承包方应确保施工人员具备相应的资质和技能。3.2施工组织与管理3.2.1承包方应建立健全施工组织机构,明确各级人员的职责。3.2.2承包方应制定详细的施工计划,并严格按照计划执行。3.3质量保证3.3.1承包方应确保施工质量符合国家及行业相关标准和规范。3.3.2承包方应建立健全质量保证体系,并定期进行质量检查。3.4安全生产3.4.1承包方应严格执行国家及行业安全生产法规,确保施工安全。3.4.2承包方应定期开展安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。3.5环境保护3.5.1承包方应遵守国家及地方环境保护法规,采取有效措施保护施工现场环境。4.发包方责任与义务4.1设计资料提供4.1.1发包方应按照合同约定的时间,向承包方提供完整的设计资料。4.2施工场地提供4.2.1发包方应确保施工场地满足施工要求,并提供必要的施工便利。4.3工程款支付4.3.1发包方应按照合同约定的时间和方式,支付工程款。4.4材料供应4.4.1发包方应按照合同约定的时间和数量,向承包方提供所需材料。4.5其他配合事项4.5.1发包方应协助承包方解决施工过程中遇到的问题。5.工程设计5.1设计标准与要求5.1.1设计应符合国家及行业相关标准和规范。5.2设计变更与审批5.2.1设计变更需经双方协商一致,并办理相关手续。5.3设计图纸交付5.3.1发包方应在合同约定的期限内,向承包方交付完整的设计图纸。6.施工进度计划6.1施工总体进度计划6.1.1承包方应编制施工总体进度计划,并报送发包方审批。6.2关键线路节点控制6.2.1承包方应严格控制关键线路节点,确保项目按期完成。6.3进度调整与审批6.3.1因不可抗力等原因导致施工进度延误时,承包方应及时向发包方报告,并办理相关手续。8.工程款支付8.1支付方式与条件8.1.1工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点根据工程进度确定。8.1.2首期支付:合同签订后,承包方提交相关资料,发包方在7个工作日内支付合同总价的10%作为预付款。8.1.3进度款支付:每完成合同约定工程量的20%,承包方提交验收报告及支付申请,发包方在5个工作日内支付该部分工程款的50%。8.1.4结算款支付:工程竣工验收合格后,承包方提交结算报告及支付申请,发包方在30个工作日内支付结算款的90%。8.1.5保修金退还:工程保修期满,无质量问题时,承包方提交相关证明,发包方在7个工作日内无息退还保修金。8.2预付款8.2.1预付款在合同签订后5个工作日内支付,并在工程完工后抵扣结算款。8.3进度款8.3.1进度款支付需提供详细的进度报告、工程量清单、验收报告等材料。8.4结算款8.4.1结算款支付需提供完整的工程结算报告、审计报告、竣工结算书等材料。8.5保修金8.5.1保修金为合同总价的5%,在工程完工验收合格后,根据保修期长短分期退还。9.质量保证9.1质量标准与要求9.1.1施工质量应符合国家及行业相关标准和规范。9.2质量检验与验收9.2.1承包方应进行自检,并邀请发包方或第三方进行抽检。9.2.2验收合格后方可进行下一道工序施工。9.3质量问题处理9.3.1发现质量问题,承包方应立即采取措施予以整改。9.3.2验收不合格的工程,承包方应无条件返工,直至合格为止。10.安全生产10.1安全生产责任制10.1.1双方应明确安全生产责任,确保施工安全。10.2安全措施与制度10.2.1承包方应制定安全生产措施,并严格执行。10.3事故处理与报告10.3.1发生安全事故,承包方应立即上报,并采取措施防止事故扩大。10.3.2发包方应配合事故调查,并依法承担责任。11.环境保护11.1环境保护要求11.1.1承包方应遵守国家及地方环境保护法规。11.2环境保护措施11.2.1承包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。11.3环境影响评价11.3.1承包方应进行环境影响评价,并取得相关审批。12.风险管理12.1风险识别与评估12.1.1双方应共同识别施工过程中可能出现的风险,并评估风险等级。12.2风险应对措施12.2.1双方应制定相应的风险应对措施,以降低风险发生的可能性和影响。12.3风险责任划分12.3.1风险责任按合同约定划分,双方应承担相应的风险责任。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致,可以解除合同。13.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行。13.1.3一方严重违约,经对方催告后仍未纠正。13.2合同终止条件13.2.1工程按合同约定完成。13.2.2双方协商一致终止合同。13.3合同解除与终止程序13.3.1解除或终止合同,双方应提前30天书面通知对方。14.争议解决与违约责任14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议。14.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。14.2违约责任与赔偿14.2.1违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。14.3其他约定事项14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经双方同意介入项目建设的单位或个人。15.1.2第三方可以是设计单位、监理单位、材料供应商、设备制造商等。16.第三方介入条件16.1第三方介入需满足的条件16.1.1第三方具备相应的资质和能力,符合国家及行业相关标准和规范。16.1.2第三方介入需经双方协商一致,并签订补充协议。17.第三方责任与义务17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定,承担其在项目建设中的责任和义务。17.1.2第三方对因自身原因造成的损失或损害,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方义务17.2.1第三方应遵守国家及行业相关法律法规。17.2.2第三方应确保其提供的设计、材料、设备等符合合同要求。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方为委托方。18.1.2第三方在项目实施过程中,应服从甲方的管理。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系为合作关系,双方应相互配合,共同完成项目建设。18.2.2第三方在项目实施过程中,应遵守乙方的相关规定。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额19.1.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,其责任限额为合同总价的10%。19.1.2超过责任限额的部分,由甲方和乙方共同承担。20.第三方介入的具体条款20.1设计单位介入20.1.1设计单位负责项目的工程设计,确保设计质量符合要求。20.1.2设计单位应按照甲方的要求,及时提交设计图纸和相关资料。20.2监理单位介入20.2.1监理单位负责项目的施工监理,确保施工质量、进度和安全。20.2.2监理单位应按照甲方的要求,定期提交监理报告。20.3材料供应商介入20.3.1材料供应商负责提供项目所需的材料,确保材料质量符合要求。20.3.2材料供应商应按照甲方的要求,及时交付材料。20.4设备制造商介入20.4.1设备制造商负责提供项目所需的设备,确保设备质量符合要求。20.4.2设备制造商应按照甲方的要求,及时交付设备。21.第三方介入的变更与终止21.1变更21.1.1第三方介入的变更需经双方协商一致,并签订补充协议。21.2终止21.2.1第三方介入的终止需经双方协商一致,并签订终止协议。21.2.2第三方介入终止后,双方应按照合同约定办理相关事宜。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式22.1.1第三方介入的争议解决方式与合同争议解决方式一致。22.2争议解决程序22.2.1第三方介入的争议解决程序与合同争议解决程序一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件附件1:合同文本附件2:合同附件1.1设计图纸1.2技术规范1.3材料清单1.4设备清单1.5施工组织设计1.6安全生产措施1.7环境保护措施附件3:补充协议3.1第三方介入协议3.2设计变更协议3.3价格调整协议3.4其他补充协议2.施工资料附件4:施工进度计划附件5:施工日志附件6:质量检验报告附件7:安全生产记录附件8:环境保护记录3.验收文件附件9:竣工验收报告附件10:质量验收证书附件11:安全生产验收证书附件12:环境保护验收证书4.财务文件附件13:工程款支付申请附件14:工程款支付凭证附件15:结算报告附件16:审计报告5.争议解决文件附件17:争议解决协议附件18:仲裁裁决书或法院判决书说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:承包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿发包方因此遭受的损失。示例:承包方未在合同约定的工期内完成工程,应支付违约金,并赔偿发包方因延期造成的损失。2.发包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定:发包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。示例:发包方未按合同约定支付进度款,应支付违约金,并赔偿承包方因资金周转困难造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:提供的设计、材料、设备不符合合同要求。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例:设计单位提供的设计图纸不符合规范要求,导致工程无法正常施工,设计单位应赔偿因此造成的损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:违反合同约定的其他条款。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例:承包方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故发生,承包方应承担相应的责任。全文完。2024年度智能电网建设项目施工承包协议1本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目期限第二条承包方2.1承包方名称2.2承包方资质2.3承包方责任第三条施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工进度3.4施工质量第四条施工组织4.1施工队伍4.2施工设备4.3施工材料4.4施工现场管理第五条工程变更5.1工程变更的范围5.2工程变更的程序5.3工程变更的审批5.4工程变更的补偿第六条合同价格及支付6.1合同总价6.2分包工程价格6.3价格调整6.4支付方式及时间6.5付款条件第七条风险承担7.1风险类型7.2风险责任划分7.3风险防范措施第八条施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果处理8.4验收期限第九条保修责任9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任9.4保修费用第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除12.4合同终止后的处理第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:合同专用条款第十四条其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3通知方式14.4合同份数及效力第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目名称:2024年度智能电网建设项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体规模描述,如:10万千伏变电站一座,输电线路100公里等]1.4项目内容:包括但不限于变电站建设、输电线路架设、配电设施安装、智能控制系统升级等。1.5项目期限:自合同签订之日起至[具体日期]止,工期为[具体工期,如:12个月]。第二条承包方2.1承包方名称:[承包方全称]2.2承包方资质:[承包方相关资质证书名称及编号]2.3承包方责任:承包方应按照合同约定,全面负责项目的施工、调试、验收及保修等工作。第三条施工内容3.1施工范围:包括但不限于变电站、输电线路、配电设施的建设、安装、调试等。3.2施工工艺:采用[具体施工工艺或技术],确保施工质量满足国家标准及合同要求。3.3施工进度:按照[具体施工进度计划],分阶段完成施工任务。3.4施工质量:严格按照[具体质量标准],确保工程质量达到优良等级。第四条施工组织4.1施工队伍:由[承包方名称]组织专业施工队伍,负责项目的具体施工工作。4.2施工设备:提供符合施工要求的各类设备,包括但不限于施工机械、检测仪器等。4.3施工材料:选用合格的建筑材料,确保材料质量符合国家标准。4.4施工现场管理:建立施工现场管理制度,确保施工安全、环保、文明施工。第五条工程变更5.1工程变更的范围:因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致的工程内容变更。5.2工程变更的程序:由双方协商一致后,以书面形式提出变更申请,经审批后方可实施。5.3工程变更的审批:变更申请需经[具体审批机构]审核批准。5.4工程变更的补偿:因工程变更导致的费用增加,由双方协商确定补偿方式。第六条合同价格及支付6.1合同总价:[具体合同总价金额]6.2分包工程价格:[具体分包工程价格]6.3价格调整:[具体价格调整机制]6.4支付方式及时间:[具体支付方式及时间安排]6.5付款条件:[具体付款条件,如:分阶段支付、验收合格后支付等]第七条风险承担7.1风险类型:包括但不限于自然灾害、政策调整、材料价格波动、施工质量问题等。7.2风险责任划分:按照合同约定,明确双方风险责任划分。7.3风险防范措施:制定相应的风险防范措施,降低风险发生的可能性和损失程度。7.4风险补偿:因风险导致的经济损失,按照合同约定进行补偿。第八条施工验收8.1验收标准:依据国家标准、行业标准以及合同约定进行验收。8.2验收程序:施工完成后,承包方组织自检,并将验收报告提交给发包方进行验收。8.3验收结果处理:验收合格,发包方签署验收合格证明;验收不合格,承包方需按发包方要求进行整改。8.4验收期限:自工程竣工之日起[具体天数,如:30天]内完成验收。第九条保修责任9.1保修期限:自工程竣工验收合格之日起[具体年数,如:2年]内。9.2保修内容:包括但不限于工程质量问题、设备故障等。9.3保修责任:在保修期内,因承包方施工质量问题导致的损失,由承包方负责修复或赔偿。9.4保修费用:保修期内发生的保修费用,由承包方承担。第十条违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时完成施工、工程质量不合格、未按合同约定支付款项等。10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交[具体仲裁委员会或人民法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决机构:[具体仲裁委员会或人民法院名称]11.3争议解决程序:按照[具体仲裁委员会或人民法院]的有关规定进行。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:合同约定的工程完成,经双方确认无误后终止。12.3合同解除:在合同履行过程中,如出现严重违约行为,另一方有权解除合同。12.4合同终止后的处理:合同终止后,双方应妥善处理剩余工程和未履行完毕的义务。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:合同专用条款第十四条其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释:合同条款如有歧义,以双方协商解释为准。14.3通知方式:双方通知应以书面形式进行,并送达对方指定的地址。14.4合同份数及效力:本合同一式[具体份数]份,具有同等法律效力,双方各执[具体份数]份。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据本合同约定,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监督或鉴定等职能的个人或机构。第二条第三方职责与权限2.1第三方职责:2.1.1提供专业服务:第三方应按照合同约定,提供专业技术服务,包括但不限于设计、监理、检测、咨询等。2.1.2监督与指导:第三方对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全符合合同要求。2.1.3鉴定与评估:第三方对施工成果进行鉴定,评估其是否符合合同约定和国家标准。2.2第三方权限:2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。2.2.2第三方有权对施工过程中的问题提出整改意见。2.2.3第三方有权对施工成果进行抽样检测或全面验收。第三条第三方选择与更换3.1第三方的选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议。3.2第三方的更换:如第三方无法履行职责或存在重大失误,甲乙双方有权更换第三方,并书面通知对方。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任损失,其责任限额由甲乙双方在服务协议中约定。4.2超出责任限额的部分,由甲乙双方按照合同约定承担相应的责任。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分:5.1.1第三方对甲方提供的服务负责,甲方对第三方的选择和监督负责。5.1.2第三方违约导致甲方损失的,甲方有权要求第三方承担相应的责任。5.2第三方与乙方的责任划分:5.2.1第三方对乙方提供的服务负责,乙方对第三方的选择和监督负责。5.2.2第三方违约导致乙方损失的,乙方有权要求第三方承担相应的责任。5.3第三方与其他第三方的责任划分:5.3.1各第三方之间应相互协调,避免责任交叉。5.3.2如有交叉责任,各第三方应按合同约定分担责任。第六条第三方费用6.1第三方费用:第三方提供服务所发生的费用,由甲乙双方按照服务协议约定承担。6.2费用支付方式:第三方费用按照服务协议约定的时间和方式支付。第七条第三方保密义务7.1第三方在履行职责过程中,对甲方、乙方以及项目相关的保密信息负有保密义务。7.2第三方违反保密义务,导致信息泄露的,应承担相应的法律责任。第八条第三方介入的流程8.1第三方介入前,甲乙双方应明确第三方的职责和权限,并签订服务协议。8.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持沟通,确保项目顺利进行。8.3第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应与第三方共同协商解决。第九条第三方介入的终止9.1如第三方无法履行职责或存在重大失误,甲乙双方有权终止第三方介入。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包括项目名称、工程量、单位、单价、合价等,需与合同中约定的工程内容一致。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:包含项目施工图纸、设计说明书、施工图审查意见等,需符合国家标准和规范。3.附件三:施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、施工质量控制措施等,需确保施工顺利进行。4.附件四:合同专用条款详细要求和说明:包括双方约定的特殊条款、变更条款、违约条款、争议解决条款等,需详细列明。5.附件五:第三方服务协议详细要求和说明:包括第三方职责、权限、责任限额、费用、保密义务等,需明确第三方在项目中的地位和作用。6.附件六:验收报告详细要求和说明:包括工程验收结果、验收时间、验收人员、验收意见等,需确保验收过程规范。7.附件七:保修承诺书详细要求和说明:包括保修期限、保修内容、保修责任等,需明确保修责任和范围。8.附件八:违约金计算方法详细要求和说明:包括违约金计算公式、违约金支付时间等,需确保违约金计算合理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定完成施工任务;违约方施工质量不符合合同要求;违约方未按时支付款项;违约方未履行保密义务;违约方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。违约金计算标准:根据违约行为对对方造成的损失程度,按合同约定的比例计算。赔偿损失:违约方应赔偿因违约行为给对方造成的实际损失。简要示例说明:违约方未按合同约定完成施工任务,导致工程延期。违约方应支付合同总价[具体比例]%的违约金,并赔偿因延期造成的损失。违约方施工质量不符合合同要求,导致工程不合格。违约方应承担修复费用,并支付合同总价[具体比例]%的违约金。违约方未按时支付款项,导致甲方受损。违约方应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。全文完。2024年度智能电网建设项目施工承包协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表姓名1.3双方联系方式1.4合同签订日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资额2.5项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度计划4.1总体施工进度4.2关键节点工期4.3进度调整机制5.施工质量要求及保证措施5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证措施6.材料设备供应6.1材料设备清单6.2材料设备质量6.3供应时间及方式7.合同价格及支付方式7.1合同总价7.2计价方式7.3支付进度7.4付款条件8.风险管理8.1自然灾害风险8.2技术风险8.3政策法规风险8.4合同履行风险9.合同变更及解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术规范13.2附件二:工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1保密条款14.2通知送达方式14.3合同份数及保管14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:智能电网建设有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2双方法定代表人或授权代表姓名甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话方联系人:赵六乙方联系电话:139001390001.4合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。2.项目概况2.1项目名称地区智能电网改造项目2.2项目地点省市区2.3项目规模项目总投资额为人民币伍仟万元整2.4项目投资额项目投资额为人民币伍仟万元整2.5项目工期项目总工期为12个月,自合同生效之日起计算。3.施工范围及内容3.1施工范围本合同约定乙方负责地区智能电网改造项目的全部施工工作,包括但不限于线路架设、设备安装、调试等。3.2施工内容1.线路架设:包括架空线路和电缆线路的架设;2.设备安装:包括变压器、开关设备、电缆等设备的安装;3.调试:包括设备调试、系统联调等;3.3施工标准本工程执行国家及行业相关施工规范、标准和甲方提供的施工图纸。4.施工进度计划4.1总体施工进度1.线路架设:3个月;2.设备安装:4个月;3.调试:2个月;4.1关键节点工期1.线路架设完成:第4个月;2.设备安装完成:第8个月;3.调试完成:第10个月;4.4进度调整机制如遇不可抗力因素或其他特殊情况导致工期延误,双方应协商一致调整施工进度计划。5.施工质量要求及保证措施5.1质量标准本工程执行国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级。5.2质量检验1.甲方对乙方施工过程进行全程监督,确保施工质量;2.乙方在施工过程中应进行自检,并将检验结果报甲方备案;3.甲方组织验收,验收合格后方可进入下一施工阶段。5.3质量保证措施1.乙方选用合格的施工队伍和施工材料;2.乙方严格执行施工规范和操作规程;3.乙方对施工过程中的质量问题进行整改,确保工程质量。6.材料设备供应6.1材料设备清单本工程所需材料设备清单详见附件一。6.2材料设备质量乙方应确保所提供的材料设备符合国家及行业相关质量标准。6.3供应时间及方式1.乙方应按甲方要求的时间节点将材料设备送达施工现场;2.乙方应采用甲方认可的运输方式,确保材料设备安全送达。7.合同价格及支付方式7.1合同总价本合同总价为人民币伍仟万元整。7.2计价方式本合同采用固定总价结算方式。7.3支付进度1.乙方完成线路架设后,甲方支付合同总价30%;2.乙方完成设备安装后,甲方支付合同总价40%;3.乙方完成调试并验收合格后,甲方支付合同总价20%;4.乙方完成工程保修期内的保修工作后,甲方支付合同总价10%。7.4付款条件甲方在收到乙方提交的符合合同约定的发票、验收报告等相关文件后,应在7个工作日内支付相应款项。8.风险管理8.1自然灾害风险1.乙方应密切关注施工现场的自然灾害风险,如洪水、地震等;2.发生自然灾害时,乙方应立即采取应急措施,并通知甲方;3.因自然灾害导致施工延误,工期相应顺延,且甲方不承担乙方因此产生的损失。8.2技术风险1.乙方在施工过程中应严格遵守技术规范,确保施工安全;2.如因技术原因导致施工质量不合格,乙方应承担相应责任;3.甲方应提供必要的技术支持,协助乙方解决施工中的技术问题。8.3政策法规风险1.双方应遵守国家及地方有关电力建设的相关政策法规;2.如政策法规发生变化,导致合同内容需要调整,双方应协商一致;3.因政策法规变化导致的合同终止,双方应根据实际情况合理分担损失。8.4合同履行风险1.双方应严格按照合同约定履行各自义务;2.如因一方违约导致合同无法履行,违约方应承担违约责任;3.双方应通过协商解决合同履行过程中出现的争议。9.合同变更及解除9.1变更条件1.双方协商一致,可对合同内容进行变更;2.变更内容应以书面形式明确约定;3.变更内容自双方签字盖章之日起生效。9.2变更程序1.双方协商达成一致后,签署书面变更协议;2.变更协议应经双方法定代表人或授权代表签字盖章;3.变更协议作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。9.3合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行;2.一方严重违约,另一方在合理期限内未能采取补救措施;3.双方协商一致解除合同。9.4解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方;2.双方应妥善处理合同解除后的善后事宜;3.合同解除后,双方应根据实际情况合理分担损失。10.争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;2.如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁;3.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决期限自争议发生之日起60日内解决。11.违约责任11.1违约情形1.乙方未按合同约定完成施工;2.乙方提供的材料设备不符合质量标准;3.乙方违反保密义务;4.甲方未按合同约定支付款项。11.2违约责任1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2.违约方应承担仲裁或诉讼费用;3.违约方应承担因违约行为给第三方造成的损失。11.3违约赔偿1.违约赔偿金额根据实际情况协商确定;2.如协商不成,由仲裁机构或法院判决。12.合同生效及终止12.1合同生效条件1.双方法定代表人或授权代表签字盖章;2.合同经市市场监督管理局备案;3.合同约定的其他生效条件均已满足。12.2合同终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.合同因不可抗力等原因终止。12.3合同解除后的处理1.双方应妥善处理合同解除后的善后事宜;2.合同解除后,双方应根据实际情况合理分担损失。13.合同附件13.1附件一:施工图纸及技术规范13.2附件二:工程量清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2通知送达方式1.双方应以书面形式发送通知;2.通知自送达对方之日起生效。14.3合同份数及保管本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.4合同未尽事宜的处理本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商不成,按国家有关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义本合同所指的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行、提供专业服务或进行争议解决的独立第三方机构、个人或其他实体。15.2范围1.提供设计、监理、检测、认证等服务;2.作为争议解决的中立仲裁机构;3.提供法律、财务、技术等咨询;4.进行合同履行的监督和协调。16.第三方介入的程序16.1介入申请任何一方有意引入第三方介入时,应向另一方提出书面申请,说明第三方介入的原因、目的、预期效果及具体需求。16.2同意与协商双方应在收到介入申请后15个工作日内,就第三方介入的可行性进行协商,并达成一致意见。16.3第三方选定双方同意第三方介入后,应共同选定第三方,并签订相关合作协议。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在合同履行过程中,其责任仅限于其提供服务的内容,不包括因甲方或乙方违约而产生的责任。17.2限额规定1.第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,且不得高于合同总价的X%;2.如第三方因自身原因导致违约,其应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方1.第三方应向甲方提供专业、高效的服务,确保服务质量符合合同要求;2.甲方应向第三方支付约定的服务费用,并在第三方提供服务过程中提供必要的协助和支持。18.2第三方与乙方1.第三方应向乙方提供专业、高效的服务,确
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 农产品销售合同协议范本
- 招标文件房产项目
- 版短期无担保个人
- 第三方支付保证金协议
- 知识产权顾问合同的争议解决方法分享
- 学生健康饮食承诺保证书
- 装饰拆除改造合同
- 道具采购合同范本中文模板样式
- 导购员合同协议的交通补贴
- 幼儿园食品订购合同范本
- NB-T47003.1-2009钢制焊接常压容器(同JB-T4735.1-2009)
- 聚焦高质量+探索新高度+-2025届高考政治复习备考策略
- 惠州市惠城区2022-2023学年七年级上学期期末教学质量检测数学试卷
- 北京市西城区2022-2023学年七年级上学期期末英语试题【带答案】
- ISO45001-2018职业健康安全管理体系之5-4:“5 领导作用和工作人员参与-5.4 工作人员的协商和参与”解读和应用指导材料(2024A0-雷泽佳)
- 看图猜成语共876道题目动画版
- 小学二年级上册数学-数角的个数专项练习
- 曲式与作品分析智慧树知到期末考试答案章节答案2024年兰州文理学院
- 园林设施维护方案
- 特种设备使用单位日管控、周排查、月调度示范表
- 供应链成本控制与降本增效
评论
0/150
提交评论