防烟排烟分包施工合同

防烟排烟分包施工合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成文件1.4分包工程的施工地点与工期1.5分包工程的施工目标与质量要求1.6分包合同的签订日期与有效期限第二章分包工程的施工组织与管理2.1分包商的施工组织架构2.2分包商的施工管理人员及技术人员的资质要求2.3分包商的施工管理制度与流程2.4分包商与总包商的沟通与协调机制第三章分包工程的施工技术要求3.1防烟排烟系统的技术标准与规范3.2分包工程的施工图纸与设计文件3.3分包工程的施工工艺与操作规程3.4分包工程的施工安全与环境保护措施第四章分包工程的材料与设备4.1分包工程所需材料的质量标准与要求4.2分包工程所需设备的性能与技术参数4.3分包商对材料与设备的采购、验收与保管4.4分包商对材料与设备的安装、调试与验收第五章分包工程的施工质量与验收5.1分包工程的施工质量控制与检查5.2分包工程的验收程序与标准5.3分包商对验收不合格的处理措施5.4分包商对验收合格的工程移交与保修第六章分包工程的施工安全与环境保护6.1分包工程的安全生产责任制6.2分包商的安全管理制度与操作规程6.3分包工程的施工现场安全管理6.4分包工程的职业健康安全管理与环境保护措施第七章分包工程的进度与费用7.1分包工程的施工进度计划与控制7.2分包工程的施工费用预算与结算7.3分包商对工程进度与费用的调整与变更7.4分包商对工程进度与费用的违约责任第八章分包合同的变更与解除8.1分包合同变更的条件与程序8.2分包合同解除的条件与程序8.3分包合同变更与解除的责任与权益处理第九章分包商的违约责任与赔偿9.1分包商违反合同约定的责任与赔偿9.2分包商对工程质量、安全、进度、费用的违约责任9.3分包商对合同解除的违约责任与赔偿第十章争议解决与法律适用10.1分包合同争议的解决方式与程序10.2分包合同适用法律法规10.3分包合同争议解决的地点与管辖第十一章分包合同的签订与生效11.1分包合同的签订主体与程序11.2分包合同的生效条件与时间11.3分包合同的续签与终止第十二章分包合同的保密条款12.1分包合同保密信息的范围与内容12.2分包商对保密信息的保护措施与责任12.3分包合同保密条款的违约责任与赔偿第十三章分包合同的继承与转让13.1分包合同的继承条件与程序13.2分包合同的转让条件与程序13.3分包合同继承与转让的责任与权益处理第十四章附则14.1分包合同的附件与补充协议14.2分包合同的修改与补充方式14.3分包合同的解除与终止后的处理事项14.4分包合同的完整性与法律效力合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指_______（总包商名称）与_______（分包商名称）就_______（工程名称）项目的防烟排烟分包施工所签订的合同。1.1.2本合同中的术语和定义，如有争议，应参照合同附件一《术语解释》执行。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包商应按照总包合同及本合同的约定，完成防烟排烟系统的施工、安装、调试及相关工作。1.2.2分包商的工作范围包括但不限于：防烟排烟系统的管道安装、风机安装、控制系统安装、调试及验收等。1.3分包合同的组成文件1.3.1本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。1.3.2合同的组成部分应被视为一体，如有冲突，以本合同为准。1.4分包工程的施工地点与工期1.4.1施工地点为_______（工程地址）。1.4.2施工工期为_______（开始日期）至_______（结束日期）。1.5分包工程的施工目标与质量要求1.5.1分包商应保证分包工程的质量符合国家及行业相关标准和规范。1.5.2分包商应保证分包工程的施工安全，防止事故的发生。1.6分包合同的签订日期与有效期限1.6.1本合同签订日期为_______（签订日期）。1.6.2本合同的有效期限为自签订之日起至分包工程验收合格日止。第二章分包工程的施工组织与管理2.1分包商的施工组织架构2.1.1分包商应设立专门的施工组织管理机构，负责分包工程的施工管理。2.1.2分包商的项目经理应具备相应的资质，并负责项目的日常管理工作。2.2分包商的施工管理人员及技术人员的资质要求2.2.1分包商的项目经理应具有建筑工程相关专业的工程师职称。2.2.2分包商的技术人员应具有相应的专业技术资格证书。2.3分包商的施工管理制度与流程2.3.1分包商应建立完善的施工管理制度，确保施工过程的顺利进行。2.3.2分包商应按照总包商的要求，提交施工进度计划、施工方案等文件。2.4分包商与总包商的沟通与协调机制2.4.1分包商应指定专人负责与总包商的沟通与协调工作。2.4.2分包商应按照总包商的要求，参加定期召开的现场协调会议。第三章分包工程的施工技术要求3.1防烟排烟系统的技术标准与规范3.1.1分包商应按照_______（标准名称）的要求进行施工。3.1.2分包商应按照_______（规范名称）的要求进行施工。3.2分包工程的施工图纸与设计文件3.2.1分包商应根据总包提供的设计图纸进行施工。3.2.2分包商应按照设计文件的要求进行施工，并确保施工质量。3.3分包工程的施工工艺与操作规程3.3.1分包商应制定详细的施工工艺与操作规程，并提交总包商审核。3.3.2分包商应按照审核通过的施工工艺与操作规程进行施工。3.4分包工程的施工安全与环境保护措施3.4.1分包商应制定施工安全与环境保护措施，并提交总包商审核。3.4.2分包商应按照审核通过的安全与环境保护措施进行施工。第四章分包工程的材料与设备4.1分包工程所需材料的质量标准与要求4.1.1分包商应按照合同约定的质量标准采购材料。4.1.2分包商应提供材料质量证明文件，以证明材料的质量符合要求。4.2分包工程所需设备的性能与技术参数4.2.1分包商应按照合同约定的性能与技术参数采购设备。4.2.2分包商应提供设备性能与技术参数的说明书及合格证明文件。4.3分包商对材料与设备的采购、验收与保管4.3.1分包商应负责材料与设备的采购工作。4.3.2分包商应负责材料第八章分包合同的变更与解除8.1分包合同变更的条件与程序8.1.1合同双方同意变更合同内容的，可以签订补充协议，作为合同不可分割的一部分。8.1.2合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议。8.2分包合同解除的条件与程序8.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方均可提出解除合同。8.2.2合同解除需经双方协商一致，并签订书面协议。8.3分包合同变更与解除的责任与权益处理8.3.1合同变更或解除后，尚未履行的义务不再履行。8.3.2因合同变更或解除所造成的损失，由责任方承担。第九章分包商的违约责任与赔偿9.1分包商违反合同约定的责任与赔偿9.1.1分包商未按约定完成工作的，应承担违约责任，支付违约金。9.1.2分包商未按约定质量标准完成工作的，应承担修复、重做等责任。9.2分包商对工程质量、安全、进度、费用的违约责任9.2.1分包商对工程质量不符合约定的，应承担返工、维修等责任。9.2.2分包商对工程安全不符合约定的，应承担事故赔偿等责任。9.2.3分包商对工程进度不符合约定的，应承担逾期违约金等责任。9.2.4分包商对工程费用不符合约定的，应承担额外费用等责任。9.3分包商对合同解除的违约责任与赔偿9.3.1分包商单方面解除合同的，应支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.3.2总包商单方面解除合同的，应按照合同约定支付分包商相应的赔偿。第十章争议解决与法律适用10.1分包合同争议的解决方式与程序10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2分包合同适用法律法规10.2.1本合同受中华人民共和国法律管辖。10.2.2本合同的解释与执行，应符合国家法律、法规的规定。10.3分包合同争议解决的地点与管辖10.3.1争议解决的地点为合同签订地。10.3.2争议解决的管辖法院为合同签订地人民法院。第十一章分包合同的签订与生效11.1分包合同的签订主体与程序11.1.1本合同由双方授权代表签署。11.1.2本合同的签订需经双方高层审批。11.2分包合同的生效条件与时间11.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2.2本合同的失效条件为合同约定的工程验收合格。第十二章分包合同的保密条款12.1分包合同保密信息的范围与内容12.1.1双方应对合同内容及协商过程中的商业秘密予以保密。12.1.2保密信息不包括公众领域的信息或双方已经公开的信息。12.2分包商对保密信息的保护措施与责任12.2.1分包商应对保密信息采取适当的保护措施。12.2.2分包商应对因故意或过失泄露保密信息的行为承担责任。12.3分包合同保密条款的违约责任与赔偿12.3.1违反保密条款的，违约方应支付违约金，并赔偿因此造成的损失。12.3.2保密条款的违约责任不限制其他合同条款的适用与执行。第十三章分包合同的继承与转让13.1分包合同的继承条件与程序13.1.1合同的继承需双方同意，并签订书面继承协议。13.1.2继承协议应明确继承人的权利与义务。13.2分包合同的转让条件与程序13.2.1合同的转让需双方同意，并签订书面转让协议。13.2.2转让协议应明确受让人的权利与义务。13.3分包合同继承与转让的责任与权益处理13.3.1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方对分包工程的监督与检查甲方有权对分包工程的施工过程进行监督与检查，以确保工程质量、安全、进度等方面的符合合同约定。甲方监督检查的时间、频率和方法应在合同中明确规定。1.2甲方对分包商的管理甲方有权对分包商的管理人员进行指导和管理，确保分包商按照甲方的要求进行施工。甲方对分包商的管理不应影响分包商正常的施工秩序。1.3甲方对分包工程的变更权甲方有权根据工程实际情况对分包工程进行变更，包括但不限于工程范围、施工方法、工程进度等。甲方应与分包商协商一致后进行变更，并签订书面变更协议。1.4甲方对分包工程的验收权甲方有权对分包工程进行验收，以确保工程质量符合合同约定。甲方应在合同约定的时间内完成验收，并对验收结果进行书面确认。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工计划与报告乙方应按照甲方要求，提交施工进度计划、施工方案等文件，并按照计划进行施工。乙方还应定期向甲方报告施工进展情况，及时解决甲方提出的问题。2.2乙方的施工质量与安全乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业相关标准和规范，并采取必要的安全措施，防止事故的发生。乙方应对施工过程中的质量问题和安全问题负责并及时处理。2.3乙方的材料与设备管理乙方应按照合同约定的质量标准采购材料，并提供材料质量证明文件。乙方还应负责设备性能与技术参数的说明书及合格证明文件的提供。2.4乙方的保密义务乙方应对合同内容及协商过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给任何第三方。乙方违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责与权限第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的关系，确保合同的履行。第三方中介有权对分包工程的施工过程进行监督与检查，以确保工程质量、安全、进度等方面的符合合同约定。3.2第三方中介的调解与仲裁当甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。若调解不成，第三方中介可作为仲裁机构进行仲裁，其裁决具有法律效力。3.3第三方中介的费用与报酬第三方中介应按照合同约定收取费用，并按照合同约定的方式进行报酬。第三方中介的费用应包含在合同总价款中。3.4第三方中介的责任与赔偿第三方中介应对因其原因导致的合同履行错误、延误等承担责任，并赔偿因此造成的损失。第三方中介的责任不限制其他合同条款的适用与执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包合同2.术语解释3.施工图纸及设计文件4.施工组织设计方案5.材料及设备采购清单6.施工进度计划7.施工安全及环境保护措施8.质量保证体系文件9.变更协议10.验收报告11.违约责任及赔偿协议12.争议解决及仲裁协议13.保密协议14.继承与转让协议15.合同签订及生效证明二、违约行为及认定：1.分包商未按约定完成工作，或未达到约定的质量标准。2.分包商未按约定时间完成施工。3.分包商未按照设计文件和施工图纸进行施工。4.分包商未采取必要的安全措施，导致安全事故发生。5.分包商未按照约定采购材料或设备。6.分包商未按照约定提交施工进度计划、施工方案等文件。7.分包商泄露合同内容及商业秘密。8.分包商未经甲方同意，擅自变更施工内容或终止合同。三、法律名词及解释：1.分包：指总包商将部分施工任务分包给其他施工单位的行为。2.施工组织设计方案：指施工单位根据工程特点和施工要求，制定的施工组织和管理方案。3.材料及设备：指施工过程中使用的所有材料和设备，包括原材料、构配件、机械设备等。4.施工进度计划：指施工单位根据工程特点和施工要求，制定的施工进度时间表。5.施工安全及环境保护措施：指施工单位为保障施工安全、防止事故发生和保护环境所采取的措施。6.质量保证体系：指施工单位建立的确保施工质量的管理体系。7.变更协议：指施工过程中，甲乙双方就工程范围、施工方法、工程进度等内容的变更所签订的协议。8.验收报告：指工程验收合格后，施工