版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度石材铺装工程合同工期延误合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额3.工程工期3.1约定工期3.2实际开工日期3.3实际竣工日期3.4工期延误原因认定4.工期延误处理4.1工期延误通知4.2工期延误责任判定4.3工期延误处理措施5.工期延误赔偿5.1赔偿标准5.2赔偿计算方式5.3赔偿支付方式6.合同变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更对工期的影响7.质量要求7.1质量标准7.2质量验收程序7.3质量保证期8.付款方式8.1付款进度8.2付款方式8.3付款条件9.风险承担9.1自然灾害风险9.2人为事故风险9.3风险承担原则10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约责任免除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2合同附件14.3合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:______乙方名称:______1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:______乙方法定代表人:______1.3合同双方联系方式甲方法定代表人联系电话:______乙方法定代表人联系电话:______甲方法定代表人电子邮箱:______乙方法定代表人电子邮箱:______2.工程概况2.1工程名称:______2.2工程地点:______2.3工程规模:______平方米/______面积2.4工程合同金额:人民币______万元整3.工程工期3.1约定工期:______日历天3.2实际开工日期:______3.3实际竣工日期:______3.4工期延误原因认定3.4.1天气原因3.4.2材料供应原因3.4.3设计变更原因3.4.4其他原因4.工期延误处理4.1工期延误通知4.1.1乙方应在工期延误发生后______日内向甲方发出书面通知4.1.2甲方应在收到乙方通知后______日内予以回复确认4.2工期延误责任判定4.2.1甲方原因导致的工期延误4.2.2乙方原因导致的工期延误4.2.3不可抗力导致的工期延误4.3工期延误处理措施4.3.1甲方原因:______4.3.2乙方原因:______4.3.3不可抗力:______5.工期延误赔偿5.1赔偿标准5.1.1甲方原因:______元/日5.1.2乙方原因:______元/日5.1.3不可抗力:______5.2赔偿计算方式5.2.1按实际延误天数计算5.2.2按合同约定比例计算5.3赔偿支付方式5.3.1在确认工期延误后______日内支付5.3.2以银行转账方式支付至甲方指定账户6.合同变更6.1变更条件6.1.1甲方或乙方提出变更6.1.2经双方协商一致6.2变更程序6.2.1提出变更申请6.2.2双方协商确定变更内容6.2.3签订变更协议6.3变更对工期的影响6.3.1顺延工期6.3.2顺延工期计算方式7.质量要求7.1质量标准7.1.1国家相关质量标准7.1.2甲方特殊要求7.2质量验收程序7.2.1乙方自检7.2.2甲方抽检7.2.3验收合格标准7.3质量保证期7.3.1合同工程完工后______个月7.3.2质量保证期内责任承担8.付款方式8.1付款进度8.1.1预付款:合同签订后______日内支付合同总价的______%8.1.2进度款:根据实际完成工程量按月支付,每月支付______%8.1.3验收合格后支付合同总价的______%,剩余______%作为质保金8.2付款方式8.2.1银行转账8.2.2现金支付(如有)8.3付款条件8.3.1工程进度符合合同要求8.3.2质量符合合同约定标准8.3.3乙方提供相关发票和证明文件9.风险承担9.1自然灾害风险9.1.1因自然灾害导致的工程延误或损失,双方互不承担责任9.1.2采取必要措施减轻损失9.2人为事故风险9.2.1因乙方施工不当导致的人为事故,乙方承担责任9.2.2因甲方原因导致的人为事故,甲方承担责任9.3风险承担原则9.3.1风险自担原则9.3.2不可抗力原则10.违约责任10.1违约行为定义10.1.1甲方违约:未按时付款、变更通知未及时回复等10.1.2乙方违约:未按时完工、质量不合格、未按约定进行施工等10.2违约责任承担10.2.1甲方违约:支付违约金,金额为______%10.2.2乙方违约:支付违约金,金额为______%10.3违约责任免除10.3.1因不可抗力导致的违约10.3.2因双方协商一致导致的违约11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决11.1.2仲裁解决11.2争议解决程序11.2.1协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁11.2.2仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》执行11.3争议解决地点11.3.1仲裁地点:______12.合同解除12.1解除条件12.1.1乙方严重违约12.1.2不可抗力导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1提出解除合同申请12.2.2双方协商一致解除12.3解除后的处理12.3.1乙方应立即停止施工12.3.2双方应妥善处理剩余工程和款项13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2支付预付款13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2双方协商一致解除13.3合同终止后的处理13.3.1乙方应提交工程竣工报告13.3.2双方进行工程验收13.3.3结算剩余款项14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:工程图纸、材料清单、施工方案等。14.3合同份数及保管本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念和定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的、不属于合同双方的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的目的包括但不限于:提供专业服务、监督工程质量、协调双方关系等。2.第三方介入的类型2.1专业服务机构:如监理公司、检测机构等。2.2中介机构:如律师事务所、会计师事务所等。2.3其他第三方:如政府部门、行业协会等。3.第三方介入的程序3.1甲方或乙方提出需要第三方介入的需求。3.2双方共同协商确定第三方介入的类型和具体事宜。3.3签订第三方介入协议,明确双方权利义务。3.4第三方介入协议作为本合同的附件。4.第三方介入的权利4.1第三方有权根据介入协议的规定,独立行使监督、检测、协调等职责。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。4.3第三方有权对本合同履行情况进行评估和报告。5.第三方介入的义务5.1第三方应按照介入协议的规定,公正、客观地履行职责。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。5.3第三方应在本合同履行过程中,发现甲乙双方违约行为时,及时通知双方。6.第三方责任限额6.1第三方介入协议应明确第三方的责任限额。6.2第三方的责任限额包括但不限于:因第三方原因导致的工程延误、质量不合格等。6.3第三方的责任限额应合理确定,以确保甲乙双方的合法权益。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:7.1.1第三方应服从甲方的监督和管理。7.1.2甲方有权对第三方的介入工作进行指导和检查。7.2第三方与乙方的关系:7.2.1第三方应服从乙方的施工安排。7.2.2乙方有权要求第三方提供必要的施工配合。7.3第三方与合同双方的关系:7.3.1第三方应公平、公正地处理甲乙双方的争议。7.3.2第三方不得偏袒任何一方。8.第三方介入的变更和终止8.1第三方介入协议的变更:8.1.1任何一方提出变更第三方介入协议的,应书面通知另一方。8.1.2双方协商一致后,方可变更第三方介入协议。8.2第三方介入的终止:8.2.1合同履行完毕,第三方介入协议自动终止。8.2.2双方协商一致,可以提前终止第三方介入协议。8.2.3出现第三方介入协议约定的终止情形,第三方介入协议自动终止。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。9.3仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》执行。10.第三方介入的其他事项10.1第三方介入协议应包含本合同的其他相关条款。10.2第三方介入协议的签订和履行,应遵守国家法律法规。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸详细要求:包含工程总体布局、结构设计、设备选型等,需符合国家相关设计规范。说明:甲方提供,乙方审核并用于施工。2.材料设备清单详细要求:列出工程所需材料设备名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明:甲方提供,乙方核实并确保质量符合合同要求。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度安排、人员配置、安全管理等。说明:乙方编制,甲方审核批准。4.施工进度计划详细要求:按月或周编制施工进度计划,明确各分项工程的开工和竣工日期。说明:乙方编制,甲方监督执行。5.质量保证书详细要求:说明工程质量的保证措施和责任。说明:乙方提供,甲方验收。6.安全生产责任制详细要求:明确各级人员的安全责任,制定安全生产措施。说明:乙方制定,甲方监督执行。7.环境保护措施详细要求:制定环境保护方案,减少施工对环境的影响。说明:乙方制定,甲方监督执行。8.预算书详细要求:详细列出工程各项费用,包括直接费用和间接费用。说明:甲方提供,乙方审核。9.付款进度表详细要求:明确各阶段付款的时间和金额。说明:甲方提供,乙方确认。10.争议解决协议详细要求:约定争议解决方式、程序和地点。说明:双方协商一致后签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:1.1未按时付款1.2未按时提供设计图纸和材料设备1.3未按时验收工程乙方违约行为:2.1未按时完工2.2工程质量不合格2.3未按时提交竣工资料2.责任认定:甲方违约责任:2.1按照合同约定支付违约金2.2恢复或更换不合格材料设备2.3赔偿因违约造成的损失乙方违约责任:3.1按照合同约定支付违约金3.2修复或返工不合格工程3.3赔偿因违约造成的损失示例说明:若甲方未按时付款,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权暂停工程进度。若乙方未按时完工,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权要求乙方加快工程进度。全文完。2024年度石材铺装工程合同工期延误合同2本合同目录一览1.合同背景1.1项目名称1.2项目地点1.3项目业主1.4项目承包方1.5合同签订日期1.6合同工期2.工期延误原因2.1自然灾害2.2政府行为2.3不可抗力因素2.4设计变更2.5业主原因2.6施工方原因3.工期延误认定3.1工期延误认定程序3.2工期延误认定机构3.3工期延误认定期限3.4工期延误认定标准4.工期延误处理措施4.1施工方延误处理4.2业主延误处理4.3不可抗力因素延误处理4.4设计变更延误处理4.5业主原因延误处理4.6施工方原因延误处理5.工期延误赔偿5.1赔偿标准5.2赔偿计算方法5.3赔偿支付方式5.4赔偿期限6.工期延误争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序6.4争议解决期限7.合同解除条件7.1施工方解除合同条件7.2业主解除合同条件7.3不可抗力因素解除合同条件7.4设计变更解除合同条件7.5业主原因解除合同条件7.6施工方原因解除合同条件8.合同终止8.1合同终止条件8.2合同终止程序8.3合同终止后的责任划分9.合同附件9.1工程量清单9.2设计变更文件9.3相关审批文件9.4付款凭证9.5其他相关文件10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同变更内容10.4合同变更生效日期11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的责任划分13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决期限14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除条件14.3合同终止与解除程序14.4合同终止与解除后的责任划分第一部分:合同如下:1.合同背景1.1项目名称:2024年度石材铺装工程1.2项目地点:[具体地点]1.3项目业主:[业主名称]1.4项目承包方:[承包方名称]1.5合同签订日期:[签订日期]1.6合同工期:自[开工日期]至[完工日期]2.工期延误原因2.1自然灾害:指地震、洪水、台风等不可预见且不可避免的自然现象。2.2政府行为:指政府或相关部门发布的政策、法规调整或项目周边环境变化等。2.3不可抗力因素:指双方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.4设计变更:指在施工过程中,因设计原因导致的工程变更。2.5业主原因:指业主方的原因,如未按时提供施工所需材料或场地等。2.6施工方原因:指施工方自身原因,如施工组织不当、技术问题等。3.工期延误认定3.1工期延误认定程序:由项目监理单位根据实际情况进行认定,并提交双方确认。3.2工期延误认定机构:项目监理单位3.3工期延误认定期限:自发现工期延误之日起10个工作日内完成认定。3.4工期延误认定标准:根据合同工期和实际完成情况,参照相关行业标准进行认定。4.工期延误处理措施4.1施工方延误处理:施工方应立即采取措施,加快施工进度,确保按期完成工程。4.2业主延误处理:业主方应积极配合施工方,提供必要的支持和协助。4.3不可抗力因素延误处理:双方应协商确定工期延误的具体天数,并相应调整合同工期。4.4设计变更延误处理:因设计变更导致的工期延误,由设计方承担相应责任。4.5业主原因延误处理:因业主方原因导致的工期延误,由业主方承担相应责任。4.6施工方原因延误处理:因施工方原因导致的工期延误,由施工方承担相应责任。5.工期延误赔偿5.1赔偿标准:根据合同约定,按每日延误工期金额的[赔偿比例]进行赔偿。5.2赔偿计算方法:按实际延误工期天数,乘以每日赔偿金额计算赔偿总额。5.3赔偿支付方式:赔偿金额应在合同约定的支付期限内,由业主方支付给施工方。5.4赔偿期限:自工期延误之日起30日内支付完毕。6.工期延误争议解决6.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2争议解决机构:[仲裁机构名称]6.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行。6.4争议解决期限:自提交仲裁之日起,仲裁机构应在[仲裁期限]内作出裁决。8.合同附件8.1工程量清单:附件一,详细列出工程量及单价。8.2设计变更文件:附件二,包括所有设计变更通知及相应的技术文件。8.3相关审批文件:附件三,包括项目立项、规划、施工许可等相关政府批准文件。8.4付款凭证:附件四,记录项目支付过程中的所有款项往来。8.5其他相关文件:附件五,包括合同履行过程中的其他必要文件。9.合同生效与变更9.1合同生效条件:合同双方签署并加盖公章后生效。9.2合同变更程序:任何变更需经双方书面同意,并签署书面协议。9.3合同变更内容:包括但不限于工期、工程量、付款方式、违约责任等。9.4合同变更生效日期:自双方签署变更协议之日起生效。10.违约责任10.1违约行为认定:包括但不限于未按期完成工程、质量不合格、未经同意擅自变更设计等。10.2违约责任承担:违约方应根据合同约定承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约责任赔偿:赔偿金额应足以弥补守约方因违约行为所遭受的直接损失。10.4违约责任赔偿期限:自违约行为发生之日起30日内支付。11.合同解除11.1合同解除条件:包括但不限于不可抗力、合同目的不能实现、一方严重违约等。11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,应提前[通知期限]书面通知对方,并说明解除原因。11.3合同解除后的责任划分:双方应根据合同约定及实际情况划分责任。12.合同争议解决12.1争议解决方式:争议双方应通过协商解决,协商不成可提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决机构:[仲裁机构名称]12.3争议解决程序:按照仲裁机构的规定进行。12.4争议解决期限:自提交仲裁之日起,仲裁机构应在[仲裁期限]内作出裁决。13.合同终止与解除13.1合同终止条件:合同约定的工期完成,且双方无其他未履行完毕的义务。13.2合同解除条件:同第11.1条。13.3合同终止与解除程序:同第11.2条。13.4合同终止与解除后的责任划分:同第11.3条。14.合同终止与解除后的责任划分14.1合同终止后的责任:双方应按照合同约定履行剩余义务,并处理善后事宜。14.2合同解除后的责任:解除合同后,双方应根据合同约定及实际情况划分责任,并处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工咨询机构、审计机构、质量检测机构、法律顾问等,以及任何经甲乙双方同意的其他第三方。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在保证合同履行过程中的公正性、专业性,确保工程质量和进度,以及合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方职责:第三方应根据合同约定和合作协议,履行其职责,并对甲乙双方负责。17.甲乙方增加的额外条款及说明17.1第三方介入通知:甲乙双方应在第三方介入前,以书面形式通知对方,并说明第三方介入的原因、职责和预期效果。17.2第三方介入费用:第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商分摊,并在合作协议中明确。17.3第三方介入期限:第三方介入期限应根据合同工期和工程实际情况确定,并在合作协议中明确。18.第三方的责任限额18.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额应在本条款中明确。18.2责任限额计算:责任限额应根据第三方介入的性质、范围、专业能力等因素综合确定。18.3责任限额承担:第三方在责任限额范围内承担相应责任,超出部分由甲乙双方按照合同约定分担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:第三方应直接向甲方负责,甲方对第三方的服务质量、成果和责任承担有最终决定权。19.2第三方与乙方的划分:第三方应向乙方提供专业建议和服务,乙方对第三方的建议和服务有选择权,并承担相应后果。19.3第三方与合同履行的关系:第三方在合同履行过程中的介入,不影响甲乙双方的合同主体地位和权利义务。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序:第三方介入涉及合同变更时,甲乙双方应按照第9.2条的规定进行合同变更。20.2合同变更内容:包括但不限于第三方介入的范围、职责、费用、期限等。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入引发的争议,应通过协商解决,协商不成可提交第12.1条规定的争议解决机构。21.2争议解决程序:按照第12.2条和第12.3条的规定进行。22.第三方介入的合同终止与解除22.1合同终止条件:第三方介入原因消失或合同约
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 猫咪宠物合同范例
- 监理施工合同范例2014
- 私人买卖煤炭合同范例
- 商标许可备案合同范例
- 涂料工程范例合同范例
- 签订固定总价合同范例
- 简易钢筋工合同范例
- 工厂产品装卸合同范例
- 宾馆水暖维修合同范例
- 板材拿货合作合同范例
- 苏教版七年级历史知识点
- 陕西省既有村镇住宅抗震加固技术规程
- 智联国企行测笔试真题
- 2025届新高考物理热点精准复习:高中物理6大模块计算题思路总结
- 2024-2030年中国光电共封装(CPO)行业投融资趋势及发展前景分析研究报告
- 2025届江苏省期无锡市天一实验学校数学七年级第一学期期末达标检测试题含解析
- 城市轨道交通运营管理【共30张课件】
- 学生退学情况说明
- 钢结构设计智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东建筑大学
- DB5334 T 12.5-2024《地理标志证明商标 香格里拉藏香猪》的第5部分疾病防治
- 化学机械浆与半化学机械浆
评论
0/150
提交评论