2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同3篇_第1页
2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同3篇_第2页
2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同3篇_第3页
2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同3篇_第4页
2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1土方开挖工程3.2土方回填工程3.3土方运输工程3.4土方支护工程4.劳务分包合同价格4.1合同总价4.2价格组成4.3付款方式5.劳务分包工程进度5.1开工时间5.2竣工时间5.3工程进度要求6.劳务分包工程量清单6.1土方开挖工程量6.2土方回填工程量6.3土方运输工程量6.4土方支护工程量7.劳务分包工程质量要求7.1施工规范7.2质量标准7.3质量检验8.劳务分包工程安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.劳务分包工程环境保护9.1环保责任9.2环保措施9.3环保验收10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:光伏发电有限公司乙方:土方施工有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称光伏发电项目土方施工2.2项目地点省市县乡村2.3项目规模总装机容量兆瓦2.4项目工期自合同签订之日起至2025年6月30日3.劳务分包内容3.1土方开挖工程3.1.1开挖深度:米3.1.2开挖面积:平方米3.1.3开挖方式:机械开挖3.2土方回填工程3.2.1回填材料:当地土方3.2.2回填厚度:米3.2.3回填压实度:≥95%3.3土方运输工程3.3.1运输距离:公里3.3.2运输方式:自卸汽车运输3.3.3运输量:立方米/日3.4土方支护工程3.4.1支护形式:3.4.2支护材料:3.4.3支护施工要求:按照设计图纸和规范要求施工4.劳务分包合同价格4.1合同总价合同总价为人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.2价格组成4.2.1直接费用:材料费、人工费、机械使用费4.2.2间接费用:管理费、利润4.3付款方式4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%4.3.2进度款:每完成合同总工程量的20%支付相应工程款4.3.3结算款:工程完工验收合格后支付合同总额的60%5.劳务分包工程进度5.1开工时间自合同签订之日起10个工作日内5.2竣工时间2025年6月30日5.3工程进度要求每月完成合同总工程量的10%,并在每月底前向甲方报送进度报表6.劳务分包工程量清单6.1土方开挖工程量开挖土方量:立方米6.2土方回填工程量回填土方量:立方米6.3土方运输工程量运输土方量:立方米/日6.4土方支护工程量支护长度:米8.劳务分包工程安全管理8.1安全责任8.1.1乙方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全。8.1.2甲方负责提供施工安全所需的条件,并对施工现场进行监督检查。8.2安全措施8.2.1乙方应制定详细的安全施工方案,包括人员培训、安全防护设施、应急预案等。8.2.2乙方应配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全带、防护眼镜等。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并立即报告甲方。8.3.2事故发生后,乙方应配合甲方进行调查,并按照规定进行处理。9.劳务分包工程环境保护9.1环保责任9.1.1乙方负责施工过程中的环境保护工作,遵守国家环保法规。9.1.2甲方负责监督乙方执行环保措施,并对环保问题进行协调处理。9.2环保措施9.2.1乙方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。9.2.2乙方应妥善处理施工垃圾,不得随意丢弃。9.3环保验收9.3.1施工完成后,乙方应进行环保验收,确保达到环保要求。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同任何一方需变更合同内容,应提前30日书面通知对方。10.1.2合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.2合同解除10.2.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.2.2一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。12.1.2乙方未按合同约定支付工程款。12.1.3甲方未按合同约定提供施工条件或支付预付款。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1发生不可抗力事件,致使合同无法履行。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效。14.1.2甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格。14.2.2双方协商一致解除合同。14.2.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入主要包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询等。15.2.2第三方介入的具体内容和服务要求应在合同附件中详细约定。16.第三方介入的程序16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方共同协商选定,或由甲方指定。16.1.2第三方选定后,甲乙双方应签订第三方服务协议。16.2第三方服务协议16.2.1第三方服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。16.2.2第三方服务协议的签订不得影响本合同的有效性。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和行业标准,提供专业、公正的服务。17.1.2第三方对提供的服务质量负责,对因自身原因造成的错误或遗漏承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方违反合同约定,有权提出书面意见。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便履行服务职责。17.2.2第三方有权根据服务协议,向甲乙双方收取服务费用。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1本合同中的责任限额是指第三方在履行服务过程中,因自身原因造成损失时,对甲乙双方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定18.2.1第三方责任限额应在第三方服务协议中明确约定。18.2.2责任限额应根据第三方服务的性质、难度、潜在风险等因素综合确定。18.3责任限额的调整18.3.1如遇特殊情况,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方服务协议约定。19.1.2第三方应向甲方提供服务报告,并对服务结果负责。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方服务协议约定。19.2.2第三方应协助乙方完成工程任务,并对乙方提出的服务要求给予配合。19.3第三方与工程其他参与方的关系19.3.1第三方与工程其他参与方(如设计单位、供应商等)之间的关系由相关合同约定。19.3.2第三方在履行服务职责过程中,应与其他参与方保持良好沟通与协作。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方与其他各方之间发生争议,应通过协商解决。20.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表说明:详细记录甲乙双方的基本信息,包括但不限于公司名称、地址、法定代表人、联系方式等。2.附件二:项目概况表说明:详细记录项目的基本信息,包括项目名称、地点、规模、工期等。3.附件三:劳务分包工程量清单说明:详细列出劳务分包工程的具体工程量,包括土方开挖、回填、运输、支护等。4.附件四:劳务分包合同价格明细表说明:详细列出合同总价、价格组成、付款方式等。5.附件五:劳务分包工程进度计划表说明:详细记录工程进度计划,包括开工时间、竣工时间、每月进度要求等。6.附件六:劳务分包工程安全管理措施说明:详细记录施工过程中的安全措施,包括人员培训、防护设施、应急预案等。7.附件七:劳务分包工程环境保护措施说明:详细记录施工过程中的环保措施,包括噪音、粉尘、废水等污染的防治。8.附件八:第三方服务协议说明:详细记录第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用、责任范围等。9.附件九:违约行为及责任认定标准说明:详细列出各种违约行为及其责任认定标准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:如乙方未按合同约定在规定时间内完成土方开挖工程,应支付合同总价10%的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款。责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:如乙方未按合同约定在规定时间内支付进度款,应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。3.违约行为:甲方未按合同约定提供施工条件或支付预付款。责任认定:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:如甲方未按合同约定在规定时间内提供施工所需材料,应支付乙方相应的损失赔偿。4.违约行为:第三方在履行服务过程中出现重大失误。责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止服务协议等。示例:如第三方在质量检测过程中出现重大失误,导致工程质量问题,应赔偿由此产生的损失,并终止服务协议。5.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例:如甲方泄露乙方商业机密,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担相应的法律责任。全文完。2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方基本信息1.2.承包方基本信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目期限3.工程量及施工内容3.1.土方工程量3.2.施工内容3.3.施工标准4.工程进度及节点4.1.工程进度计划4.2.工程节点4.3.进度调整5.工程质量要求及验收标准5.1.质量要求5.2.验收标准5.3.质量保证6.工程造价及付款方式6.1.工程造价6.2.付款方式6.3.付款节点7.保险及风险承担7.1.保险范围7.2.保险费用7.3.风险承担8.合同履行及违约责任8.1.合同履行8.2.违约责任8.3.违约赔偿9.合同解除及终止9.1.合同解除条件9.2.合同终止条件9.3.合同解除及终止程序10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决费用11.合同生效及期限11.1.合同生效条件11.2.合同期限11.3.合同续签12.合同附件及补充条款12.1.合同附件12.2.补充条款13.其他约定事项13.1.保密条款13.2.不可抗力条款13.3.法律适用及管辖14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.发包方基本信息1.1.1.名称:光伏发电项目业主单位1.1.2.地址:省市区路号1.1.3.法定代表人:1.1.4.联系人:1.1.5.联系电话:X1.2.承包方基本信息1.2.1.名称:土方施工有限公司1.2.2.地址:省市区路号1.2.3.法定代表人:1.2.4.联系人:1.2.5.联系电话:X2.项目概况2.1.项目名称:2024年度光伏发电项目土方施工2.2.项目地点:省市县镇村2.3.项目规模:兆瓦2.4.项目期限:自合同签订之日起至2025年12月31日3.工程量及施工内容3.1.土方工程量:根据施工图纸及现场实际情况,共计立方米3.2.施工内容:3.2.1.土方开挖3.2.2.土方运输3.2.3.土方回填3.2.4.地基处理3.3.施工标准:按照国家及行业相关标准执行4.工程进度及节点4.1.工程进度计划:具体进度计划详见附件一4.2.工程节点:根据工程进度计划,设定关键节点,包括但不限于:4.2.1.土方开挖完成4.2.2.土方运输完成4.2.3.土方回填完成4.2.4.地基处理完成4.3.进度调整:如遇特殊情况导致进度滞后,双方应协商一致,调整进度计划5.工程质量要求及验收标准5.1.质量要求:严格按照国家及行业相关标准执行,确保工程质量达到优良等级5.2.验收标准:工程验收应按照国家及行业相关标准进行,包括但不限于:5.2.1.土方开挖质量5.2.2.土方运输质量5.2.3.土方回填质量5.2.4.地基处理质量5.3.质量保证:承包方对工程质量承担全面责任,确保工程质量符合合同要求6.工程造价及付款方式6.1.工程造价:根据工程量及市场价格,经双方协商确定,总额为人民币万元整6.2.付款方式:6.2.1.预付款:合同签订后,承包方提交相关材料,发包方支付合同总额的20%作为预付款6.2.2.进度款:按照工程进度,发包方支付已完成工程量的70%6.2.3.结算款:工程验收合格后,发包方支付合同总额的10%6.2.4.保修金:工程验收合格后,承包方应缴纳合同总额的5%作为保修金,保修期满后无质量问题,无息退还7.保险及风险承担7.1.保险范围:承包方应为其施工人员及设备购买意外伤害保险和第三者责任保险,保险金额不低于合同金额7.2.保险费用:保险费用由承包方承担,具体保险条款及费用由双方另行协商7.3.风险承担:因不可抗力或双方无法预见的原因导致工程延误、损失或损坏,双方应协商解决,并承担相应责任8.合同履行及违约责任8.1.合同履行8.1.1.承包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。8.1.2.发包方应按照合同约定的时间、方式支付工程款项。8.1.3.双方应按照合同约定,及时沟通协调,解决施工过程中出现的问题。8.2.违约责任8.2.1.如承包方未按合同约定完成施工任务,发包方有权要求承包方赔偿损失。8.2.2.如发包方未按合同约定支付工程款项,承包方有权暂停施工,并要求支付逾期付款利息。8.2.3.双方违约行为导致合同无法履行的,应承担相应的法律责任。9.合同解除及终止9.1.合同解除条件9.1.1.发包方有权在承包方严重违约的情况下,解除合同。9.1.2.承包方有权在发包方严重违约的情况下,解除合同。9.2.合同终止条件9.2.1.合同期限届满,工程完成且验收合格。9.2.2.双方协商一致,决定终止合同。9.3.合同解除及终止程序9.3.1.一方提出解除或终止合同,应提前通知另一方,并说明理由。9.3.2.双方应在收到通知之日起X日内,协商解决合同解除或终止后的相关问题。10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2.争议解决机构10.2.1.双方协商一致,可委托仲裁委员会仲裁。10.3.争议解决费用10.3.1.仲裁费用由败诉方承担,或由双方协商分担。11.合同生效及期限11.1.合同生效条件11.1.1.双方签字盖章。11.1.2.合同经发包方审批同意。11.2.合同期限11.2.1.合同自双方签字盖章之日起生效。11.2.2.合同期限为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。12.合同附件及补充条款12.1.合同附件12.1.1.施工图纸及技术规范。12.1.2.工程量清单。12.1.3.工程进度计划。12.2.补充条款12.2.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。13.其他约定事项13.1.保密条款13.1.1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2.不可抗力条款13.2.1.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等,如遇不可抗力事件,双方应协商解决。13.3.法律适用及管辖13.3.1.本合同适用中华人民共和国法律。13.3.2.合同争议由合同签订地人民法院管辖。14.合同签署及生效日期14.1.合同签署14.1.1.本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2.合同生效日期14.2.1.合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念15.1.1.本合同中的“第三方”是指除合同双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立主体。15.2.第三方介入方式15.2.1.第三方介入可以是中介方、监理方、审计方、设计方等,具体由双方协商确定。15.3.第三方责权利15.3.1.1.接受委托,独立开展相关工作。15.3.1.2.获取合同履行过程中所需的信息和数据。15.3.1.3.对合同履行情况进行监督和评价。15.3.1.4.依法维护自身合法权益。15.3.2.1.按照合同约定或委托协议,履行相关工作。15.3.2.2.对合同履行过程中的信息保密。15.3.2.3.对合同履行情况进行客观、公正的评价。15.3.2.4.及时向合同双方报告工作进展和发现的问题。15.4.第三方与其他各方的划分说明15.4.1.第三方与发包方、承包方之间是委托与被委托的关系。15.4.2.第三方在合同履行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。15.4.3.第三方的行为不代表合同双方,合同双方对第三方的行为承担连带责任。16.第三方责任限额16.1.第三方责任限额的确定16.1.1.第三方责任限额应根据其提供的服务内容、工作性质、合同约定等因素确定。16.1.2.第三方责任限额应由双方协商一致,并在合同中明确约定。16.2.第三方责任限额的适用范围16.2.1.第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因疏忽、过失或违约行为导致的损失。16.2.2.第三方责任限额不适用于因不可抗力、自然灾害等不可预见因素导致的损失。16.3.第三方责任限额的赔偿16.3.1.如第三方在履行合同过程中发生责任事故,导致合同双方或第三方自身遭受损失,第三方应按照合同约定的责任限额进行赔偿。16.3.2.如第三方责任限额不足以赔偿损失,第三方应承担超出部分的赔偿责任。17.第三方变更及替换17.1.第三方变更17.1.1.如需变更第三方,双方应协商一致,并签订补充协议。17.1.2.第三方变更后,原合同中关于第三方的约定仍有效。17.2.第三方替换17.2.1.如需替换第三方,双方应协商一致,并签订补充协议。17.2.2.第三方替换后,原合同中关于第三方的约定终止,新第三方应按照合同约定履行职责。18.第三方退出18.1.第三方退出条件18.1.1.合同履行完毕。18.1.2.双方协商一致。18.1.3.第三方完成委托协议约定的全部工作。18.2.第三方退出程序18.2.1.第三方提出退出申请,经双方确认后,签订退出协议。18.2.2.第三方退出后,其工作交接由合同双方协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范要求:详细展示工程的设计方案、施工要求、材料规格、施工工艺等。说明:图纸及技术规范是施工的重要依据,必须准确、完整。2.工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价及总价。说明:工程量清单是计算工程造价、控制工程成本的重要依据。3.工程进度计划要求:明确工程项目的施工进度,包括各阶段的开始和结束时间。说明:进度计划是确保工程按期完成的重要工具。4.保险单要求:提供承包方和发包方的保险单,包括意外伤害保险、第三者责任保险等。说明:保险单是双方风险分担的证明。5.合同签订文件要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、附件等。说明:合同签订文件是合同生效的法定文件。6.工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程质量的最终评价。7.付款凭证要求:包括银行转账记录、支票等付款凭证。说明:付款凭证是支付工程款项的证明。8.其他相关文件要求:包括但不限于变更通知、补充协议、会议纪要等。说明:其他相关文件是对合同内容的补充和说明。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定1.1.未按合同约定完成施工任务责任认定:承包方应赔偿发包方因此遭受的损失。示例:若因承包方原因导致工程延期,发包方有权要求赔偿延期损失。1.2.工程质量不符合约定标准责任认定:承包方应无偿修复或重新施工,直至符合约定标准。示例:若土方回填质量不达标,承包方应重新回填。1.3.违反合同约定的付款方式责任认定:承包方应支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例:若承包方未按约定时间付款,发包方有权要求支付利息。2.发包方违约行为及责任认定2.1.未按合同约定支付工程款项责任认定:发包方应支付逾期付款利息,并承担违约责任。示例:若发包方未按约定时间付款,承包方有权要求支付利息。2.2.阻碍承包方正常施工责任认定:发包方应赔偿承包方因此遭受的损失。示例:若发包方阻碍施工导致工程延期,承包方有权要求赔偿。2.3.未按合同约定提供施工条件责任认定:发包方应承担因此造成的损失。示例:若发包方未提供必要的施工材料,承包方有权要求赔偿。全文完。2024年度光伏发电项目土方施工劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容与范围3.1土方开挖3.2土方回填3.3土方运输3.4土方平整4.工程量清单4.1土方开挖工程量4.2土方回填工程量4.3土方运输工程量4.4土方平整工程量5.工程进度计划5.1开工时间5.2竣工时间5.3各阶段工程进度安排6.合同价款及支付方式6.1合同价款总额6.2付款方式6.3付款节点7.质量要求与验收标准7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.工程变更与索赔8.1工程变更程序8.2索赔程序8.3索赔条件9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2文明施工要求9.3安全事故处理10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1分包方违约责任11.2总包方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同生效、变更、解除与终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_____________________1.1.2分包方法定代表人:_____________________1.1.3分包方注册地址:_____________________1.1.4分包方联系电话:_____________________1.1.5分包方开户银行:_____________________1.1.6分包方银行账号:_____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_____________________1.2.2总包方法定代表人:_____________________1.2.3总包方注册地址:_____________________1.2.4总包方联系电话:_____________________1.2.5总包方开户银行:_____________________1.2.6总包方银行账号:_____________________第二条项目概况2.1项目名称:2024年度光伏发电项目土方施工2.2项目地点:_____________________2.3项目规模:_____________________2.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止第三条工程内容与范围3.1土方开挖:包括但不限于场地平整、基础开挖等3.2土方回填:包括但不限于基础回填、道路回填等3.3土方运输:包括但不限于挖掘、装载、运输等3.4土方平整:包括但不限于场地平整、道路平整等第四条工程量清单4.1土方开挖工程量:_____________________4.2土方回填工程量:_____________________4.3土方运输工程量:_____________________4.4土方平整工程量:_____________________第五条工程进度计划5.1开工时间:____年____月____日5.2竣工时间:____年____月____日5.3各阶段工程进度安排:详见附件《工程进度计划表》第六条合同价款及支付方式6.1合同价款总额:人民币____元整(大写:_____________________)6.2付款方式:按工程进度分期支付6.3付款节点:详见附件《付款进度计划表》第七条质量要求与验收标准7.1质量标准:符合国家及行业相关标准要求7.2验收程序:按照国家及行业相关标准进行验收7.3验收标准:详见附件《验收标准》第八条工程变更与索赔8.1工程变更程序8.1.1总包方根据工程实际情况提出工程变更,并提交分包方8.1.2分包方在收到工程变更通知后____个工作日内回复总包方8.1.3双方就工程变更达成一致后,签订工程变更协议8.2索赔程序8.2.1分包方在遇到可能引起索赔的事件后,应在____个工作日内向总包方提出索赔申请8.2.2总包方收到索赔申请后,在____个工作日内予以答复8.2.3双方就索赔事宜无法达成一致时,可通过争议解决程序解决8.3索赔条件8.3.1因不可抗力因素导致的工程延误8.3.2因总包方原因导致的工程延误8.3.3因工程设计变更导致的工程量增加或减少8.3.4因材料价格波动导致的工程成本增加第九条安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.1.1分包方负责施工过程中的安全生产9.1.2总包方负责协调施工现场的安全生产9.1.3分包方必须遵守国家及地方有关安全生产的法律法规9.2文明施工要求9.2.1保持施工现场整洁有序9.2.2确保施工现场安全标志齐全9.2.3采取措施防止施工噪声和扬尘污染9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施进行处理9.3.2总包方应配合调查,并承担相应的责任第十条保密条款10.1保密内容10.1.1项目技术资料10.1.2项目财务信息10.1.3双方约定需要保密的其他信息10.2保密期限10.2.1自合同签订之日起____年内10.3违约责任10.3.1任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任第十一、十二条违约责任11.1分包方违约责任11.1.1未按合同约定完成工程,应承担违约责任11.1.2质量不符合合同约定,应承担返工或赔偿损失的责任12.1总包方违约责任12.1.1未按合同约定支付工程款,应承担违约责任12.1.2未按时提供设计图纸或施工条件,应承担违约责任第十三、十四条争议解决与合同生效、变更、解除与终止13.1争议解决13.1.1双方发生争议,应友好协商解决13.1.2协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效14.2合同变更14.2.1合同的任何变更,必须以书面形式进行14.3合同解除14.3.1出现合同约定的解除条件时,任何一方有权解除合同14.4合同终止14.4.1合同履行完毕14.4.2合同依法解除或终止第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中“第三方”是指除合同双方(甲方:总包方,乙方:分包方)之外的任何个人、企业、机构或其他组织,包括但不限于监理方、检测方、咨询方、保险方等。第二条第三方介入范围2.1.1监理工程进度、质量和安全2.1.2对工程材料、设备进行检测2.1.3提供技术咨询和项目管理服务2.1.4处理合同争议和索赔事宜第三条第三方责任限额3.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致的责任,其责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。3.2第三方责任限额包括但不限于:3.2.1因第三方责任导致的质量问题3.2.2因第三方责任导致的安全事故3.2.3因第三方责任导致的工期延误3.2.4因第三方责任导致的合同争议和索赔第四条第三方介入程序4.1第三方介入前,甲方应与第三方签订相关协议,明确第三方的职责、权利和义务。4.2第三方介入后,甲方应将第三方介入协议的副本发送给乙方,并确保乙方了解第三方的职责和权限。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利:5.1.1按照协议约定履行职责5.1.2要求甲方和乙方提供必要的信息和协助5.1.3对甲方和乙方违反协议的行为提出异议5.2第三方的义务:5.2.1独立、客观、公正地履行职责5.2.2保守甲乙双方的商业秘密5.2.3在其职责范围内对甲方和乙方提供的服务第六条第三方与其他各

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论