2024年建筑工程施工进度延误免责及协调协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工程施工进度延误免责及协调协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2术语定义1.3文档引用2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目范围2.4预计工期3.进度延误免责条件3.1天气因素3.2不可抗力事件3.3政府政策变化3.4供应商延误3.5其他免责事项4.进度延误通知4.1通知形式4.2通知时间4.3通知内容5.延误处理流程5.1延误评估5.2协商调整5.3记录保存6.费用调整6.1直接费用调整6.2间接费用调整6.3其他费用调整7.工程质量保证7.1质量标准7.2质量检查7.3质量争议处理8.支付条款8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件9.法律适用与争议解决9.1适用法律9.2争议解决方式9.3仲裁机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更效力12.通知与通讯12.1通知方式12.2通讯地址12.3通讯方式13.合同附件13.1附件一：项目进度计划13.2附件二：费用预算13.3附件三：质量保证措施14.其他条款14.1合同保密14.2合同解除14.3合同解除后的责任14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2术语定义1.2.1“项目”指本合同约定的建筑工程施工项目；1.2.2“工期”指根据合同约定的工程量、施工条件和设计要求确定的预计完成工程的时间；1.2.3“不可抗力”指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行受阻或无法履行的情形；1.2.4“延误”指由于非甲方原因导致的工期延长。2.项目概述2.1项目名称：[项目名称]2.2项目地点：[项目地点]2.3项目范围：[项目范围详细描述]2.4预计工期：[预计工期起止日期]3.进度延误免责条件3.2不可抗力事件：如地震、洪水、火灾等不可预见的自然灾害；3.3政府政策变化：国家或地方政府发布的新政策、法规对项目造成的影响；3.4供应商延误：由于供应商提供的材料或设备延误导致的施工延误；3.5其他免责事项：双方约定且经书面确认的其他免责事项。4.进度延误通知4.1通知形式：书面形式，包括但不限于传真、电子邮件等；4.2通知时间：延误发生后3日内；4.3通知内容：包括延误原因、预计延误时间及后续措施等。5.延误处理流程5.1延误评估：乙方应在收到延误通知后3日内进行延误评估，并向甲方提交评估报告；5.2协商调整：双方应就延误原因、预计延误时间及后续措施进行协商，达成一致意见；5.3记录保存：双方应将协商结果以书面形式记录并存档。6.费用调整6.1直接费用调整：根据实际延误时间及合同约定的费用调整标准，对直接费用进行调整；6.2间接费用调整：根据实际延误时间及合同约定的间接费用调整标准，对间接费用进行调整；6.3其他费用调整：根据实际情况，经双方协商一致后对其他费用进行调整。7.工程质量保证7.1质量标准：按照国家及行业标准执行；7.2质量检查：双方应按照合同约定进行质量检查，确保工程质量符合要求；7.3质量争议处理：如出现质量争议，双方应协商解决；协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉讼。8.支付条款8.1支付方式：按照合同约定，甲方应通过银行转账方式支付工程款；8.2支付时间：按工程进度分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定；8.3支付条件：乙方需提交相应的工程进度报告、验收报告、发票等合法凭证。9.法律适用与争议解决9.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律；9.2争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议；9.3仲裁机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.合同生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；10.2合同终止条件：工程完工且经甲方验收合格，或因不可抗力、双方协商一致等原因导致合同解除；10.3合同解除条件：出现法律规定的解除合同情形，或双方协商一致解除合同。11.合同变更11.1变更程序：任何一方提出变更请求，应书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式签订变更协议；11.2变更内容：包括但不限于工程范围、工期、费用、质量标准等；11.3变更效力：变更协议与本合同具有同等法律效力。12.通知与通讯12.1通知方式：以书面形式通知对方，包括但不限于快递、传真、电子邮件等；12.2通讯地址：双方应在合同中约定各自的通讯地址，如有变更应及时书面通知对方；12.3通讯方式：双方应保证通讯畅通，及时接收对方的通知。13.合同附件13.1附件一：项目进度计划13.2附件二：费用预算13.3附件三：质量保证措施14.其他条款14.1合同保密：双方对本合同内容及其相关信息负有保密义务；14.3合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指的是除甲方、乙方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入类型：第三方介入可能包括但不限于中介服务、监理服务、检测服务、咨询服务等。16.第三方介入程序16.2第三方介入前，甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用及预期效果等信息；16.3双方应书面同意第三方的介入，并在合同中明确第三方的职责和权利。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方的责任限额由双方在合同中约定，一般不超过第三方提供服务的总费用；17.2第三方责任范围：第三方仅对其提供的服务内容承担相应责任，不承担因甲方或乙方违约或其他非第三方责任因素导致的损失。18.第三方权利18.1第三方有权根据合同约定，独立开展其服务活动，并有权要求甲方或乙方提供必要的协助和便利；18.2第三方有权在合同履行过程中，提出合理的建议和改进措施。19.第三方义务19.1第三方应按照合同约定，提供高质量的服务，确保服务内容的准确性和有效性；19.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，维护甲乙双方的合法权益。20.第三方与其他各方的划分20.1第三方与甲方的关系：第三方应向甲方负责，甲方对第三方的服务有监督和评价的权利；20.2第三方与乙方的关系：第三方应向乙方负责，乙方对第三方的服务有监督和评价的权利；20.3第三方与合同履行其他相关方的划分：第三方不直接与其他相关方发生合同关系，其服务内容仅限于为合同履行提供支持。21.第三方介入的合同变更21.1第三方介入后，如需对合同进行变更，应经甲乙双方同意，并以书面形式签订补充协议；21.2补充协议与本合同具有同等法律效力。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决；22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。23.第三方介入的终止23.1第三方介入的终止，应按照合同约定或双方协商一致的原则进行；23.2第三方介入终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目进度计划详细要求：包括项目各阶段的时间节点、关键任务、资源需求等。说明：用于甲方监督项目进度，确保项目按计划实施。2.费用预算详细要求：包括项目各阶段的费用预算、费用构成、支付方式等。说明：用于甲方了解项目成本，合理控制项目支出。3.质量保证措施详细要求：包括质量控制标准、质量检查方法、质量责任追究等。说明：用于确保项目质量达到合同约定的标准。4.第三方资质证明详细要求：第三方提供的服务资质、专业能力等相关证明材料。说明：用于甲方确认第三方具备提供服务的能力。5.第三方服务协议详细要求：第三方提供的服务内容、费用、责任等。说明：用于明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。6.争议解决协议详细要求：争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖法院等。说明：用于明确合同争议解决程序。7.合同变更协议详细要求：变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：用于明确合同变更的合法性和效力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付每日万分之五的滞纳金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定完成工程进度。责任认定：乙方应承担延误工期造成的损失，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未按合同约定完成工程进度，应赔偿甲方因延误工期造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定提供优质服务。责任认定：第三方应承担因其服务不合格造成的损失，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：若第三方提供的服务不合格，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.合同解除违约行为及责任认定违约行为：一方违反合同约定，导致合同解除。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：若甲方违反合同约定，导致合同解除，应赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024年建筑工程施工进度延误免责及协调协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2相关法律法规1.3行业标准与规范2.合同双方2.1施工方信息2.2业主方信息2.3监理方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程合同造价3.5工程合同工期4.进度延误免责条件4.1不可抗力事件4.2政府行为4.3供应商延误4.4业主方原因4.5施工方自身原因5.进度延误免责流程5.1事件发生通知5.2事件确认5.3延期时间确定5.4免责申请提交5.5免责申请审核5.6免责决定通知6.进度延误协调机制6.1协调小组组成6.2协调小组职责6.3协调会议安排6.4协调结果记录6.5协调结果执行7.质量保证与验收7.1质量控制标准7.2验收程序7.3验收标准7.4质量问题处理8.付款方式与进度款8.1付款方式8.2进度款支付条件8.3进度款支付时间8.4付款争议处理9.违约责任9.1施工方违约责任9.2业主方违约责任9.3监理方违约责任9.4违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知条款13.3法律适用与管辖13.4合同附件14.合同附件14.1附件一：工程进度计划14.2附件二：质量保证措施14.3附件三：付款进度表14.4附件四：争议解决流程图第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指本建筑工程施工进度延误免责及协调协议。1.1.2“施工方”指承担本工程建设的承包单位。1.1.3“业主方”指委托施工方进行工程建设的单位。1.1.4“监理方”指负责对本工程进行监督管理的中介机构。1.1.5“工程”指业主方委托施工方建设的具体工程项目。1.1.6“不可抗力事件”指因自然因素或社会因素导致工程无法按期完成的事件，如地震、洪水、战争等。1.1.7“政府行为”指政府颁布的政策、法规、命令等对工程进度产生影响的因素。1.1.8“供应商延误”指供应商未能按时提供所需材料和设备导致工程进度延误。1.1.9“业主方原因”指业主方未按合同约定履行义务导致工程进度延误。1.1.10“施工方自身原因”指施工方在施工过程中因管理、技术等原因导致的进度延误。2.合同双方2.1施工方信息2.1.1施工方全称：____________________2.1.2施工方法定代表人：____________________2.1.3施工方注册地址：____________________2.1.4施工方联系电话：____________________2.2业主方信息2.2.1业主方全称：____________________2.2.2业主方法定代表人：____________________2.2.3业主方注册地址：____________________2.2.4业主方联系电话：____________________2.3监理方信息2.3.1监理方全称：____________________2.3.2监理方法定代表人：____________________2.3.3监理方注册地址：____________________2.3.4监理方联系电话：____________________3.工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程合同造价：____________________3.5工程合同工期：____________________4.进度延误免责条件4.1不可抗力事件：____________________4.2政府行为：____________________4.3供应商延误：____________________4.4业主方原因：____________________4.5施工方自身原因：____________________5.进度延误免责流程5.1事件发生通知：____________________5.2事件确认：____________________5.3延期时间确定：____________________5.4免责申请提交：____________________5.5免责申请审核：____________________5.6免责决定通知：____________________6.进度延误协调机制6.1协调小组组成：____________________6.2协调小组职责：____________________6.3协调会议安排：____________________6.4协调结果记录：____________________6.5协调结果执行：____________________7.质量保证与验收7.1质量控制标准：____________________7.2验收程序：____________________7.3验收标准：____________________7.4质量问题处理：____________________8.付款方式与进度款8.1付款方式8.1.1本合同采用分期付款方式。8.1.2付款比例根据工程进度分段支付。8.2进度款支付条件8.2.1按照工程实际完成的工程量和合同约定的付款比例支付进度款。8.2.2付款条件包括但不限于工程量的确认、质量合格证明、相关手续齐全等。8.3进度款支付时间8.3.1每月支付一次进度款。8.3.2具体的支付时间应在合同中明确约定。8.4付款争议处理8.4.1发生付款争议时，双方应友好协商解决。8.4.2协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1施工方违约责任9.1.1施工方未按合同约定完成工程或造成工程质量问题的，应承担相应的违约责任。9.1.2施工方逾期完工的，应支付违约金，并赔偿业主方因此遭受的损失。9.2业主方违约责任9.2.1业主方未按合同约定支付进度款的，应支付滞纳金，并赔偿施工方因此遭受的损失。9.2.2业主方擅自变更工程或终止合同的，应承担相应的违约责任。9.3监理方违约责任9.3.1监理方未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任。9.3.2监理方故意隐瞒工程质量问题的，应承担相应的法律责任。9.4违约责任承担9.4.1违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.1.3仲裁不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为____________________。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商承担。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1经双方协商一致，可以变更合同内容。11.1.2变更内容不得违反法律法规和合同约定。11.2合同变更程序11.2.1变更内容应以书面形式提出。11.2.2双方应在收到变更提议后30日内达成书面协议。11.3合同解除条件11.3.1合同约定的解除条件成就时，任何一方均有权解除合同。11.3.2合同因不可抗力等原因无法履行时，双方均有权解除合同。11.4合同解除程序11.4.1解除合同应以书面形式通知对方。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同经监理方确认后生效。12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并经验收合格。12.2.2合同约定的终止条件成就时。12.3合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。13.2通知条款13.2.1通知应以书面形式发送，并注明收件人地址。13.2.2通知送达日期以邮戳为准。13.3法律适用与管辖13.3.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3.2合同争议的解决适用中华人民共和国法律。13.4合同附件13.4.1合同附件一：工程进度计划。13.4.2合同附件二：质量保证措施。13.4.3合同附件三：付款进度表。13.4.4合同附件四：争议解决流程图。14.合同附件14.1附件一：工程进度计划14.2附件二：质量保证措施14.3附件三：付款进度表14.4附件四：争议解决流程图第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，因特定需要而被引入合同关系的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理方、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立、公正地履行其职责。16.第三方介入的目的与职责16.1第三方介入的目的16.1.1确保合同履行过程中的公正性、透明度和效率。16.1.2提供专业的咨询、评估、监督等服务。16.2第三方介入的职责16.2.1监理方：负责监督施工过程，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。16.2.2评估机构：负责对工程质量、进度等进行评估，提供专业评估报告。16.2.3咨询顾问：提供专业建议和解决方案，协助甲乙双方解决合同履行中的问题。16.2.4仲裁机构：在合同争议解决过程中，提供仲裁服务。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的引入17.1.1第三方介入的引入应经甲乙双方协商一致。17.1.2第三方介入的引入应以书面形式记录在合同附件中。17.2第三方介入的确认17.2.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方签署补充协议，明确各方权利义务。17.2.2第三方应在收到确认函后10日内，向甲乙双方发出确认函。18.第三方责任限额18.1第三方责任18.1.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方责任限额18.2.1第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定，一般不超过合同总价的10%。18.2.2第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分19.1.1第三方应明确其职责范围，不得干涉甲乙双方的正常合同履行。19.1.2甲乙双方应按照合同约定，各自履行相应的合同义务。19.2权利义务划分19.2.1第三方享有合同中约定的权利，并承担相应的义务。19.2.2甲乙双方享有合同中约定的权利，并承担相应的义务。19.3争议处理19.3.1第三方与其他各方发生争议时，应通过协商解决。19.3.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方职责已完成。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入终止后，甲乙双方应签署终止协议。20.2.2第三方应在终止协议签署后5日内，向甲乙双方发出终止通知。21.补充条款21.1本补充条款为本合同不可分割的一部分。21.2本补充条款的任何修改或补充，均需经甲乙双方书面同意。21.3本补充条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程进度计划详细要求：包括工程各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成时间等。说明：此附件用于明确工程进度安排，作为甲乙双方和第三方共同遵守的进度基准。2.附件二：质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、质量检查标准、质量整改措施等。3.附件三：付款进度表详细要求：包括每个付款节点对应的工程进度、付款金额、支付条件等。说明：此附件用于明确付款安排，确保甲乙双方按照约定时间支付进度款。4.附件四：争议解决流程图详细要求：包括争议解决的各个阶段、参与方、时间安排等。说明：此附件用于指导争议解决过程，确保争议得到及时、公正的处理。5.附件五：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的目的、职责、权利义务、责任限额等。说明：此附件用于明确第三方在合同履行过程中的角色和责任。6.附件六：合同变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期、双方签字等。说明：此附件用于记录合同变更情况，确保变更内容的合法性和有效性。7.附件七：违约责任认定表详细要求：包括各种违约行为的描述、责任认定标准、赔偿金额等。说明：此附件用于明确违约行为的责任认定，作为处理违约事件的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按合同约定的时间完成工程或提供材料、设备。违约方未按合同约定的质量标准完成工程。违约方未按合同约定的付款时间支付进度款。违约方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约行为的性质和严重程度。违约行为对合同履行的影响程度。违约方的主观过错程度。3.赔偿金额：违约方应支付违约金，违约金数额一般不超过合同总价的10%。违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。违约方应承担因违约行为产生的其他费用。示例说明：违约行为：施工方未按合同约定的工期完成工程。责任认定：施工方应支付违约金，并赔偿业主方因此遭受的直接经济损失，如延期费用、误期损失等。违约行为：业主方未按合同约定的付款时间支付进度款。责任认定：业主方应支付滞纳金，并赔偿施工方因此遭受的利息损失。全文完。2024年建筑工程施工进度延误免责及协调协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.施工进度延误免责条款3.1免责条件3.2免责范围3.3免责程序4.施工进度延误协调条款4.1协调原则4.2协调机制4.3协调流程5.争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约责任追究7.保密条款7.1保密内容7.2保密义务7.3违约责任8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效与期限9.1合同生效条件9.2合同期限9.3合同终止10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3不可抗力免责11.合同附件11.1附件一：施工进度计划11.2附件二：施工进度延误免责及协调协议范本12.合同签署与生效12.1签署主体12.2签署日期12.3生效日期13.合同修订与补充13.1修订条件13.2补充条款13.3修订程序14.其他14.1通知与送达14.2法律适用与管辖14.3合同附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“施工进度延误”是指由于非施工单位原因，导致施工进度与合同约定的计划进度不符，延期完成工程的行为。（2）“免责”是指在发生施工进度延误的情况下，根据本合同约定，免除责任的一方当事人可以免除其因施工进度延误而应承担的责任。（3）“协调”是指在发生施工进度延误时，双方当事人通过协商、调整等方式，共同采取措施，确保工程按期完成的行为。1.2解释本合同中对术语的解释，如有歧义或争议，以双方协商一致的解释为准。2.项目概况2.1项目名称：建筑工程2.2项目地点：市区路2.3项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米2.4项目投资：总投资额为人民币万元3.施工进度延误免责条款3.1免责条件（1）因自然灾害、政府行为、政策调整等原因导致的施工进度延误。（2）因设计变更、工程地质条件变化等原因导致的施工进度延误。（3）因供应商不能按时提供材料、设备等原因导致的施工进度延误。3.2免责范围（1）因免责条件导致的施工进度延误，施工单位免除其应承担的违约责任。（2）因免责条件导致的施工进度延误，施工单位免除其应承担的赔偿损失责任。3.3免责程序（1）施工单位应在发生施工进度延误后5日内向建设单位提出书面报告，说明延误原因。（2）建设单位收到报告后，应在5日内组织相关部门对报告进行核实。（3）经核实，确认属于免责条件的，建设单位应在收到核实结果后5日内书面通知施工单位，并免除其责任。4.施工进度延误协调条款4.1协调原则（1）公平、公正、合理原则。（2）尊重事实、实事求是原则。4.2协调机制（1）成立协调小组，由建设单位、施工单位和相关专家组成。（2）协调小组负责对施工进度延误情况进行评估，并提出解决方案。4.3协调流程（1）施工单位提出施工进度延误报告。（2）协调小组组织评估，并提出解决方案。（3）双方当事人协商确定解决方案，并形成书面协议。5.争议解决5.1争议解决方式（1）协商解决。（2）调解解决。（3）仲裁解决。5.2争议解决机构（1）协商：双方当事人自行协商。（2）调解：由相关政府部门或专业调解机构进行调解。（3）仲裁：提交至仲裁委员会进行仲裁。5.3争议解决程序（1）提出争议：任何一方当事人均可向对方提出争议。（2）协商或调解：双方当事人协商或申请调解。（3）仲裁：提交仲裁申请，按照仲裁程序进行。6.违约责任6.1违约情形（1）施工单位未按合同约定完成施工进度。（2）施工单位在施工过程中发生重大质量事故。（3）施工单位违反合同约定的其他违约行为。6.2违约责任承担（1）施工单位应承担违约责任，赔偿建设单位因此遭受的损失。（2）施工单位应承担因违约行为给建设单位造成的额外费用。6.3违约责任追究（1）建设单位可向施工单位提出违约责任追究。（2）违约责任追究程序按照合同约定或相关法律法规执行。8.合同解除8.1合同解除条件（1）因一方当事人违约，致使合同目的不能实现。（2）一方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务。（3）发生不可抗力事件，致使合同无法履行。（4）双方当事人协商一致，决定解除合同。8.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方当事人应提前30日书面通知对方。（2）对方收到通知后，如有异议，应在收到通知后15日内提出。（3）双方当事人应就解除合同的事宜进行协商，达成一致意见。（4）解除合同协议签订后，双方应按照协议规定办理合同解除手续。8.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理已完成的工程。（2）合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定结算并返还预付款。9.合同生效与期限9.1合同生效条件（1）合同双方当事人已签署合同。（2）合同已按照法律规定完成登记备案。（3）合同已满足法律、行政法规规定的其他生效条件。9.2合同期限合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。9.3合同终止合同因下列原因终止：（1）合同期限届满。（2）合同解除。（3）工程竣工验收合格。10.不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件的一方当事人应在发生后5日内书面通知对方。（2）双方当事人应协商解决因不可抗力导致的问题。（3）如因不可抗力导致合同无法履行，双方可根据情况部分或全部免除责任。10.3不可抗力免责（1）因不可抗力导致合同无法履行的一方当事人，不负违约责任。（2）不可抗力事件持续期间，合同期限相应顺延。11.合同附件11.1附件一：施工进度计划11.2附件二：施工进度延误免责及协调协议范本12.合同签署与生效12.1签署主体本合同由建设单位和施工单位法定代表人或授权代表签署。12.2签署日期本合同自双方签署之日起生效。12.3生效日期合同生效日期为签署日期。13.合同修订与补充13.1修订条件合同在履行过程中，如遇特殊情况需要修改或补充，双方当事人可协商一致后进行。13.2补充条款补充条款与本合同具有同等法律效力。13.3修订程序（1）双方当事人协商一致后，形成修订文本。（2）修订文本经双方签署后，作为本合同附件。14.其他14.1通知与送达（1）通知应以书面形式进行。（2）通知送达地址为合同约定的地址。（3）如一方当事人变更地址，应及时书面通知对方。14.2法律适用与管辖本合同适用中华人民共和国法律。合同争议解决，由合同签署地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程监理、质量检测、争议解决、技术支持等。2.第三方介入条件（1）甲方或乙方提出介入需求。（2）第三方具备相应的资质和能力。（3）第三方介入内容与合同内容相符。（4）介入行为不影响合同双方的权利和义务。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额（1）第三方在介入过程中因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额由双方在合同中约定，未约定或约定不明的，按法律规定执行。3.2责任划分（1）第三方在介入过程中，应遵守甲方和乙方的相关规定，不得损害甲方和乙方的合法权益。（2）第三方在介入过程中，如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，由第三方承担全部责任。4.第三方介入程序4.1第三方介入程序如下：（1）甲方或乙方提出介入需求，并告知对方。（2）双方共同协商确定第三方人选。（3）甲方或乙方与第三方签订合作协议。（4）第三方按照合作协议履行职责。5.第三方权利与义务5.1第三方权利（1）根据合作协议，享有甲方和乙方提供的必要条件和支持。（2）在介入过程中，有权要求甲方和乙方提供相关信息。（3）有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。