水利水保施工分包协议

水利水保施工分包协议合同目录第一章总则1.1分包协议的签订依据1.2分包工程的范围和内容1.3分包协议的签订主体1.4分包协议的生效条件第二章分包工程的施工要求2.1施工质量标准2.2施工安全要求2.3施工进度计划2.4施工材料和设备要求第三章分包工程的费用和支付3.1分包合同价款的确定3.2工程款的支付方式3.3工程进度款的支付比例3.4质量保证金的管理和使用第四章施工过程中的协调与管理4.1项目负责人的职责与权限4.2分包商与总包商的沟通机制4.3施工过程中的变更管理4.4施工过程中的争议解决第五章工程验收与保修5.1工程验收的条件和程序5.2工程验收的标准和规定5.3工程保修的期限和范围5.4工程保修的责任和义务第六章违约责任6.1分包商违约的情形和责任6.2总包商违约的情形和责任6.3不可抗力事件的处理6.4违约赔偿的计算和方法第七章争议解决7.1争议解决的途径7.2仲裁地点和仲裁机构7.3仲裁裁决的承认和执行第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同变更和解除的法律后果第九章合同的转让和继承9.1合同转让的条件和程序9.2合同转让的法律后果9.3合同继承的适用和效力第十章保密条款10.1保密信息的范围和内容10.2保密信息的保护措施和期限10.3保密信息的违约责任第十一章合同的适用法律和管辖11.1合同适用的法律11.2合同争议的管辖法院11.3法律变更对合同的影响第十二章合同附件12.1分包工程的设计文件12.2分包工程的施工图纸12.3分包工程的工程量清单12.4分包工程的工程预算书第十三章其他条款13.1合同的签订日期和地点13.2合同的生效日期和条件13.3合同的续签和终止条件13.4合同的书面形式和副本数量第十四章签署页14.1分包商的签署页14.2总包商的签署页14.3见证单位的签署页14.4合同签署的时间和地点合同编号_________第一章总则1.1分包协议的签订依据1.2分包工程的范围和内容1.3分包协议的签订主体1.4分包协议的生效条件第二章分包工程的施工要求2.1施工质量标准2.2施工安全要求2.3施工进度计划2.4施工材料和设备要求第三章分包工程的费用和支付3.1分包合同价款的确定3.2工程款的支付方式3.3工程进度款的支付比例3.4质量保证金的管理和使用第四章施工过程中的协调与管理4.1项目负责人的职责与权限4.2分包商与总包商的沟通机制4.3施工过程中的变更管理4.4施工过程中的争议解决第五章工程验收与保修5.1工程验收的条件和程序5.2工程验收的标准和规定5.3工程保修的期限和范围5.4工程保修的责任和义务第六章违约责任6.1分包商违约的情形和责任6.2总包商违约的情形和责任6.3不可抗力事件的处理6.4违约赔偿的计算和方法第七章争议解决7.1争议解决的途径7.2仲裁地点和仲裁机构7.3仲裁裁决的承认和执行第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同变更和解除的法律后果第九章合同的转让和继承9.1合同转让的条件和程序9.2合同转让的法律后果9.3合同继承的适用和效力第十章保密条款10.1保密信息的范围和内容10.2保密信息的保护措施和期限10.3保密信息的违约责任第十一章合同的适用法律和管辖11.1合同适用的法律11.2合同争议的管辖法院11.3法律变更对合同的影响第十二章合同附件12.1分包工程的设计文件12.2分包工程的施工图纸12.3分包工程的工程量清单12.4分包工程的工程预算书第十三章其他条款13.1合同的签订日期和地点13.2合同的生效日期和条件13.3合同的续签和终止条件13.4合同的书面形式和副本数量第十四章签署页14.1分包商的签署页14.2总包商的签署页14.3见证单位的签署页14.4合同签署的时间和地点多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定分包工程所需材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量或成本要求，乙方有权提出异议，并提交合理的理由和替代方案。经甲方同意后，乙方方可按照自选供应商进行采购。1.2甲方监督施工过程甲方有权对分包工程的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查，提供必要的施工资料和信息，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更工程内容甲方有权根据项目需要变更分包工程的content,乙方应按照甲方的变更通知及时调整施工计划和工程量，并报甲方审批。如乙方因甲方变更导致施工成本增加或工期延误，甲方应按照实际情况给予乙方合理的补偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择分包工程所需材料供应商，并应向甲方提供供应商的相关资质和产品合格证明。如甲方对乙方选定的供应商有异议，乙方应按照甲方的要求进行调整。2.2乙方保证工程质量乙方应对分包工程的质量和安全负责，确保工程符合合同约定的质量标准。如工程出现质量问题，乙方应承担修复和赔偿的责任。2.3乙方按时提交工程进度报告乙方应按照甲方的要求，定期提交工程进度报告，包括已完成工程量、工程进度和后续计划等内容。如乙方未按时提交报告或报告内容不符合实际情况，甲方有权要求乙方进行整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责和权益第三方中介在分包工程中负责协调甲方和乙方的关系，提供必要的支持和协助。第三方中介的权益应得到甲方和乙方的尊重，并按约定支付中介费用。3.2第三方中介的保密义务第三方中介应对分包工程的相关商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方同意，不得向任何第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的违约责任。3.3第三方中介的争议调解如分包工程过程中出现争议，第三方中介应协助甲方和乙方进行调解，促进争议的解决。如调解无效，双方可按照合同约定的争议解决方式进行处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的设计文件2.分包工程的施工图纸3.分包工程的工程量清单4.分包工程的工程预算书5.分包工程的施工计划和进度报告6.分包工程的材料和设备清单7.分包工程的验收报告和保修证书8.合同的补充协议和修正案9.分包工程的变更通知和审批文件10.合同的履行证书和结算证明二、违约行为及认定：1.分包商未按照合同约定完成工程：包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误等。2.分包商未按照合同约定使用材料和设备：包括但不限于使用不合格材料、未按照设计要求使用设备等。3.分包商未按照合同约定履行报告义务：包括但不限于未按时提交进度报告、未提交完整的施工资料等。4.分包商未按照合同约定保护保密信息：包括但不限于泄露商业秘密、未经授权使用甲方商标等。5.总包商未按照合同约定支付款项：包括但不限于延迟支付工程款、未支付质量保证金等。6.总包商未按照合同约定提供施工条件：包括但不限于未提供施工场地、未按时提供设计图纸等。三、法律名词及解释：1.分包商：指与总包商签订合同，负责分包工程的实施和完成的当事人。2.总包商：指与业主签订合同，负责整个工程的设计、施工和管理的主体。3.分包工程：指总包商将其承揽的工程中的部分工作分包给分包商实施的行为。5.违约责任：指违约当事人因其违约行为而应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定合理的施工计划，确保工程按计划进行，如有延误，及时与甲方沟通并寻求延期许可。2.工程质量问题：严格按照质量标准施工，定期进行质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量符合要求。3.材料和设备供应问题：选择可靠的供应商，签订材料供应合同，确保材料和设备的质量和供应。4.保密信息泄露：制定保密协议，对涉及保密信息的人员进行保密教育，加强信息保护措施。5.