2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同2篇_第1页
2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同2篇_第2页
2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同2篇_第3页
2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同2篇_第4页
2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.2总包单位基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计内容3.4设计图纸第四条施工要求4.1施工依据4.2施工标准4.3施工内容4.4施工进度第五条质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证第六条工程造价与付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款时间第七条工期与延期7.1工期7.2延期7.3延期责任第八条人员配置与职责8.1人员配置8.2职责分工第九条材料与设备9.1材料要求9.2设备要求9.3材料与设备供应第十条工程变更与索赔10.1工程变更10.2索赔第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序第十三条违约责任13.1违约行为13.2违约责任第十四条合同生效、解除与终止14.1合同生效14.2合同解除14.3合同终止第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1分包单位名称:____________________1.1.2分包单位法定代表人:____________________1.1.3分包单位注册地址:____________________1.1.4分包单位联系电话:____________________1.1.5分包单位开户银行:____________________1.1.6分包单位银行账号:____________________1.2总包单位基本信息1.2.1总包单位名称:____________________1.2.2总包单位法定代表人:____________________1.2.3总包单位注册地址:____________________1.2.4总包单位联系电话:____________________1.2.5总包单位开户银行:____________________1.2.6总包单位银行账号:____________________第二条工程概况2.1工程名称:2024版餐厅装修工程2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________第三条设计要求3.1设计依据:____________________3.2设计标准:____________________3.3设计内容:3.3.1建筑设计3.3.2结构设计3.3.3水电设计3.3.4照明设计3.3.5装饰设计3.4设计图纸:____________________第四条施工要求4.1施工依据:____________________4.2施工标准:____________________4.3施工内容:4.3.1基础工程4.3.2结构工程4.3.3水电工程4.3.4照明工程4.3.5装饰工程4.4施工进度:____________________第五条质量要求5.1质量标准:____________________5.2质量验收:5.2.1自检5.2.2现场验收5.2.3隐蔽工程验收5.2.4终验收5.3质量保证:____________________第六条工程造价与付款方式6.1工程造价:____________________6.2付款方式:6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3验收款6.2.4结算款6.3付款时间:____________________第七条工期与延期7.1工期:____________________7.2延期:7.2.1延期原因7.2.2延期处理7.2.3延期责任第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位基本信息1.1.1分包单位名称:____________________1.1.2分包单位法定代表人:____________________1.1.3分包单位注册地址:____________________1.1.4分包单位联系电话:____________________1.1.5分包单位开户银行:____________________1.1.6分包单位银行账号:____________________1.2总包单位基本信息1.2.1总包单位名称:____________________1.2.2总包单位法定代表人:____________________1.2.3总包单位注册地址:____________________1.2.4总包单位联系电话:____________________1.2.5总包单位开户银行:____________________1.2.6总包单位银行账号:____________________第二条工程概况2.1工程名称:2024版餐厅装修工程2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________第三条设计要求3.1设计依据:____________________3.2设计标准:____________________3.3设计内容:3.3.1建筑设计3.3.2结构设计3.3.3水电设计3.3.4照明设计3.3.5装饰设计3.4设计图纸:____________________第四条施工要求4.1施工依据:____________________4.2施工标准:____________________4.3施工内容:4.3.1基础工程4.3.2结构工程4.3.3水电工程4.3.4照明工程4.3.5装饰工程4.4施工进度:____________________第五条质量要求5.1质量标准:____________________5.2质量验收:5.2.1自检5.2.2现场验收5.2.3隐蔽工程验收5.2.4终验收5.3质量保证:____________________第六条工程造价与付款方式6.1工程造价:____________________6.2付款方式:6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3验收款6.2.4结算款6.3付款时间:____________________第七条工期与延期7.1工期:____________________7.2延期:7.2.1延期原因7.2.2延期处理7.2.3延期责任第八条人员配置与职责8.1人员配置:8.1.1分包单位项目经理:____________________8.1.2分包单位技术负责人:____________________8.1.3分包单位施工负责人:____________________8.1.4分包单位质量负责人:____________________8.2职责分工:8.2.1项目经理负责全面协调和管理施工工作8.2.2技术负责人负责技术指导和设计变更8.2.3施工负责人负责施工组织和管理8.2.4质量负责人负责质量控制和验收第九条材料与设备9.1材料要求:9.1.1材料品牌:____________________9.1.2材料规格:____________________9.1.3材料质量:____________________9.2设备要求:9.2.1设备品牌:____________________9.2.2设备型号:____________________9.2.3设备性能:____________________9.3材料与设备供应:9.3.1材料供应商:____________________9.3.2设备供应商:____________________第十条工程变更与索赔10.1工程变更:10.1.1变更程序10.1.2变更内容10.1.3变更责任10.2索赔:10.2.1索赔条件10.2.2索赔程序10.2.3索赔金额第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1分包单位违约11.1.2总包单位违约11.1.3不可抗力11.2合同终止条件:11.2.1工程完工11.2.2双方协商一致11.2.3法律规定11.3合同解除与终止程序:11.3.1提前通知11.3.2解除或终止协议11.3.3后续处理第十二条争议解决12.1争议解决方式:12.1.1协商12.1.2仲裁12.1.3法院诉讼12.2争议解决程序:12.2.1提起争议12.2.2争议解决机构12.2.3解决结果第十三条违约责任13.1违约行为:13.1.1分包单位违约13.1.2总包单位违约13.2违约责任:13.2.1违约赔偿13.2.2违约赔偿计算方法13.2.3违约责任承担第十四条合同生效、解除与终止14.1合同生效:14.1.1签署日期14.1.2生效条件14.2合同解除:14.2.1解除条件14.2.2解除程序14.3合同终止:14.3.1终止条件14.3.2终止程序第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,根据合同约定或经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供服务的独立第三方机构、个人或其他组织。1.2.1中介机构1.2.2设计单位1.2.3监理单位1.2.4材料供应商1.2.5设备供应商1.2.6质量检测机构1.2.7其他相关服务机构第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。2.2.1第三方的直接责任2.2.2第三方导致合同违约的责任2.2.3第三方对合同履行过程中产生的损失的责任2.3第三方的责任限额不得低于其提供的服务的实际价值。第三条第三方介入程序3.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。3.2.1甲乙双方书面通知对方关于第三方介入的意向。3.2.2双方协商确定第三方的类型、职责和责任限额。3.2.3甲乙双方与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。第四条第三方责任划分4.1.1第三方直接责任:由第三方承担因其自身原因造成的损失。4.1.2第三方间接责任:由第三方承担因其提供服务导致的合同违约或损失。4.1.3甲乙双方责任:由甲乙双方各自承担因其自身原因造成的损失。4.2第三方与其他各方的责任划分:4.2.1第三方与分包单位:第三方应确保其提供的服务符合合同约定,若因第三方原因导致分包单位损失,由第三方承担相应责任。4.2.2第三方与总包单位:第三方应确保其提供的服务符合合同约定,若因第三方原因导致总包单位损失,由第三方承担相应责任。4.2.3第三方与甲乙双方:第三方应确保其提供的服务符合合同约定,若因第三方原因导致甲乙双方损失,由第三方承担相应责任。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利:5.1.1根据合同约定,获得相应的服务费用。5.1.2要求甲乙双方提供必要的支持与配合。5.1.3在合同约定的范围内,独立开展相关工作。5.2第三方的义务:5.2.1按照合同约定,提供优质的服务。5.2.2对提供的服务质量负责。5.2.3遵守国家相关法律法规和行业规范。5.2.4保护甲乙双方的商业秘密。第六条第三方变更与解除6.1第三方变更:6.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订变更协议。6.1.2.1第三方的名称、职责和责任限额的变更。6.1.2.2第三方提供的服务内容的变更。6.1.2.3第三方介入程序的变更。6.2第三方解除:6.2.1第三方解除需经甲乙双方同意,并签订解除协议。6.2.2.1第三方无法继续履行合同约定。6.2.2.2第三方严重违约。6.2.2.3合同约定的解除条件成就。第七条第三方争议解决7.1第三方争议解决方式:7.1.1协商7.1.2仲裁7.1.3法院诉讼7.2第三方争议解决程序:7.2.1提起争议7.2.2争议解决机构7.2.3解决结果第八条第三方介入的合同条款8.1在合同中增加“第三方介入”章节,明确第三方的定义、责任限额、介入程序、责任划分、权利和义务等内容。8.2在合同中增加“第三方变更与解除”章节,明确第三方变更和解除的条件、程序和责任。8.3在合同中增加“第三方争议解决”章节,明确第三方争议的解决方式和程序。第九条第三方介入的生效9.1第三方介入的生效需经甲乙双方书面确认。9.2第三方介入的生效日期以甲乙双方确认的日期为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及说明详细要求:提供符合国家相关标准和规范的设计图纸,包括但不限于建筑、结构、水电、照明、装饰等图纸。图纸需清晰、完整,并附有详细的设计说明。说明:设计图纸是施工的重要依据,必须确保其准确性和完整性。2.材料清单及质量证明详细要求:列出所有用于工程的材料清单,包括品牌、规格、型号、数量等。同时提供每项材料的质量证明文件,如产品合格证、检测报告等。说明:材料清单和质量证明是确保工程质量的关键,必须严格把关。3.施工进度计划详细要求:制定详细的施工进度计划,包括各阶段施工内容、时间节点、人员配置等。说明:施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具,需定期更新和调整。4.施工组织设计详细要求:编制施工组织设计,明确施工方法、施工工艺、安全措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是指导施工过程的重要文件,需确保其科学性和可行性。5.质量控制计划详细要求:制定质量控制计划,明确质量标准、检验方法、验收程序等。说明:质量控制计划是确保工程质量的重要手段,需严格执行。6.安全生产管理制度详细要求:制定安全生产管理制度,明确安全责任、安全措施、事故处理等。说明:安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要保障,需严格执行。7.环境保护措施详细要求:制定环境保护措施,明确施工过程中的环境保护责任、措施和责任追究。说明:环境保护措施是遵守国家环保法规、保护生态环境的重要措施,需严格执行。8.付款凭证详细要求:提供所有付款的凭证,包括但不限于银行转账记录、发票、收据等。说明:付款凭证是确认付款和结算的重要依据,需妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包单位未按合同约定的时间完成工程。1.2分包单位施工过程中出现重大质量问题。1.3分包单位违反安全生产规定,导致安全事故。1.4分包单位擅自变更施工方案或设计图纸。1.5分包单位未按合同约定提供合格材料。1.6分包单位未按合同约定支付相关费用。2.违约责任认定:2.1分包单位未按合同约定的时间完成工程,需支付违约金,并承担因延误造成的损失。2.2分包单位施工过程中出现重大质量问题,需承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。2.3分包单位违反安全生产规定,导致安全事故,需承担相应的法律责任。2.4分包单位擅自变更施工方案或设计图纸,需承担由此造成的损失。2.5分包单位未按合同约定提供合格材料,需更换或赔偿损失。2.6分包单位未按合同约定支付相关费用,需支付滞纳金,并承担由此造成的损失。示例说明:1.分包单位未按合同约定的时间完成工程,导致工程延误一个月,需支付违约金2万元,并赔偿由此造成的损失。2.分包单位在施工过程中发现墙体存在质量问题,经检测,需重新砌筑墙体,修复费用为5万元,由分包单位承担。3.分包单位在施工过程中发生安全事故,造成一人轻伤,需承担相应的法律责任。全文完。2024版餐厅装修工程设计与施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3设计单位信息1.4监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.工程设计3.1设计内容3.2设计标准3.3设计变更3.4设计费用4.施工劳务4.1施工范围4.2施工要求4.3施工质量标准4.4施工进度4.5施工组织4.6施工安全4.7施工资料5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收5.4材料费用6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收责任6.4验收费用7.工程款项7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付条件7.4款项支付比例8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.合同附件12.1设计图纸12.2施工图纸12.3材料清单12.4其他相关文件13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序13.3变更生效14.其他约定14.1通知与送达14.2适用法律14.3合同份数14.4合同生效第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1分包方信息1.1.1名称:___________1.1.2法定代表人:___________1.1.3注册地址:___________1.1.4联系方式:电话___________,邮箱___________1.2总包方信息1.2.1名称:___________1.2.2法定代表人:___________1.2.3注册地址:___________1.2.4联系方式:电话___________,邮箱___________1.3设计单位信息1.3.1名称:___________1.3.2法定代表人:___________1.3.3注册地址:___________1.3.4联系方式:电话___________,邮箱___________1.4监理单位信息1.4.1名称:___________1.4.2法定代表人:___________1.4.3注册地址:___________1.4.4联系方式:电话___________,邮箱___________2.工程概况2.1工程名称:2024版餐厅装修工程2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程期限:自合同签订之日起____个月3.工程设计3.1设计内容:包括但不限于室内装修设计、室外环境设计、设备选型等。3.2设计标准:按照国家相关标准和规范执行。3.3设计变更:任何设计变更需经总包方、分包方、设计单位协商一致,并形成书面文件。3.4设计费用:___________元,包含在合同总价内。4.施工劳务4.1施工范围:根据设计图纸和施工方案,完成餐厅装修工程的施工。4.2施工要求:按照设计图纸、施工规范和行业标准执行。4.3施工质量标准:符合国家相关质量标准,确保工程质量合格。4.4施工进度:按照施工组织设计,确保按期完成工程。4.5施工组织:由分包方负责施工组织,包括施工队伍、施工设备、施工材料等。4.6施工安全:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。4.7施工资料:分包方需按照要求提供施工过程中的相关资料。5.材料供应5.1材料供应方式:由总包方或分包方负责材料供应。5.2材料质量要求:材料须符合设计要求和行业标准。5.3材料验收:材料验收由总包方或监理单位负责,分包方配合。5.4材料费用:___________元,包含在合同总价内。6.工程验收6.1验收标准:按照设计图纸、施工规范和国家相关标准进行验收。6.2验收程序:由总包方、分包方、设计单位、监理单位共同参与验收。6.3验收责任:总包方负责组织验收,分包方负责整改。6.4验收费用:___________元,包含在合同总价内。7.工程款项7.1款项支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点如下:7.1.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价的____%。7.1.2进度款:根据工程进度,每月支付合同总价的____%。7.1.3验收款:工程验收合格后____个工作日内支付合同总价的____%。7.1.4保修金:工程保修期满后____个工作日内无质量问题退还。7.2款项支付时间:按上述支付方式规定的时间节点支付。7.3款项支付条件:按照合同约定,满足支付条件的款项可支付。7.4款项支付比例:具体支付比例在合同附件中明确。8.保修责任8.1保修期限:自工程验收合格之日起____年。8.2保修范围:包括但不限于施工质量缺陷、材料质量问题等。8.3保修费用:保修期内,因分包方原因造成的质量问题,由分包方负责维修,并承担相关费用。8.4保修期限届满后,如发生保修范围内的问题,双方另行协商解决。9.违约责任9.1.1分包方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务;9.1.2分包方未按合同约定提供材料;9.1.3分包方未按合同约定履行保修责任;9.1.4双方约定的其他违约情形。9.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿:违约金按合同总价的____%计算,赔偿损失按实际损失计算。9.4违约金的支付:违约方应在违约行为发生后____个工作日内支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议。10.2争议解决程序:协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点:合同签订地人民法院。11.合同生效及终止11.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。11.2合同生效日期:____年____月____日。11.3合同终止条件:合同约定的工程完成、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。11.4合同终止日期:合同约定的工程完成之日或双方协商确定的终止日期。12.合同附件12.1设计图纸:包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。12.2施工图纸:包括但不限于施工图、施工详图等。12.3材料清单:包括材料名称、规格、数量、品牌等。12.4其他相关文件:包括但不限于合同变更、验收报告、保修书等。13.合同变更13.1变更条件:合同履行过程中,如需变更合同内容,双方应协商一致。13.2变更程序:变更合同内容需书面形式,经双方签字盖章后生效。13.3变更生效:变更后的合同内容与原合同具有同等法律效力。14.其他约定14.1通知与送达:双方之间的通知应以书面形式,通过约定的通讯方式进行送达。14.2适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。14.4合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:第三方介入是指合同履行过程中,由合同当事人之外的第三方提供咨询、监理、审计、评估、调解等服务的情形。15.2.1工程设计咨询;15.2.2工程施工监理;15.2.3材料设备采购咨询;15.2.4工程造价咨询;15.2.5工程质量评估;15.2.6争议调解。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序:合同当事人如需引入第三方,应提前____个工作日通知对方,并说明引入第三方的理由、范围、职责等。16.2签订协议:合同当事人与第三方应签订专门的协议,明确各方的权利义务。17.第三方责任限额17.1.1第三方因提供咨询、监理等服务而造成损失的,其责任限额不超过合同总价的____%;17.1.2第三方因故意或重大过失造成损失的,其责任限额按实际损失计算;17.1.3第三方责任限额在第三方介入协议中另行约定。18.第三方与其他各方的责任划分18.1责任划分:第三方介入后,各方责任如下:18.1.1合同当事人对第三方的选择和引入负责;18.1.2第三方对提供的服务负责;18.1.3总包方对工程的总体质量负责;18.1.4分包方对施工质量负责;18.1.5设计单位对设计质量负责;18.1.6监理单位对工程监理质量负责。19.第三方权利与义务19.1第三方权利:19.1.1收取合理的服务费用;19.1.2要求合同当事人提供必要的信息和资料;19.1.3按照合同约定独立行使职权。19.2第三方义务:19.2.1按照合同约定提供专业、独立的服务;19.2.2保守合同当事人的商业秘密;19.2.3及时向合同当事人报告服务过程中发现的问题。20.第三方介入的终止20.1.1合同履行完毕;20.1.2双方协商一致;20.1.3出现不可抗力;20.1.4法律法规规定。20.2终止程序:第三方介入终止时,各方应按照合同约定办理相关手续。21.第三方介入合同的变更与解除21.1变更:第三方介入合同签订后,如需变更,应经双方协商一致,并签订变更协议。21

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论