2025分包合同纠纷范文

合同编号：合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方作为主合同的承包商，承担了（项目名称）的施工任务，并依法取得了相关的施工许可。2.乙方愿意作为分包商，承担主合同中约定的（分包工程名称）的施工任务。3.甲乙双方经协商一致，同意签订本分包合同，并明确双方的权利和义务。第一条合同范围与工程量1.1本合同范围内的工程为（分包工程名称），工程地点为（工程地点）。1.2乙方应按照主合同和本合同的约定，完成分包工程的施工任务。1.3分包工程的工程量清单详见附件一。乙方应按照工程量清单完成施工任务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为（合同价格），币种为（币种），支付方式为（支付方式）。2.2乙方完成分包工程后，甲方应按照本合同约定支付合同价款。第三条合同的履行3.1乙方应按照主合同和本合同的约定，按时完成分包工程的施工任务。3.2乙方应遵守国家的法律法规，严格按照施工标准和质量要求进行施工。3.3乙方应按照本合同约定，承担分包工程的安全、环保和质量责任。第四条合同的变更与解除4.1本合同一旦签订，甲乙双方应严格履行。任何一方不得擅自变更或解除合同。4.2合同的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的（百分比）。5.2甲方未按照本合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付价款的（百分比）。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期至分包工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2025年附件一：工程量清单注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的合法主体，具备签订和履行合同的资格。解决办法：在合同签订前，对双方的法人资格进行审查，要求提供相关的营业执照副本等证明材料。2.工程质量标准：明确分包工程的质量和标准要求，确保乙方按照约定的标准进行施工。解决办法：在合同中详细列明质量标准和要求，包括材料、工艺、验收等各方面的具体规定。3.合同价格与支付：明确合同价格、支付方式、支付时间等条款，确保合同价款的支付合理、明确。解决办法：在合同中约定详细的支付条款，包括支付时间、支付比例、支付方式等，并明确价款支付的前提条件。4.工期延误：约定工期延误的处理办法，包括违约金或者其他责任。解决办法：在合同中约定工期延误的违约责任，明确违约金的比例或者其他责任形式。5.合同变更与解除：明确合同变更和解除的条件和程序，防止随意变更或解除合同。解决办法：在合同中约定明确的变更和解除条款，包括变更和解除的条件、程序、责任等。6.争议解决：约定争议解决的途径和方式，确保争议能够得到及时、有效的解决。解决办法：在合同中约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或者诉讼等。法律名词及名词解释：1.独立法人资格：指具有法人地位的法律主体，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务。2.分包工程：指在总包工程范围内，由总包商将其中的部分工程或者工作分包给其他承包商完成的活动。3.合同价款：指双方约定为完成分包工程而应当支付的金额。4.工期延误：指合同约定的工程竣工交付时间超过合同约定的时间。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.争议解决：指当合同各方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决纠纷的行为。应用场合：1.建筑工程分包：适用于建筑工程主合同中的某一部分工程或工作由分包商完成的情况。2.设备安装工程分包：适用于设备安装工程主合同中的某一部分工程或工作由分包商完成的情况。3.装修工程分包：适用于装修工程主合同中的某一部分工程或工作由分包商完成的情况。4.园林绿化工程分包：适用于园林绿化工程主合同中的某一部分工程或工作由分包商完成的情况。5.土木工程分包：适用于土木工程主合同中的某一部分工程或工作由分包商完成的情况。补充条款：1.专用条款：包括工程的具体要求、施工标准、质量要求等，由甲乙双方根据工程的特点和需求进行具体约定。2.材料供应条款：明确材料的供应责任、材料质量要求、材料验收程序等。3.施工设备条款：明确施工设备的提供、使用、维护等责任。4.安全生产条款：明确安全生产的责任、安全措施、安全事故的处理等。5.环保条款：明确环保要求、环保措施、环保责任的分配等。6.知识产权保护条款：明确知识产权的保护责任、保护措施等。附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图