园林苗木栽培分包合同

园林苗木栽培分包合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨第二章定义与术语解释2.1苗木栽培分包工程2.2分包范围与内容2.3专业分包工程2.4合同价格2.5分包人2.6发包人第三章工程量与工程进度3.1工程量清单3.2工程进度计划3.3工程延期3.4工程暂停与复工第四章质量与标准4.1质量要求4.2质量保证措施4.3质量验收4.4质量争议的处理第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3工程进度款5.4竣工结算5.5价款支付方式与时间第六章材料与设备6.1分包人材料与设备6.2发包人提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与使用第七章安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章违约责任8.1分包人的违约责任8.2发包人的违约责任8.3不可抗力8.4违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收11.3工程移交第十二章附则12.1合同的解释12.2合同的生效与终止12.3合同的修订第十三章其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3关联企业间的合同第十四章附件14.1附件清单14.2附件的效力14.3附件的修订合同编号：_________第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同宗旨第二章定义与术语解释2.1苗木栽培分包工程2.2分包范围与内容2.3专业分包工程2.4合同价格2.5分包人2.6发包人第三章工程量与工程进度3.1工程量清单3.2工程进度计划3.3工程延期3.4工程暂停与复工第四章质量与标准4.1质量要求4.2质量保证措施4.3质量验收4.4质量争议的处理第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3工程进度款5.4竣工结算5.5价款支付方式与时间第六章材料与设备6.1分包人材料与设备6.2发包人提供的材料与设备6.3材料与设备的管理与使用第七章安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求7.4安全事故处理第八章违约责任8.1分包人的违约责任8.2发包人的违约责任8.3不可抗力8.4违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收11.3工程移交第十二章附则12.1合同的解释12.2合同的生效与终止12.3合同的修订第十三章其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3关联企业间的合同第十四章附件14.1附件清单14.2附件的效力14.3附件的修订（合同方签字盖章区域）多方为主导时的，附件条款及说明1.甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指令变更甲方有权根据项目进展和实际情况，对分包工程的内容、进度、质量等要求进行变更。分包人应按照甲方的变更指令及时调整分包工程。如因变更导致分包工程费用增加或工期延长，甲方应按照实际情况给予分包人合理的补偿。1.2甲方监督与检查甲方有权对分包工程的施工过程进行监督与检查，以确保分包工程符合合同约定的质量、安全、进度等要求。分包人应积极配合甲方的监督与检查工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方提供的设施与服务甲方应免费提供分包工程所需的水、电、通讯等基础设施，以及现场办公和生活设施。如分包人需要使用甲方提供的设施，应按照甲方的规定支付相应的费用。2.乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的技术支持与培训乙方应向分包人提供充足的技术支持与培训，确保分包人能够熟练掌握苗木栽培的技术要领和安全操作规程。分包人应积极参加乙方的技术培训，提高自身施工能力。2.2乙方的现场协调与管理乙方应指派专人对分包工程进行现场协调与管理，确保分包工程的顺利进行。乙方应及时解决分包人在施工过程中遇到的问题，提供必要的支持与帮助。2.3乙方的工程验收与质保乙方应对分包工程的质量和进度进行定期验收，确保分包工程符合合同约定。验收合格后，乙方应按照约定提供相应的质保服务。如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的修复费用。3.第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的协调与监督第三方中介应充分发挥协调与监督作用，确保分包工程的顺利进行。第三方中介应及时解决分包人在施工过程中遇到的问题，提供必要的支持与帮助。3.2第三方中介的结算与支付第三方中介应负责分包工程价款的结算与支付工作，确保分包人及时收到相应的工程款项。如因第三方中介的原因导致分包人未能按时收到工程款项，第三方中介应承担相应的责任。3.3第三方中介的服务费用第三方中介应向甲方和乙方收取合理的服务费用，用于支付其协调、监督和管理分包工程的相关支出。服务费用的具体金额和支付方式应在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.苗木栽培分包工程量清单2.工程进度计划表3.质量验收标准与要求4.分包工程安全措施方案5.甲方提供的设施与服务清单6.乙方技术培训与支持方案7.第三方中介服务费用明细表8.合同价款结算与支付凭证9.工程质量保修书10.合同变更与解除协议二、违约行为及认定：1.分包人未按约定完成分包工程，或工程质量不符合合同要求。2.分包人延期交付分包工程，或未按时完成工程进度。3.分包人未按照合同约定使用甲方提供的设施与服务。4.乙方未按约定提供技术支持与培训，或现场协调与管理不力。5.乙方未按约定进行工程验收，或提供的质保服务不符合合同要求。6.第三方中介未按约定协调、监督和管理分包工程。7.第三方中介未按约定结算与支付分包工程价款。三、法律名词及解释：1.苗木栽培分包工程：指乙方将其承接的苗木栽培工程的一部分分包给分包人完成的行为。2.分包人：指与乙方签订分包合同，承担苗木栽培分包工程的单位或个人。3.发包人：指委托乙方进行苗木栽培工程的总包单位或个人。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.仲裁：指合同双方按照事先约定的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。7.诉讼：指合同双方将合同争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：严格按照工程量清单和合同约定进行计量，必要时可委托第三方进行审计。2.工程进度争议：定期召开进度协调会议，明确工程进度计划，及时解决影响进度的因素。3.质量争议：按照质量验收标准与要求进行验收，发现问题及时整改，严重不符合要求的工程应重新施工。4.设施与服务争议：双方协商确定设施与服务的内容和标准，明确设施与服务的提供时间和费用。5.技术支持与培训争议：乙方应提供技术支持与培训，分包人应积极参与，共同解决施工中的技术问题。6.安全措施争议：双方共同制定安全措施方案，并在施工现场严格执行。7.价款结算与支付争议：按照合同约定的结算与支付方式和时间进行，必要时可寻求第三方中介的帮助。五、所有应用场景