版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度给排水安装合同书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同中所称的“给排水安装”是指第二条合同范围及工程量2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程进度安排第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条乙方义务及责任4.1施工标准及质量要求4.2施工安全4.3材料供应4.4施工期限第五条甲方义务及责任5.1提供施工场地5.2协助乙方办理相关手续5.3支付合同价款5.4工程验收第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露保密信息的后果第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的后果第十二条合同的转让12.1合同转让的条件12.2转让通知第十三条法律适用及解释13.1适用法律13.2合同解释第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改和补充的效力第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称:(甲方营业执照注册号:),地址:1.2乙方名称及地址乙方全称:(乙方营业执照注册号:),地址:1.3合同中所称的“给排水安装”是指给排水安装包括但不限于:给水管道安装、排水管道安装、给排水泵站设备安装、阀门安装、检查井施工、防腐保温、控制系统安装等与给排水相关的全部工程。第二条合同范围及工程量2.1工程概况工程名称:(工程地点:)给排水安装工程,工程内容包括:(具体工程内容列表)。2.2工程量清单工程量清单详见附件一,清单中的工程量及单价为合同价格的基础。2.3工程进度安排工程计划开工日期:(年月日),计划竣工日期:(年月日)。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价款为人民币(大写):(金额:),小写:(金额:)。3.2支付方式甲方支付乙方合同价款的方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的%作为预付款;(2)工程进度达到%时,甲方支付合同总价款的%作为进度付款;(3)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的%作为最终付款。3.3进度付款甲方根据乙方的工程进度,按照本合同约定的比例支付进度付款。3.4最终付款工程验收合格,并办理完毕交接手续后,甲方应在七日内支付剩余的合同价款。第四条乙方义务及责任4.1施工标准及质量要求乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量符合设计文件和合同约定的要求。4.2施工安全乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求进行施工,确保施工安全。4.3材料供应乙方应按照合同约定的材料供应清单,按时提供合格的建筑材料。4.4施工期限乙方应保证工程按照约定的工期完成,如有延误,应承担相应的违约责任。第五条甲方义务及责任5.1提供施工场地甲方应按照合同约定提供施工场地,保证乙方顺利施工。5.2协助乙方办理相关手续甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续,包括但不限于施工许可证、临时占地许可等。5.3支付合同价款甲方应按照本合同约定的付款方式和时间支付合同价款。5.4工程验收甲方应按照合同约定的时间组织工程验收,并对验收合格的工程办理交接手续。第六条合同的变更与解除6.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件合同解除需经双方协商一致,并签订书面解除协议。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或最终付款的,应支付应付金额的%作为违约金;(2)甲方未按约定提供施工场地或协助乙方办理相关手续的,应承担由此增加的费用;(3)甲方未按约定时间组织工程验收的,应承担因此导致的乙方额外费用的赔偿。8.2乙方违约责任乙方如未按合同约定履行义务,应承担违约责任,具体包括但不限于:(1)乙方未按约定标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应负责返工、维修,并承担相应费用;(2)乙方未按约定工期完成工程的,应支付应付金额的%作为违约金;(3)乙方未按约定提供合格建筑材料的,应承担由此导致的甲方损失的费用。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.2泄露保密信息的后果如有泄露保密信息的行为,泄露方应承担由此造成对方损失的赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方应立即协商解决,根据事件的影响,部分或全部免除责任。第十二条合同的转让12.1合同转让的条件未经对方书面同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让通知合同转让应书面通知对方,对方在收到通知后五个工作日内未提出异议的,转让有效。第十三条法律适用及解释13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有,合同附件及补充协议均为合同不可分割的一部分,与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括工程量清单、材料供应清单、施工图纸等,附件与合同具有同等法律效力。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改和补充的效力本合同的修改和补充应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外,与本合同有关联的其他主体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方介入是指第三方在合同履行过程中,根据合同约定或经甲方、乙方同意,参与合同的实施或监督。第二条第三方介入的方式及责任2.1中介方介入中介方作为甲方和乙方之间的协调者和信息传递者,负责协调双方关系,确保合同顺利履行。中介方的责任限于按照约定提供服务,如未按约定履行职责,应承担相应的违约责任。2.2监理方介入监理方根据合同约定对工程质量、进度、安全等方面进行监督,确保工程按照约定标准完成。监理方的责任限于按照约定提供监理服务,如未按约定履行职责,应承担相应的违约责任。2.3设计方介入设计方负责根据甲方的要求进行工程设计,并提供设计图纸和技术指导。设计方的责任限于按照约定提供设计服务,如未按约定履行职责,应承担相应的违约责任。2.4材料供应商介入材料供应商按照合同约定提供合格的建筑材料。材料供应商的责任限于按照约定提供材料,如未按约定履行职责,应承担相应的违约责任。2.5施工分包商介入施工分包商根据乙方的要求进行工程施工。施工分包商的职责限于按照约定完成施工任务,如未按约定履行职责,应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的协调与管理3.2甲方、乙方应监督第三方按照合同约定履行义务,确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。3.3甲方、乙方应协助第三方解决在合同履行过程中出现的问题,确保合同的顺利实施。第四条第三方责任限额4.1第三方应就其履行合同义务过程中的行为承担相应的法律责任,但不超过合同约定的责任限额。4.2甲方、乙方应按照合同约定明确第三方的责任限额,并在合同中予以明确。4.3如果第三方因过错导致甲方、乙方损失,甲方、乙方有权要求第三方赔偿,但不超过合同约定的责任限额。第五条第三方违约处理5.1如果第三方未按照合同约定履行义务,甲方、乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2如果第三方未按照合同约定履行义务,导致甲方、乙方损失,甲方、乙方有权要求第三方赔偿。5.3甲方、乙方与第三方之间的纠纷,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方权益保护6.1甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得擅自变更、解除与第三方的合同。6.2甲方、乙方应在合同中明确第三方的权益保护措施,确保第三方的合法权益得到保障。第七条合同的变更与解除7.1如果合同履行过程中需要变更或解除合同,涉及第三方权益的,应取得第三方的书面同意。7.2合同变更或解除后,第三方与甲方、乙方的权利义务关系按照变更或解除后的合同约定执行。第八条争议解决8.1甲方、乙方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九条法律适用及解释9.1本合同适用中华人民共和国法律。9.2本合同的解释权归甲方、乙方和第三方共同所有,附件与合同具有同等法律效力。第十条其他条款10.1本合同的修改和补充应采用书面形式,经甲方、乙方和第三方签字盖章后生效。10.2本合同附件包括与第三方相关的合同、协议等文件,附件与合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出合同约定的给排水安装工程的各项工程量,包括给水管道、排水管道、泵站设备等安装工程量,以及相应的工程量单价。附件二:材料供应清单详细列出合同约定的材料供应清单,包括材料名称、规格、数量、质量标准等。附件三:施工图纸包含给排水安装工程的详细施工图纸,包括管道布局、设备安装位置、控制系统布置等。附件四:技术规范详细列出给排水安装工程的技术规范,包括施工工艺、质量标准、安全要求等。附件五:施工组织设计详细列出施工过程中的组织设计,包括施工队伍配置、施工进度计划、安全管理措施等。附件六:质量保证书第三方提供的质量保证书,承诺提供的材料和施工质量符合合同要求。附件七:安全文明施工保证书第三方提供的文明施工保证书,承诺在施工过程中遵守相关法律法规,确保施工安全。附件八:验收标准及方法详细列出工程验收的标准和方法,包括验收程序、验收内容、验收合格条件等。附件九:付款凭证包括预付款、进度付款和最终付款的凭证,证明甲方已按约定支付合同价款。附件十:变更协议双方签订的变更协议,用于调整合同价款、工程量或其他合同内容。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或最终付款。2.甲方未按约定提供施工场地或协助乙方办理相关手续。3.乙方未按约定标准进行施工,导致工程质量不符合要求。4.乙方未按约定工期完成工程。5.乙方未按约定提供合格建筑材料。6.第三方未按约定履行义务,包括中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商的违约行为。违约责任认定:违约责任认定标准如下:1.违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式为:违约金=应付金额×违约金比例。3.赔偿损失的计算方式为:赔偿损失=直接损失+间接损失。4.直接损失指因违约行为导致的直接经济损失,包括但不限于工程进度延误导致的额外费用、材料浪费等。5.间接损失指因违约行为导致的间接经济损失,包括但不限于甲方乙方因工程延误导致的利润损失、信誉损失等。示例说明:1.如果甲方未按约定时间支付预付款,乙方有权要求甲方支付应付金额的%作为违约金,同时有权要求甲方赔偿因延迟付款导致的间接损失。2.如果乙方未按约定标准进行施工,导致工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方返工、维修,并支付返工、维修费用。同时,甲方有权要求乙方赔偿因工程质量问题导致的直接损失和间接损失。全文完。2024年度给排水安装合同书1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同工期的定义第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2给排水系统安装工程详细内容2.3工程量的确定第三条工程质量标准3.1给水系统质量标准3.2排水系统质量标准3.3材料及设备质量标准第四条合同价格4.1合同总价4.2价格调整条件4.3付款方式及进度第五条工程进度安排5.1施工准备阶段5.2施工阶段5.3竣工验收阶段第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件第七条违约责任7.1发包人违约责任7.2承包人违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条保险责任9.1承包人保险责任9.2发包人保险责任第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条合同的保管和保密11.1合同文件的保管11.2合同信息的保密第十二条合同的适用法律和解释12.1适用法律12.2合同解释第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修订历史第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1本合同由甲乙双方于2024年4月15日签订,甲方向乙方提供给排水安装服务。1.1.4双方同意本合同项下的权利义务,均应严格遵守本合同的约定。1.2合同标的1.2.1乙方同意按照本合同约定的条款,为甲方提供2024年度给排水系统的安装服务。1.2.2给排水系统包括但不限于:给水管道、排水管道、阀门、水表、井盖等设施的安装、调试及验收。1.3合同工期的定义1.3.1本合同约定的工期为自合同签字之日起至2024年12月31日止。1.3.2乙方应在合同约定的工期内完成给排水系统的安装工作,并保证安装质量符合国家及行业相关标准。第二条工程范围及内容2.1工程概述2.1.1工程地点:[工程地点]2.1.2工程规模:[工程规模]2.1.3工程预算:[工程预算]2.2给排水系统安装工程详细内容2.2.1给水系统包括但不限于:给水管道的铺设、连接、阀门的安装、水表的安装等。2.2.2排水系统包括但不限于:排水管道的铺设、连接、检查井的施工、排水口的设置等。2.3工程量的确定2.3.1工程量清单详见附件一。2.3.2乙方应按照工程量清单所述的数量和规格完成工程,不得擅自减少或变更工程量。第三条工程质量标准3.1给水系统质量标准3.1.1给水管道应使用符合国家标准的管道材料,管道连接应牢固、密封,无渗漏。3.1.2阀门应安装牢固,启闭灵活,关闭严密,阀门及其附件应符合国家标准。3.2排水系统质量标准3.2.1排水管道应使用符合国家标准的管道材料,管道连接应牢固、密封,无渗漏。3.2.2检查井应符合设计要求,井壁应平整、坚实,井盖应安装牢固。3.3材料及设备质量标准3.3.1乙方应按照合同约定的品牌、型号和质量标准采购材料和设备。3.3.2乙方应提供材料和设备的质量证明文件,以证明其符合合同约定的质量标准。第四条合同价格4.1合同总价4.1.1本合同总价人民币[合同总价],大写:[合同总价大写]。4.1.2乙方应按照本合同约定的价格,完成合同约定的工程。4.2价格调整条件4.2.1除非双方另有约定,合同总价在合同签字后不再调整。4.3付款方式及进度4.3.1甲方应按照本合同约定的付款方式,向乙方支付合同价款。4.3.2付款进度按照工程进度分阶段支付,具体付款比例和时间详见附件二。第五条工程进度安排5.1施工准备阶段5.1.1乙方应按照甲方的要求,及时提供施工所需的设计图纸、施工方案等资料。5.1.2乙方应按照甲方的要求,完成施工前的准备工作,包括但不限于现场查勘、施工人员组织等。5.2施工阶段5.2.1乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工,保证工程质量符合本合同约定的质量标准。5.2.2乙方应确保工程进度符合本合同约定的工期要求。5.3竣工验收阶段5.3.1乙方应按照甲方的要求,完成工程的竣工验收。5.3.2甲方应按照本合同约定的验收标准,对乙方完成的工程进行验收。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件6.1.1除非双方另有约定,任何一方要求变更合同,均应提前[提前时间]书面通知对方,并说明变更的内容及理由。6.2合同第八条违约责任8.1发包人违约责任8.1.1发包人未按照合同约定支付价款的,应按照迟延支付金额的__%向承包人支付违约金。8.1.2发包人未按照合同约定提供施工条件的,应承担因此给承包人造成的损失。8.2承包人违约责任8.2.2承包人未按照合同约定质量标准完成工程的,应承担因此给发包人造成的损失。第九条保险责任9.1承包人保险责任9.1.1承包人应为其施工人员购买工伤保险,并承担因此产生的保险费用。9.1.2承包人应为其施工过程中的设备、材料等购买必要的保险,并承担因此产生的保险费用。9.2发包人保险责任9.2.1发包人应为其提供的施工场地、建筑物等购买必要的保险,并承担因此产生的保险费用。9.2.2发包人应承担因保险事故导致的人员伤亡、财产损失等责任。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后,双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。10.2合同变更程序10.2.1合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、工期、费用等事项。10.3合同终止条件10.3.1合同终止的条件详见附件三。10.3.2合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作。第十一条合同的保管和保密11.1合同文件的保管11.1.1双方应妥善保管本合同文件,包括但不限于合同、附件、补充协议等。11.2合同信息的保密11.2.1双方应对本合同的内容和签订过程保守秘密,未经对方同意,不得向第三方披露。第十二条合同的适用法律和解释12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同解释12.2.1本合同的解释权归双方共同所有。对于合同的任何争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同附件13.1.1本合同附件包括工程量清单、付款计划、验收标准等,附件与合同具有同等法律效力。13.2补充协议13.2.1如双方在合同履行过程中,需对合同内容进行补充或修改,应签订书面补充协议。13.3合同修订历史13.3.1本合同的修订历史详见附件四。第十四条合同的签署14.1合同签署日期14.1.1本合同于[签署日期]由双方签署。14.2合同签署地点14.2.1本合同于[签署地点]签署。14.3合同签署人14.3.1甲方签署人:[甲方签署人姓名]14.3.2乙方签署人:[乙方签署人姓名]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义及范围1.1第三方定义1.1.1本合同所述第三方是指除甲乙双方外,参与或涉及本合同工程的其他各方,包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、保险公司等。1.2第三方介入范围1.2.1.1设计单位负责提供设计图纸、施工方案等,并对其准确性及适用性负责。1.2.1.2监理单位负责对工程的施工过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。1.2.1.3施工单位负责按照设计图纸和施工方案进行施工,保证工程质量符合本合同约定的质量标准。1.2.1.4材料供应商、设备供应商负责提供合同约定的材料和设备,并保证其质量符合标准。1.2.1.5保险公司负责为工程提供必要的保险服务,包括但不限于施工人员保险、设备材料保险等。第二条第三方责任限定2.1第三方责任2.1.1第三方应按照合同约定及各自的职责范围,承担相应的责任。2.1.2第三方应确保其提供的服务或产品符合国家及行业相关标准,不得擅自降低质量标准。2.2第三方责任限额2.2.1第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担有限责任,但限额应根据合同具体条款另行约定。2.2.2第三方应按照合同约定及法律规定,对因其原因造成的工程损失、质量问题等承担赔偿责任。第三条甲乙双方的义务3.1甲乙双方应与第三方建立必要的沟通和协作机制,确保工程的顺利进行。3.2甲乙双方应按照合同约定及时支付第三方相关的费用,并对其提供的服务或产品进行验收。3.3甲乙双方应对第三方介入过程中出现的问题及时进行协调和解决,确保工程质量、安全、进度等不受影响。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更条件4.1.1如第三方需变更合同内容,应提前书面通知甲乙双方,并说明变更的内容及理由。4.1.2甲乙双方应在收到第三方变更通知后[时间]内,协商决定是否同意变更。4.2第三方解除条件4.2.1如第三方需解除合同,应提前书面通知甲乙双方,并说明解除的理由。4.2.2甲乙双方应在收到第三方解除通知后[时间]内,协商决定是否同意解除。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方违约5.1.1如第三方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.1.2如第三方原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,应承担相应的赔偿责任。5.2甲乙双方的违约5.2.1如甲乙双方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.2.2如甲乙双方原因导致第三方未能履行合同约定,应承担相应的赔偿责任。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1双方应通过友好协商解决争议。6.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构6.2.1如双方同意,争议可以提交[仲裁
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 解除建设合同协议
- 公司对公短期借款合同格式
- 灯具供应协议
- 英文版设备采购合同
- 家居家具选购合同
- 质量保证书质量领先服务至上
- 聘用合同补充协议样本
- 严谨作风自觉加班
- 服务推广合作合同书
- 招标前期物业服务合同
- GB/T 30595-2024建筑保温用挤塑聚苯板(XPS)系统材料
- 2024年初中七年级英语上册单元写作范文(新人教版)
- 新编苏教版一年级科学上册实验报告册(典藏版)
- 医学免疫学-医学检验专业学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 独立基础土方开挖施工方案
- 【基于单片机的电子密码锁设计(论文)10000字】
- 肿瘤病人常见症状护理
- 瑜伽基础知识题库单选题100道及答案解析
- 广东省广州市2024年中考数学真题试卷(含答案)
- 2024年资格考试-注册质量经理考试近5年真题附答案
- 浙江省台州市2023-2024学年七年级上学期期末数学试题(含答案)
评论
0/150
提交评论