外墙贴面砖工程分包协议

外墙贴面砖工程分包协议合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议的适用范围1.3协议的解释权第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章分包范围及内容3.1分包范围3.2分包内容3.3分包工程的施工标准和要求第四章工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工程延期的处理第五章质量与验收5.1工程质量标准5.2工程验收程序5.3质量问题的处理第六章材料供应与施工设备6.1材料供应6.2施工设备6.3材料及设备的质量要求第七章合同价格与支付7.1合同价格7.2支付方式7.3支付进度第八章安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全事故的处理8.3环境保护与消防第九章违约责任9.1分包商的违约责任9.2业主的违约责任9.3违约责任的认定与处理第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3变更与解除的程序第十二章附则12.1协议的生效12.2协议的终止12.3协议的续签第十三章权利义务的转让13.1权利义务的转让条件13.2转让的程序13.3转让的有效性第十四章保密条款14.1保密信息的定义14.2保密信息的保护期限14.3保密信息的泄露处理合同编号：外墙贴面砖工程分包协议第一章总则1.1本协议的签订依据本协议是基于我国相关法律法规，双方在自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。1.2协议的适用范围本协议适用于外墙贴面砖工程的施工分包，包括施工、验收、保修等各个阶段。1.3协议的解释权本协议的解释权归双方共同所有，任何一方不得单独解释。第二章工程概况2.1工程名称外墙贴面砖工程2.2工程地点具体的工程地点在合同中明确。2.3工程规模工程规模在合同中明确。2.4工程预算工程预算在合同中明确。第三章分包范围及内容3.1分包范围分包范围包括外墙贴面砖的设计、材料采购、施工、验收等。3.2分包内容分包内容主要包括外墙贴面砖的安装、施工、验收等。3.3分包工程的施工标准和要求分包工程的施工标准和要求按照合同中约定的标准执行。第四章工程进度与工期4.1工程进度计划工程进度计划由分包商制定，并报业主批准。4.2工期要求工期的要求在合同中明确。4.3工程延期的处理工程延期按照合同中约定的条款处理。第五章质量与验收5.1工程质量标准工程质量标准按照我国相关法律法规和行业标准执行。5.2工程验收程序工程验收程序包括初验、验收、保修等环节。5.3质量问题的处理质量问题的处理按照合同中约定的条款执行。第八章安全文明施工8.1安全文明施工要求分包商应严格按照国家及地方有关安全文明施工的法律法规和标准要求进行施工，确保施工现场的安全文明。8.2安全事故的处理如发生安全事故，分包商应立即报告业主和相关部门，并按照相关规定处理。8.3环境保护与消防分包商应遵守国家及地方有关环境保护和消防的法律法规，做好施工现场的环境保护和消防工作。第九章违约责任9.1分包商的违约责任分包商如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿业主的损失、延迟工期等。9.2业主的违约责任业主如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿分包商的损失、提前解除合同等。9.3违约责任的认定与处理违约责任的认定与处理按照合同中约定的条款执行。第十章争议解决10.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁地点与机构如选择仲裁解决，仲裁地点和机构按照合同中约定的条款执行。10.3诉讼地点与法院如选择诉讼解决，诉讼地点和法院按照合同中约定的条款执行。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序变更与解除的程序按照合同中约定的条款执行。第十二章附则12.1协议的生效本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2协议的终止本协议在合同约定的终止条件满足时终止。12.3协议的续签合同到期前，双方可以选择续签，续签需签订书面续签协议。第十三章权利义务的转让13.1权利义务的转让条件权利义务的转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。13.2转让的程序转让的程序按照合同中约定的条款执行。13.3转让的有效性转让的有效性按照合同中约定的条款执行。第十四章保密条款14.1保密信息的定义保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。14.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限自本协议签订之日起算，至合同终止或解除之日止。14.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。合同编号：甲方（签字）：______________乙方（签字）：______________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定分包商所需材料的供应商。分包商应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量。2.甲方监督工程进度甲方有权对分包工程的进度进行监督。分包商应定期向甲方报告工程进度，并根据甲方的要求及时调整施工计划。3.甲方对工程质量的控制甲方有权对分包工程的质量和施工工艺进行监督和检查。分包商应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.甲方对工程安全的监管甲方有权对分包工程的安全进行监督。分包商应严格按照国家及地方有关安全施工的法律法规和标准要求进行施工，确保施工现场的安全。5.甲方对工程变更的处理如发生工程变更，分包商应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行变更。甲方有权对变更方案进行审批，并对变更后的工程进行验收。6.甲方对工程结算的审批分包商应按照合同约定向甲方提交工程结算报告。甲方有权对结算报告进行审核和审批，并对分包商的工程款项进行支付。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方的材料采购责任乙方负责采购施工所需材料，并保证材料的质量。乙方应向甲方提供材料采购的详细信息，以供甲方监督。2.乙方的施工质量控制乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时整改。3.乙方的工程进度承诺乙方应按照合同约定的工期完成施工。乙方应对工程进度负责，并按照甲方的要求及时调整施工计划。4.乙方的安全防护措施乙方应制定并落实施工现场的安全防护措施，确保施工现场的安全。乙方应对安全事故负责并及时报告甲方。5.乙方的工程变更处理如发生工程变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行变更。乙方有权提出变更方案，并经甲方审批后进行施工。6.乙方的工程结算责任乙方应按照合同约定向甲方提交工程结算报告。乙方应对结算报告的真实性和准确性负责，并按照甲方的审批结果进行支付。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应对甲乙双方的合法权益负责。2.第三方中介的公正性第三方中介应保持中立，公正地处理甲乙双方的事务。第三方中介不得偏袒任何一方，并应遵守相关法律法规和道德规范。3.第三方中介的协调能力4.第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲乙双方协商确定。双方应按照约定向第三方中介支付服务费用，并对其合理性进行监督。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获取的甲乙双方的保密信息予以保密。第三方中介不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术资料。6.第三方中介的合同解除如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方有权解除合同。解除合同的条件和程序按照合同中约定的条款执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料采购清单3.施工方案和施工进度计划4.工程质量标准和要求5.安全防护措施方案6.工程变更申请表7.工程结算报告8.保密协议9.安全事故报告及处理意见10.仲裁协议或诉讼法院选择协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件3.甲方未按约定时间批准工程变更4.甲方未按约定时间进行工程验收5.乙方未按约定时间完成施工或工程延期6.乙方未按约定标准提供材料或使用不合格材料7.乙方未按约定进行施工安全防护或发生安全事故8.乙方未按约定提交工程结算报告或结算金额不实9.第三方中介未能履行协调职责或泄露保密信息10.任何一方未按约定履行合同义务或违反合同条款三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.分包商：承担施工任务并向甲方负责的合同当事人3.甲方：委托分包商进行施工的一方，负责监督和管理工程4.乙方：接受甲方委托进行施工的一方，负责完成工程施工5.第三方中介：协助甲乙双方履行合同义务的中立第三方7.违约责任：违约方应承担的民事责任，包括损害赔偿、继续履行等8.工期：合同约定的工程施工完成的时间9.质量：工程满足合同约定的技术标准和安全要求10.安全：工程施工过程中的人员安全和设施保护四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通原因，调整施工计划，增派人力物力2.材料质量问题：更换合格材料，重新检验，索赔损失3.安全事故发生：立即报告甲方，启动应急预案，进行整改4.工程变更争议：协商确定变更方案，甲方审批后实施，调整结算5.结算争议：核对工程量，明确结算依据，协商解决或仲裁解决6.合同解除：协商一致解除合同，明确解除条件和后果7.第三方中介不作为：协