城市公交设施改善工程招标文件

城市公交设施改善工程招标文件合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用范围1.4合同文件1.5法律法规第二章：招标条件2.1投标人资格要求2.2招标方式2.3招标文件组成2.4招标公告发布第三章：工程概况3.1工程简介3.2工程地点3.3工程规模3.4工程投资估算第四章：投标内容与要求4.1投标项目范围4.2投标项目要求4.3技术标准与规范4.4质量要求第五章：投标文件5.1投标文件的组成5.2投标文件的提交5.3投标文件的澄清与修改5.4投标文件的保密第六章：投标评审6.1评审委员会组成6.2评审方法与标准6.3评审程序6.4评审结果公示第七章：合同签订7.1合同谈判7.2合同签订时间及地点7.3合同文件的递交7.4合同生效条件第八章：工程实施与验收8.1工程实施计划8.2工程进度与质量控制8.3工程验收8.4工程保修第九章：合同价款与支付9.1合同价款的确定9.2支付方式与时间9.3价款调整9.4违约责任第十章：违约责任10.1承包人违约10.2发包人违约10.3不可抗力10.4争议解决第十一章：合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁或诉讼地点12.3仲裁或诉讼时效第十三章：其他条款13.1合同的继承与转让13.2合同的监督与检查13.3信息保密13.4合同的解除与终止第十四章：附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改与补充合同编号_________第一章：总则第一条款合同背景与目的第二条款定义与解释第三条款合同适用范围第四条款合同文件第五条款法律法规第二章：招标条件第一条款投标人资格要求第二条款招标方式第三条款招标文件组成第四条款招标公告发布第三章：工程概况第一条款工程简介第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程投资估算第四章：投标内容与要求第一条款投标项目范围第二条款投标项目要求第三条款技术标准与规范第四条款质量要求第五章：投标文件第一条款投标文件的组成第二条款投标文件的提交第三条款投标文件的澄清与修改第四条款投标文件的保密第六章：投标评审第一条款评审委员会组成第二条款评审方法与标准第三条款评审程序第四条款评审结果公示第七章：合同签订第一条款合同谈判第二条款合同签订时间及地点第三条款合同文件的递交第四条款合同生效条件第八章：工程实施与验收第一条款工程实施计划第二条款工程进度与质量控制第三条款工程验收第四条款工程保修第九章：合同价款与支付第一条款合同价款的确定第二条款支付方式与时间第三条款价款调整第四条款违约责任第十章：违约责任第一条款承包人违约第二条款发包人违约第三条款不可抗力第四条款争议解决第十一章：合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款变更与解除的程序第十二章：合同争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁或诉讼地点第三条款仲裁或诉讼时效第十三章：其他条款第一条款合同的继承与转让第二条款合同的监督与检查第三条款信息保密第四条款合同的解除与终止第十四章：附件第一条款附件清单第二条款附件的有效性第三条款附件的修改与补充多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：专用条款甲方要求乙方在合同执行过程中，严格按照专用条款的要求进行操作，确保工程质量、安全、进度等方面的满足甲方需求。附加条款二：工程变更如因设计或其他原因导致工程变更，乙方应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行变更。变更导致的费用及工期调整，按照甲乙双方协商确定的方式进行。附加条款三：甲方人员在场监督甲方有权指派人员对施工现场进行监督，以确保乙方按照合同要求进行施工。乙方应提供必要的便利条件，确保甲方人员的正常工作。附加条款四：工程验收工程验收过程中，甲方有权邀请第三方专业机构进行验收，乙方应予以配合。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。附加条款五：违约责任如乙方违反合同约定，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附加条款一：技术保密乙方应对在合同执行过程中获取的甲方技术资料和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。附加条款二：施工材料和设备乙方应按照合同约定及甲方要求选用施工材料和设备。如乙方选用不符合合同约定的材料和设备，甲方有权要求更换。附加条款三：工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如工程进度严重滞后于合同约定的进度计划，乙方应承担相应的违约责任。附加条款四：质量保证乙方应对施工质量负责，如工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或返工，由此产生的费用由乙方承担。附加条款五：安全生产乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保工程安全。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附加条款一：第三方中介的职责第三方中介在合同执行过程中，应严格按照合同约定履行其职责，包括工程监理、质量把关、进度协调等。附加条款二：第三方中介的选定甲乙双方应共同选定第三方中介，确保其具有相应的资质和能力。第三方中介的选定应经过双方协商一致。附加条款三：第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式进行支付。附加条款四：第三方中介的监督权第三方中介有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督，并要求乙方予以配合。附加条款五：第三方中介的报告第三方中介应定期向甲乙双方提交工程进度、质量、安全等方面的报告。如发现重大问题，应及时通知甲乙双方予以处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.技术规范与要求4.安全生产管理措施5.材料和设备采购合同6.施工进度计划7.质量保修书8.合同价款明细表9.投标保证金缴纳证明10.履约保证金缴纳证明11.第三方中介资质证明12.工程验收标准和方法13.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。2.乙方使用的材料和设备不符合合同约定，视为违约。3.乙方未按照设计图纸和规范要求施工，视为违约。4.乙方未按照约定的进度计划施工，视为违约。5.乙方未按照合同约定进行质量保证，工程验收不合格，视为违约。6.乙方未按照合同约定进行安全生产管理，造成安全事故，视为违约。7.甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。8.甲方未按照合同约定提供施工场地和条件，视为违约。9.第三方中介未按照合同约定履行监督职责，视为违约。10.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为达到一定目的，明确相互权利义务的协议。2.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。3.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。4.第三方中介：指合同中承担监理、协调等义务的第三方机构。5.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。6.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合设计文件和合同要求的过程。7.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法定责任。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。9.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决方式。10.诉讼：指合同双方通过法院解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时协商调整工期，必要时采取违约金赔偿等措施。2.材料和设备不符合要求：立即要求更换，并追究供应商责任。3.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时采取返工等措施。4.安全生产事故：立即启动应急预案，追究事故责任，加强安全生产管理。5.合同纠纷：通过友好协商解决，必要时提交第三