2024版新能源汽车充电桩房地产开发建设合作合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源汽车充电桩房地产开发建设合作合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.合作内容4.1充电桩建设4.2房地产开发4.3合作期限5.合作方式5.1投资比例5.2合作模式5.3合作阶段6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.2甲方义务7.乙方权利与义务7.1乙方权利7.2乙方义务8.合作项目的审批与监管8.1审批程序8.2监管机构9.投资回报与收益分配9.1投资回报9.2收益分配10.合作项目的风险与责任10.1风险识别10.2责任承担11.合作项目的变更与终止11.1变更程序11.2终止条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同附件14.5合同解除后的处理14.6合同解释权14.7合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1充电桩：指专为新能源汽车提供充电服务的设施，包括但不限于充电接口、充电设备、充电线路等。1.1.2新能源汽车：指采用新型动力系统，使用电能或其他可再生能源作为主要动力来源的汽车。1.1.3房地产开发：指在土地使用权基础上，通过规划、设计、建设等过程，形成具备居住、办公、商业等功能的空间。1.1.4合作项目：指甲方与乙方共同投资建设的充电桩和房地产开发项目。1.2解释1.2.1本合同中涉及的专业术语和定义，均以国家标准、行业标准及行业惯例为准。2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1名称：[甲方全称]2.1.2法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.1.3注册地址：[甲方注册地址]2.2乙方基本信息2.2.1名称：[乙方全称]2.2.2法定代表人：[乙方法定代表人姓名]2.2.3注册地址：[乙方注册地址]3.项目概述3.1项目名称：[合作项目名称]3.2项目地点：[合作项目具体地点]3.3项目规模：[合作项目规模描述，如充电桩数量、总建筑面积等]3.4项目类型：[合作项目类型描述，如住宅、商业等]4.合作内容4.1充电桩建设4.1.1甲方负责提供充电桩建设所需的相关土地、电力接入等基础设施。4.1.2乙方负责充电桩的设计、采购、施工和运维。4.2房地产开发4.2.1甲方负责提供房地产开发所需的相关土地、规划审批等基础设施。4.2.2乙方负责房地产开发的设计、建设、销售和物业管理。5.合作方式5.1投资比例5.1.1甲方投资比例：[甲方投资比例]5.1.2乙方投资比例：[乙方投资比例]5.2合作模式5.2.1股权合作：甲方与乙方按照投资比例共同出资设立项目公司，由项目公司负责项目的开发、建设和运营。5.3合作阶段5.3.1合作阶段一：项目前期筹备，包括项目立项、规划审批、土地获取等。5.3.2合作阶段二：项目建设和开发，包括充电桩建设、房地产开发等。5.3.3合作阶段三：项目运营和管理，包括充电桩运维、房地产开发运营等。6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.1.1按照投资比例享有项目公司的股权收益。6.1.2参与项目公司的重大决策。6.2甲方义务6.2.1按时足额缴纳投资款项。6.2.2提供必要的政策、规划支持。7.乙方权利与义务7.1乙方权利7.1.1按照投资比例享有项目公司的股权收益。7.1.2参与项目公司的重大决策。7.2乙方义务7.2.1按时足额缴纳投资款项。7.2.2负责项目的具体实施和运营管理。8.合作项目的审批与监管8.1审批程序8.1.1项目立项：甲方负责项目立项的申请和审批工作。8.1.2规划审批：甲方与乙方共同办理项目规划审批手续。8.1.3土地使用权：甲方负责取得项目所需土地使用权。8.2监管机构8.2.1项目审批：项目审批由相关政府部门负责。8.2.2项目监管：项目监管由项目所在地政府相关部门负责。9.投资回报与收益分配9.1投资回报9.1.1甲方和乙方按照投资比例分享项目收益。9.1.2投资回报包括但不限于充电桩运营收入、房地产开发销售收益等。9.2收益分配9.2.1收益分配时间：每年[具体时间]进行一次。9.2.2收益分配方式：按照投资比例以现金形式分配。10.合作项目的风险与责任10.1风险识别10.1.1甲方和乙方共同对项目风险进行评估和识别。10.1.2主要风险包括政策风险、市场风险、建设风险等。10.2责任承担10.2.1甲方和乙方按照投资比例共同承担项目风险。10.2.2因甲方或乙方原因导致项目损失，由责任方承担相应责任。11.合作项目的变更与终止11.1变更程序11.1.1任何一方提议变更合同内容，需提前[具体时间]书面通知对方。11.1.2双方协商一致后，签署变更协议，并作为本合同的补充部分。11.2终止条件11.2.1合作期限届满，如双方无续约意愿，合同自动终止。11.2.2出现合同约定的违约行为，导致合同无法履行时，任何一方有权终止合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1未按时缴纳投资款项。12.1.2未履行合同约定的义务。12.1.3其他违反合同约定的行为。12.2违约责任12.2.1违约方应向守约方支付违约金。12.2.2因违约造成损失的，违约方应赔偿守约方全部损失。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1通过友好协商解决。13.1.2协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁。13.2争议解决机构13.2.1[具体仲裁机构名称]14.其他约定14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。14.3合同解除14.3.1出现合同约定的解除条件时，任何一方有权解除合同。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于项目可行性研究报告、合作协议等。14.5合同解除后的处理14.5.1合同解除后，双方应妥善处理剩余事宜。14.6合同解释权14.6.1本合同解释权归甲方所有。14.7合同签署日期14.7.1本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指除甲乙双方之外的，为合作项目提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立法人或其他组织。2.第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了提高合作项目的效率、确保项目质量、降低风险以及协助解决项目实施过程中可能出现的难题。3.第三方介入类型3.1设计方：负责项目的规划设计，包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计等。3.2施工方：负责项目的施工建设，包括但不限于施工组织、施工管理、质量控制等。3.3监理方：负责对项目的施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求。3.4评估方：负责对项目投资回报、市场前景等进行评估。3.5咨询方：提供项目相关的专业咨询和建议。4.第三方介入程序4.1第三方介入需经甲乙双方同意，并由甲乙双方共同邀请或招标确定。4.2第三方介入需签订相应的服务合同，明确服务内容、费用、期限等。5.第三方责任与权利5.1责任5.1.1第三方应根据服务合同履行其职责，确保服务质量。5.1.2第三方对其提供的服务质量承担相应的法律责任。5.1.3第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。5.2权利5.2.1第三方有权根据服务合同要求甲乙双方提供必要的信息和资料。5.2.2第三方有权在服务过程中对甲乙双方的行为进行监督和评价。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据服务合同约定，但不得低于国家法律法规规定的最低标准。6.2第三方的责任限额包括但不限于：6.2.1直接经济损失。6.2.2因第三方责任导致的第三方损失。6.2.3因第三方责任导致的合同违约损失。7.第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙双方的关系是服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的股权分配和利润分成。7.2第三方应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。8.第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并重新签订服务合同。8.2.1第三方无法履行服务合同约定的义务。8.2.2第三方严重违反服务合同约定。8.2.3第三方被依法吊销营业执照或取消相关资质。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式参照本合同第13条“争议解决”条款。9.2第三方介入的争议解决机构参照本合同第13.2条“争议解决机构”条款。10.第三方介入的记录与档案10.1第三方介入的相关记录和档案应由第三方保存，并定期向甲乙双方提供报告。10.2第三方介入的记录和档案应真实、完整、准确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告要求：详细分析项目的技术、市场、经济、法律等方面的可行性。说明：作为项目立项的依据。2.合作协议要求：明确甲乙双方的权利、义务、责任和收益分配。说明：作为合作的基础文件。3.项目规划许可证要求：取得项目所在地的规划部门颁发的规划许可证。说明：确保项目符合城市规划要求。4.土地使用权证要求：取得项目所需土地的使用权证。说明：确保项目用地合法。5.充电桩建设方案要求：详细说明充电桩的布局、技术参数、建设标准等。说明：作为充电桩建设的指导文件。6.房地产开发方案要求：详细说明房地产开发的设计、建设、销售等方案。说明：作为房地产开发的基础文件。7.项目施工合同要求：明确施工方的权利、义务、责任和工期要求。说明：作为项目施工的约束文件。8.项目监理合同要求：明确监理方的权利、义务、责任和监理标准。说明：确保项目施工质量。9.项目验收报告要求：详细记录项目建设的实际情况，包括质量、进度等。说明：作为项目验收的依据。10.项目运营管理方案要求：详细说明项目的运营管理策略、组织架构、服务标准等。说明：确保项目运营的顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时缴纳投资款项。未履行合同约定的义务。提供虚假信息或隐瞒重要事实。故意拖延项目进度。未经对方同意擅自变更合同内容。未经对方同意擅自转让合同权利和义务。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金。赔偿守约方因此遭受的损失。承担相应的法律责任。3.示例说明：若甲方未按时缴纳投资款项，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。若乙方未履行合同约定的义务，导致项目进度延误，应赔偿甲方因此遭受的损失。若第三方在提供服务过程中出现重大失误，导致项目损失，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版新能源汽车充电桩房地产开发建设合作合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2合作方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.合作内容4.1充电桩建设4.2房地产开发4.3合作期限5.充电桩建设要求5.1充电桩数量5.2充电桩类型5.3充电桩技术标准6.房地产开发要求6.1房地产类型6.2房地产规模6.3房地产建设标准7.投资与资金7.1投资总额7.2投资方式7.3资金来源8.合作双方权利与义务8.1开发商权利与义务8.2合作方权利与义务9.项目进度与验收9.1项目进度安排9.2验收标准9.3验收程序10.运营与管理10.1运营模式10.2管理职责10.3运营费用11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同修改与补充第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“新能源汽车”指采用新型动力系统，以电能、氢能或其他新型能源作为主要动力来源的汽车。1.1.2“充电桩”指为新能源汽车提供充电服务的设备。1.1.3“房地产开发”指在项目地点进行住宅、商业、办公等建筑物的建设活动。1.1.4“合作方”指与开发商签订本合同，共同进行新能源汽车充电桩房地产开发建设的公司或机构。1.2解释1.2.1本合同中涉及的技术标准、规范和要求，如无特殊说明，均指现行国家标准、行业标准或地方标准。1.2.2本合同中涉及的术语，如无特殊说明，均按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.双方基本信息2.1开发商信息2.1.1名称：房地产开发有限公司2.1.2注册地址：市区路号2.1.3法定代表人：2.2合作方信息2.2.1名称：新能源汽车科技有限公司2.2.2注册地址：市区路号2.2.3法定代表人：3.项目概述3.1项目名称：新能源汽车充电桩房地产开发建设项目3.2项目地点：市区路3.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米4.合作内容4.1充电桩建设4.1.1充电桩数量：共建设个充电桩，其中快充桩个，慢充桩个。4.1.2充电桩类型：采用品牌充电桩，具备智能充电、远程监控等功能。4.1.3充电桩技术标准：符合GB/T《电动汽车充电设施通用要求》标准。4.2房地产开发4.2.1房地产类型：住宅、商业、办公4.2.2房地产规模：住宅套，商业平方米，办公平方米4.2.3房地产建设标准：按照级建筑节能标准进行设计、施工。5.投资与资金5.1投资总额：人民币万元5.2投资方式：双方按股份比例投入资金，具体比例见附件一。5.3资金来源：各方自筹资金及融资。6.合作双方权利与义务6.1开发商权利与义务6.1.1开发商负责项目整体规划、设计、施工、验收及运营管理工作。6.1.2开发商负责按照合同约定，按时、按质、按量完成房地产开发建设任务。6.1.3开发商负责项目的日常运营维护，确保充电桩和房地产项目的正常运行。6.2合作方权利与义务6.2.1合作方负责提供新能源汽车充电桩设备，确保设备质量及售后服务。6.2.2合作方负责协助开发商完成充电桩的安装、调试及验收工作。6.2.3合作方负责提供新能源汽车充电服务，确保充电服务的质量和效率。8.合作双方权利与义务（续）8.1开发商权利与义务（续）8.1.4开发商有权对合作方提供的充电桩设备和服务进行监督，确保其符合合同约定。8.1.5开发商有权在合作期限内，根据市场情况和项目需求，调整房地产开发方案。8.2合作方权利与义务（续）8.2.4合作方有权要求开发商按照合同约定提供必要的场地和设施，以保障充电桩的正常运行。8.2.5合作方有权在合作期限内，根据新能源汽车市场需求，调整充电桩的类型和数量。9.项目进度与验收9.1项目进度安排9.1.1项目前期工作：自合同签订之日起6个月内完成项目立项、规划设计等工作。9.1.2施工阶段：自项目规划设计完成后，6个月内开始施工，预计工期为18个月。9.1.3验收阶段：施工完成后，双方共同进行验收，验收合格后30日内办理移交手续。9.2验收标准9.2.1充电桩设备应符合国家相关标准和合同约定。9.2.2房地产开发项目应符合国家相关建筑标准和合同约定。9.3验收程序9.3.1双方应成立项目验收小组，负责项目的验收工作。9.3.2验收小组应按照合同约定的验收标准和程序进行验收。10.运营与管理10.1运营模式10.1.1充电桩运营：采用会员制运营，提供多种充电套餐和服务。10.1.2房地产运营：采用市场化运营，包括租赁、销售等方式。10.2管理职责10.2.1开发商负责充电桩的日常运营管理，包括设备维护、充电服务、客户服务等。10.2.2合作方负责充电桩设备的日常维护和技术支持。10.3运营费用10.3.1充电桩运营费用由充电服务费和设备维护费构成。10.3.2房地产运营费用包括物业管理费、维修基金等。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按合同约定履行其义务。12.1.2一方未按合同约定完成项目进度或质量要求。12.2违约责任12.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2.2违约金的计算方式为：按违约金额的%计算。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署本合同，并按合同约定履行相关手续。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的合作期限届满。13.2.2双方协商一致，决定终止合同。13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于项目规划设计方案、投资协议、设备清单等。14.3合同修改与补充14.3.1本合同的修改与补充必须以书面形式进行，并由双方共同签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入本合同相关事项的独立第三方机构或个人，包括但不限于咨询机构、监理单位、评估机构、审计机构、保险机构等。15.2第三方责权利15.2.1第三方责任15.2.1.1第三方应按照本合同约定和自身职责，对介入事项提供专业意见或服务。15.2.1.2第三方应对其提供的服务或意见的真实性、准确性、完整性负责。15.2.2第三方权利15.2.2.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.2.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供信息、资料、场地等。15.2.3第三方义务15.2.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和项目信息。15.2.3.2第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方的划分15.3.1.1第三方与甲方之间的关系，由甲乙双方另行签订服务合同或委托书。15.3.1.2第三方应向甲方提供报告、意见或建议，甲方应予以审慎考虑并作出决定。15.3.2第三方与乙方的划分15.3.2.1第三方与乙方之间的关系，由甲乙双方另行签订服务合同或委托书。15.3.2.2第三方应向乙方提供报告、意见或建议，乙方应予以审慎考虑并作出决定。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙双方同意第三方介入本合同事项，需书面通知对方，并取得对方的书面同意。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围、期限和费用。16.2.2甲乙双方应与第三方签订服务合同或委托书，明确双方的权利义务。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。16.3.2第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、审计费等。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务合同或委托书中约定。17.1.2第三方的责任限额包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。17.2超过责任限额的处理17.2.1若第三方责任超过约定的责任限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。17.2.2若第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失，第三方应承担全部责任。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1第三方完成合同约定的工作。18.1.2甲乙双方协商一致，决定终止第三方介入。18.1.3因不可抗力导致第三方介入无法继续。18.2第三方介入的终止程序18.2.1甲乙双方应书面通知第三方终止介入。18.2.2第三方应在接到通知后日内完成已接受工作的交接。18.2.3第三方交接完成后，甲乙双方应共同确认第三方介入已终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目规划设计方案详细要求和说明：包含项目地理位置、建筑设计、景观设计、配套设施等详细内容，应符合国家相关规划和标准。2.投资协议详细要求和说明：明确甲乙双方的投资比例、资金来源、投资方式、退出机制等。3.设备清单详细要求和说明：详细列出充电桩设备型号、数量、技术参数、供应商信息等。4.第三方服务合同或委托书详细要求和说明：明确第三方介入事项、服务内容、费用、期限、责任等。5.验收报告详细要求和说明：包括充电桩和房地产开发项目的验收结果、存在的问题及改进建议。6.运营管理方案详细要求和说明：包括充电桩运营模式、收费方式、客户服务、安全管理等。7.争议解决协议详细要求和说明：明确争议解决方式、机构、程序等。8.合同修改与补充协议详细要求和说明：记录合同修改与补充的内容、日期、双方签字等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲乙任何一方未按合同约定履行其义务。一方未按合同约定完成项目进度或质量要求。一方未按合同约定支付款项或费用。一方泄露商业秘密或项目信息。一方故意或重大过失导致另一方损失。2.责任认定标准违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式为：按违约金额的%计算。赔偿损失包括直接损失、间接损失、合理费用等。3.违约责任示例说明甲方未按合同约定在规定时间内完成充电桩建设，导致项目进度延误。乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方未按合同约定提供合格的充电桩设备，导致充电桩无法正常使用。甲方有权要求乙方更换设备，并承担更换费用。甲乙双方在合作过程中泄露商业秘密，给对方造成损失。泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿损失。全文完。2024版新能源汽车充电桩房地产开发建设合作合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1当事人信息2.2法定代表人或授权代表3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.合作内容4.1充电桩建设4.2房地产开发4.3合作方式5.合作期限5.1合作起始日期5.2合作终止日期5.3续约条款6.合作费用6.1充电桩建设费用6.2房地产开发费用6.3合作费用支付方式7.权利与义务7.1当事人权利7.2当事人义务8.合作管理与监督8.1管理机构8.2监督机制8.3报告制度9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义“充电桩”指为新能源汽车提供电能充装的设备，包括但不限于交流充电桩和直流充电桩。“房地产开发”指在本合同约定的项目地点范围内，进行土地开发、建筑物建设等经营活动。“合作”指双方当事人根据本合同约定，共同实施充电桩建设和房地产开发的行为。“当事人”指签订本合同的甲方和乙方。“合作期限”指本合同约定的合作起始日期至终止日期的期间。1.2解释本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.双方当事人2.1当事人信息甲方：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.2法定代表人或授权代表双方当事人应在本合同上签字盖章，法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。3.项目概述3.1项目名称_______新能源汽车充电桩房地产开发项目3.2项目地点_______3.3项目规模充电桩数量：_______总建筑面积：_______平方米3.4项目进度项目分期建设，具体进度安排如下：第一期：_______第二期：_______第三期：_______4.合作内容4.1充电桩建设甲方负责充电桩的规划设计、设备采购、安装调试等工作。4.2房地产开发乙方负责房地产开发项目的土地平整、建筑设计、工程建设等工作。4.3合作方式甲方提供充电桩建设所需资金及设备；乙方负责房地产开发项目的投资及建设；双方共同承担合作项目风险及收益。5.合作期限5.1合作起始日期_______5.2合作终止日期_______5.3续约条款双方可在合作期限届满前三个月内协商续约事宜，续约期限最长不超过_______年。6.合作费用6.1充电桩建设费用设备购置费：_______元；安装调试费：_______元；其他费用：_______元。6.2房地产开发费用土地费用：_______元；设计费用：_______元；工程建设费用：_______元；其他费用：_______元。6.3合作费用支付方式合作费用支付方式如下：甲方支付充电桩建设费用；乙方支付房地产开发费用；双方协商确定的其他费用支付方式。7.权利与义务7.1当事人权利甲方有权要求乙方按照约定完成房地产开发工作；乙方有权要求甲方按照约定完成充电桩建设工作。7.2当事人义务甲方应按约定支付充电桩建设费用，并确保充电桩建设工作按期完成；乙方应按约定支付房地产开发费用，并确保房地产开发项目按期交付。8.合作管理与监督8.1管理机构双方设立合作项目管理委员会，负责合作项目的整体管理和监督。委员会由甲方、乙方各派一名代表组成，并指定一名主任负责日常管理工作。8.2监督机制双方应定期召开项目协调会议，对合作项目的进展情况进行监督和评估。甲方和乙方应相互提供项目进展报告，确保信息透明。8.3报告制度甲方和乙方应定期向合作项目管理委员会提交项目进展报告，包括但不限于财务报告、工程进度报告、质量报告等。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合作过程中产生的争议。如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。9.3争议解决程序争议提交仲裁后，仲裁委员会应按照其仲裁规则进行审理，并作出裁决。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.合同解除与终止10.1合同解除条件一方严重违反合同约定；合作项目无法按原定计划实施；出现不可抗力事件，导致合同无法履行。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同自动终止。10.3解除或终止后的处理甲方和乙方应相互结算已发生的费用；双方应妥善处理合作项目剩余工作；任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。11.保密条款11.1保密内容双方在本合同项下所获得的技术、商业、财务等信息，均属保密内容。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。11.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任。12.法律适用与争议管辖12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖本合同的解释、履行、变更、解除、终止及其争议的解决，均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。13.合同生效与修改13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序对本合同的任何修改，均需双方书面同意，并由双方签字盖章后生效。14.其他约定14.1通知方式邮寄：以挂号信方式寄送至对方指定的地址；传真：以传真方式发送至对方指定的传真号码；电子邮件：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱。14.2合同份数本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、咨询机构、金融机构、保险机构等。15.2第三方介入情形充电桩建设或房地产开发需要专业技术服务；需要融资或保险保障；需要第三方进行项目评估、监理或咨询；双方认为有必要引入第三方的情况。15.3第三方选择与引入程序15.3.1第三方选择甲方、乙方应根据项目需求，共同选择合适的第三方。15.3.2第三方引入程序双方共同与第三方签订相关协议；第三方协议应与本合同内容相一致；第三方协议的签订应得到甲乙双方的书面同意。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中的“责任限额”指第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致的损失，其应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定16.2.1第三方协议中应明确责任限额；16.2.2若第三方协议未明确责任限额，则责任限额由甲乙双方共同商定。16.3责任限额适用16.3.1第三方责任限额适用于第三方在履行本合同项下职责过程中发生的所有损失；16.3.2第三方责任限额不适用于第三方因故意或重大过失造成的损失。17.第三方责