2024版办公楼土建劳务施工合同履约保证金合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版办公楼土建劳务施工合同履约保证金合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.保证金金额及支付方式2.1保证金总额2.2保证金支付方式2.3保证金退还条件3.保证金扣除及退还3.1保证金扣除条件3.2保证金扣除程序3.3保证金退还程序4.保证金账户管理4.1保证金账户开设4.2保证金账户管理责任4.3保证金账户变更5.保证金利息计算及支付5.1利息计算方式5.2利息支付方式5.3利息支付时间6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任追究7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效、变更及终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止10.其他约定事项10.1法律适用10.2语言文本10.3合同附件11.合同附件清单11.1附件一：办公楼土建劳务施工合同11.2附件二：保证金支付凭证11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件签署13.1附件一签署13.2附件二签署13.3附件三签署14.合同生效及备案14.1合同生效14.2合同备案14.3合同备案机构第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称本合同名称为《2024版办公楼土建劳务施工合同履约保证金合同》。1.2合同双方甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.保证金金额及支付方式2.1保证金总额本合同履约保证金总额为人民币____元整。2.2保证金支付方式乙方应在合同签订后____日内，按照甲方指定账户支付履约保证金。2.3保证金退还条件乙方履行合同义务完毕，且无违约行为，甲方应在收到乙方履约证明后____日内退还保证金。3.保证金扣除及退还3.1保证金扣除条件a.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务；b.乙方违反合同约定的其他义务；c.乙方因自身原因导致工程停工、延误或损失。3.2保证金扣除程序甲方应在扣除保证金前书面通知乙方，并说明扣除原因及金额。3.3保证金退还程序甲方应在乙方履行合同义务完毕且无违约行为的情况下，按照合同约定退还保证金。4.保证金账户管理4.1保证金账户开设甲方应在合同签订前，在银行开设专门用于收取和退还履约保证金的账户。4.2保证金账户管理责任甲方负责保证金账户的管理，确保账户资金安全。4.3保证金账户变更若保证金账户信息发生变更，甲方应及时通知乙方。5.保证金利息计算及支付5.1利息计算方式保证金利息按照银行同期存款利率计算。5.2利息支付方式利息按季支付，甲方在支付保证金的同时支付利息。5.3利息支付时间利息支付时间为每个计息周期结束后____日内。6.违约责任6.1违约情形a.乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务；b.乙方违反合同约定的其他义务；c.乙方因自身原因导致工程停工、延误或损失。6.2违约责任承担乙方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。6.3违约责任追究甲方有权依法追究乙方的违约责任，包括但不限于扣除保证金、解除合同等。7.争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。7.2争议解决机构若协商不成，双方可选择向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决期限双方应在争议发生后____日内协商解决，逾期未解决的，可向争议解决机构申请解决。8.合同解除8.1合同解除条件a.甲方因故取消项目，经双方协商一致，可以解除本合同。b.乙方严重违约，经甲方书面通知后____日内未予纠正，甲方有权解除合同。c.发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序a.双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议。b.一方解除合同，应书面通知对方，并说明解除原因。8.3合同解除后果a.合同解除后，乙方应立即停止施工，并按合同约定进行工程交接。b.甲方应在合同解除后____日内退还乙方已支付的履约保证金。9.合同生效、变更及终止9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更合同的任何变更，均应以书面形式作出，并由双方签字（或盖章）确认。9.3合同终止合同履行完毕或经双方协商一致解除后，合同终止。10.其他约定事项10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2语言文本本合同以中文书写，具有同等法律效力。10.3合同附件a.办公楼土建劳务施工合同b.保证金支付凭证c.其他相关文件11.合同附件清单11.1附件一：办公楼土建劳务施工合同11.2附件二：保证金支付凭证11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署时间本合同签署时间为____年____月____日。12.2签署地点本合同签署地点为____________________。12.3签署人员甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________13.合同附件签署13.1附件一签署附件一《办公楼土建劳务施工合同》经双方代表签字（或盖章）确认。13.2附件二签署附件二《保证金支付凭证》经双方代表签字（或盖章）确认。13.3附件三签署附件三《其他相关文件》经双方代表签字（或盖章）确认。14.合同生效及备案14.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同备案本合同需报送相关部门备案。14.3合同备案机构本合同备案机构为____________________。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方等在合同履行过程中提供专业服务或协助的独立实体。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：合同履行的监督、工程质量与进度控制、合同争议的调解、技术支持等。16.第三方介入的程序及要求16.1介入程序a.甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前____日向对方提出书面申请，并说明介入原因、第三方的基本情况和介入目的。b.对方应在收到申请后____日内给予答复，同意介入的，应签署书面协议。16.2介入要求a.第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。b.第三方应具备相应的资质和专业知识，能够胜任介入工作。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方职责a.监理方：负责监督施工过程，确保工程质量、进度符合合同要求。b.审计方：负责对工程款项支付进行审计，确保资金使用合理。c.咨询方：提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。17.2第三方权限a.监理方：有权要求乙方提供施工资料，对施工过程进行检查。b.审计方：有权查阅工程款项支付的相关资料，对支付进行审核。c.咨询方：有权就合同履行中的问题提出建议。18.第三方介入的责权利界定18.1责任限额第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。责任限额由双方在第三方介入协议中约定。18.2权利a.第三方有权获得与其介入工作相关的合理费用。b.第三方有权获得乙方提供的必要资料和协助。18.3利益第三方在合同履行过程中，应维护甲乙双方的利益，不得损害任何一方的合法权益。19.第三方介入的变更及终止19.1变更第三方介入协议的变更，需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。19.2终止a.合同履行完毕或达到终止条件，第三方介入自然终止。b.双方协商一致或第三方不再具备履行职责的能力时，可终止第三方介入。20.第三方与其他各方的划分说明20.1职责划分a.甲方负责合同履行过程中的总体协调和管理。b.乙方负责具体施工任务的执行。c.第三方负责提供专业服务或协助。20.2利益关系a.甲方与乙方之间的利益关系以合同约定为准。b.第三方与甲乙双方之间的利益关系以第三方介入协议为准。c.第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方和第三方协商解决。21.2争议解决机构若协商不成，争议可提交合同签订地人民法院解决。22.第三方介入的费用承担22.1费用计算第三方介入的费用按照实际发生计算，包括但不限于人工费、差旅费、资料费等。22.2费用支付第三方介入的费用由甲方承担，并在每次费用发生后____日内支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.办公楼土建劳务施工合同详细要求：包括施工范围、工期、质量标准、工程量清单、合同价款、付款方式、违约责任等条款。附件说明：为本合同履约保证金合同的基础合同，明确了甲乙双方的权利义务。2.保证金支付凭证详细要求：包括支付时间、金额、支付方式、收款人信息等。附件说明：证明乙方已向甲方支付履约保证金。3.第三方介入协议详细要求：包括第三方的基本情况、介入目的、职责权限、费用承担、争议解决等条款。附件说明：明确了第三方介入的具体事项和双方的权利义务。4.施工图纸及技术资料详细要求：包括施工图纸、设计变更、技术规范、施工方案等。附件说明：为施工过程中的技术依据。5.工程量清单及变更单详细要求：包括工程量、变更原因、变更后的工程量、合同价款调整等。附件说明：用于结算工程款。6.工程进度报告详细要求：包括施工进度、质量情况、存在问题及解决方案等。附件说明：用于跟踪工程进度和质量。7.质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明：证明工程符合质量要求。8.工程款支付凭证详细要求：包括支付时间、金额、支付方式、收款人信息等。附件说明：证明甲方已支付工程款。9.违约证明详细要求：包括违约行为、违约责任、违约责任认定等。附件说明：用于证明违约行为和责任。10.争议解决文件详细要求：包括争议解决方式、争议解决结果等。附件说明：用于证明争议已得到解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务。乙方违反合同约定的其他义务，如擅自改变施工方案、延误工期等。乙方因自身原因导致工程停工、延误或损失。2.违约责任认定标准乙