2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理本合同目录一览1.索赔范围及程序1.1索赔事项分类1.2索赔提出条件1.3索赔时效1.4索赔资料要求1.5索赔评审流程1.6索赔金额确定1.7索赔争议解决2.索赔事件记录2.1事件报告2.2事件记录2.3事件分析2.4事件报告提交3.工程变更3.1变更申请程序3.2变更内容审批3.3变更费用确定3.4变更实施3.5变更记录4.工期延误处理4.1延误原因认定4.2延误责任划分4.3延期工期计算4.4延期费用补偿4.5延期工期调整5.索赔费用计算5.1直接费用计算5.2间接费用计算5.3其他费用计算6.工期管理6.1工期计划编制6.2工期计划执行6.3工期计划调整6.4工期跟踪与控制6.5工期偏差分析7.施工进度管理7.1进度计划编制7.2进度计划执行7.3进度计划调整7.4进度跟踪与控制7.5进度偏差分析8.质量管理8.1质量目标设定8.2质量控制措施8.3质量检测与验收8.4质量问题处理8.5质量管理记录9.安全生产管理9.1安全生产目标设定9.2安全生产措施9.3安全生产检查9.4安全生产事故处理9.5安全生产管理记录10.合同履行与变更10.1合同履行责任10.2合同变更条件10.3合同变更程序10.4合同变更通知11.合同终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除条件11.3合同终止或解除程序11.4合同终止或解除通知12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限12.4争议解决费用13.违约责任13.1违约行为认定13.2违约责任承担13.3违约赔偿计算13.4违约赔偿支付14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同生效、解除与终止通知第一部分：合同如下：1.索赔范围及程序1.1索赔事项分类1.1.1因设计变更、工程量增加、地质条件变化等原因导致的索赔1.1.2因不可抗力、自然灾害等原因导致的索赔1.1.3因工期延误、合同条款变更等原因导致的索赔1.2索赔提出条件1.2.1索赔事件必须发生在合同有效期内1.2.2索赔事件必须符合合同约定的索赔条件1.2.3索赔事件必须及时报告，并提供相关证据1.3索赔时效1.3.1索赔事件发生后，索赔方应在合同约定的时间内提出索赔1.3.2超过索赔时效的索赔，甲方有权不予受理1.4索赔资料要求1.4.1索赔报告应包括事件发生的时间、地点、原因、影响及索赔要求1.4.2索赔方应提供相关证据，如设计变更通知、地质勘察报告、工期延误记录等1.5索赔评审流程1.5.1索赔方提交索赔报告及证据1.5.2甲方组织专家进行评审1.5.3评审结果通知索赔方1.6索赔金额确定1.6.1根据评审结果，确定索赔金额1.6.2索赔金额应包括直接费用、间接费用及利润损失1.7索赔争议解决1.7.1索赔争议应通过协商解决1.7.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决2.索赔事件记录2.1事件报告2.1.1事件发生后，索赔方应在24小时内向甲方报告2.1.2报告内容包括事件发生的时间、地点、原因、影响等2.2事件记录2.2.1甲方应建立事件记录档案，记录事件发生、处理及结果2.2.2事件记录应包括事件发生的时间、地点、原因、处理措施等2.3事件分析2.3.1甲方应组织专家对事件进行分析，找出原因及改进措施2.3.2分析结果应及时通知索赔方2.4事件报告提交2.4.1索赔方应在事件发生后3个工作日内提交事件报告2.4.2事件报告应包括事件发生的时间、地点、原因、影响及索赔要求3.工程变更3.1变更申请程序3.1.1变更申请应提交甲方审批3.1.2变更申请应包括变更内容、原因及影响3.2变更内容审批3.2.1甲方应在收到变更申请后5个工作日内审批3.2.2审批结果应及时通知申请人3.3变更费用确定3.3.1变更费用应根据变更内容、市场行情等因素确定3.3.2变更费用应包括直接费用、间接费用及利润损失3.4变更实施3.4.1变更实施应按照变更内容进行3.4.2变更实施过程中，甲方应监督实施情况3.5变更记录3.5.1甲方应建立变更记录档案，记录变更内容、实施情况及结果4.工期延误处理4.1延误原因认定4.1.1延误原因应包括设计变更、地质条件变化、不可抗力等因素4.1.2延误原因认定应由甲方组织专家进行4.2延误责任划分4.2.1延误责任应根据延误原因、合同约定等因素划分4.2.2甲方应承担的责任应包括直接费用、间接费用及利润损失4.3延期工期计算4.3.1延期工期应根据延误原因及合同约定计算4.3.2延期工期应包括实际延误时间及合同约定的工期4.4延期费用补偿4.4.1延期费用补偿应根据合同约定及实际延误时间计算4.4.2延期费用补偿应包括直接费用、间接费用及利润损失4.5延期工期调整4.5.1延期工期调整应根据实际延误情况及合同约定进行调整5.索赔费用计算5.1直接费用计算5.1.1直接费用包括人工、材料、机械等费用5.1.2直接费用计算应根据实际发生量及市场行情确定5.2间接费用计算5.2.1间接费用包括管理费、监理费等费用5.2.2间接费用计算应根据合同约定及实际发生量确定5.3其他费用计算5.3.1其他费用包括利润损失、违约金等费用5.3.2其他费用计算应根据合同约定及实际情况确定6.工期管理6.1工期计划编制6.1.1工期计划应根据工程特点、合同要求等因素编制6.1.2工期计划应包括主要工程内容、工期目标、进度节点等6.2工期计划执行6.2.1工期计划执行过程中，甲方应监督执行情况6.2.2工期计划执行过程中，如出现偏差，应及时调整6.3工期计划调整6.3.1工期计划调整应根据实际情况进行6.3.2工期计划调整应经过甲方审批6.4工期跟踪与控制6.4.1工期跟踪应包括对工期计划执行情况的监督6.4.2工期控制应包括对工期偏差的纠正6.5工期偏差分析6.5.1工期偏差分析应包括对工期偏差原因的分析6.5.2工期偏差分析应提出改进措施8.质量管理8.1质量目标设定8.1.1质量目标应与国家相关标准、行业标准相一致8.1.2质量目标应根据工程特点、技术要求等因素设定8.2质量控制措施8.2.1甲方应制定质量控制措施，包括原材料检验、施工过程控制、竣工验收等8.2.2乙方应按照质量控制措施执行，确保工程质量8.3质量检测与验收8.3.1质量检测应按照国家相关标准进行8.3.2质量验收应由甲方组织，乙方参与8.4质量问题处理8.4.1质量问题发现后，乙方应立即停止施工，并报告甲方8.4.2甲方应组织专家对质量问题进行分析，并提出处理方案8.5质量管理记录8.5.1乙方应建立质量管理记录，包括原材料检验报告、施工记录、验收报告等8.5.2质量管理记录应保存至工程保修期满9.安全生产管理9.1安全生产目标设定9.1.1安全生产目标应确保施工过程中人员安全和工程安全9.1.2安全生产目标应根据国家相关法律法规和行业标准设定9.2安全生产措施9.2.1甲方应制定安全生产措施，包括安全教育、安全检查、应急预案等9.2.2乙方应按照安全生产措施执行，确保施工安全9.3安全生产检查9.3.1安全生产检查应定期进行，包括日常检查和专项检查9.3.2安全生产检查发现的问题应立即整改9.4安全生产事故处理9.4.1安全生产事故发生后，乙方应立即报告甲方，并采取措施控制事故扩大9.4.2甲方应组织事故调查，查明原因，并采取相应措施9.5安全生产管理记录9.5.1乙方应建立安全生产管理记录，包括安全教育记录、安全检查记录、事故记录等9.5.2安全生产管理记录应保存至工程保修期满10.合同履行与变更10.1合同履行责任10.1.1乙方应按照合同约定履行工程建设和质量保障责任10.1.2甲方应按照合同约定提供必要的施工条件和支持10.2合同变更条件10.2.1合同变更应满足法律法规和合同约定的条件10.2.2合同变更应经双方协商一致10.3合同变更程序10.3.1合同变更应按照合同约定的程序进行10.3.2合同变更应签订书面协议10.4合同变更通知10.4.1合同变更后，双方应及时通知相关方10.4.2合同变更通知应包括变更内容、生效时间等信息11.合同终止与解除11.1合同终止条件11.1.1合同到期11.1.2双方协商一致11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除条件11.2.1乙方严重违约11.2.2甲方严重违约11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止或解除程序11.3.1合同终止或解除应按照合同约定的程序进行11.3.2合同终止或解除后，双方应妥善处理遗留问题11.4合同终止或解除通知11.4.1合同终止或解除通知应提前通知对方11.4.2合同终止或解除通知应包括终止或解除的原因和日期12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议应通过友好协商解决12.1.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决12.2争议解决程序12.2.1争议提交仲裁或诉讼前，应先行协商12.2.2仲裁或诉讼程序应按照相关法律法规进行12.3争议解决期限12.3.1争议解决期限不超过60天12.3.2如有特殊情况，可经双方协商延长12.4争议解决费用12.4.1争议解决费用由败诉方承担12.4.2如双方协商一致，费用可另定13.违约责任13.1违约行为认定13.1.1违约行为应包括未按合同约定履行义务、违反法律法规等13.1.2违约行为认定应依据合同约定和相关法律法规13.2违约责任承担13.2.1违约责任承担应包括赔偿损失、支付违约金等13.2.2违约责任承担应按照合同约定和相关法律法规执行13.3违约赔偿计算13.3.1违约赔偿计算应包括实际损失和预期利益损失13.3.2违约赔偿计算应按照合同约定和相关法律法规进行13.4违约赔偿支付13.4.1违约赔偿支付应按照合同约定的时间进行13.4.2违约赔偿支付后，双方应解除违约责任14.合同生效、解除与终止14.1合同生效条件14.1.1合同双方签字盖章14.1.2合同经相关部门备案14.2合同解除条件14.2.1合同约定的解除条件14.2.2因不可抗力导致合同无法履行14.3合同终止条件14.3.1合同到期14.3.2合同双方协商一致14.3.3因不可抗力导致合同无法履行14.4合同生效、解除与终止通知14.4.1合同生效、解除与终止通知应提前通知对方14.4.2合同生效、解除与终止通知应包括生效或终止的原因和日期第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲方、乙方之外的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方可以是监理机构、审计机构、评估机构、仲裁机构等。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入可能因合同履行过程中的争议解决、工程质量监督、工程进度管理、财务审计等原因。15.2.2第三方介入应经甲方和乙方协商一致，并签订相关协议。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲方或乙方可向第三方提出介入申请。16.1.2申请应包括介入原因、介入范围、预期目标等。16.2介入批准16.2.1第三方应在收到申请后7个工作日内给予答复。16.2.2第三方介入需获得甲方和乙方的书面批准。16.3介入协议16.3.1甲方、乙方与第三方应签订介入协议，明确各方权利和义务。16.3.2介入协议应包括介入范围、工作内容、费用承担、责任划分等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方因介入行为而产生的责任最高赔偿额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应根据介入协议约定、第三方资质、介入风险等因素确定。17.2.2责任限额应不低于介入协议标的额的5%。17.3责任限额执行17.3.1第三方在介入过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担不超过责任限额的赔偿责任。17.3.2超过责任限额的部分，由甲方和乙方按合同约定承担。18.第三方与各方的责任划分18.1甲方责任18.1.1甲方应负责提供介入所需的必要条件和信息。18.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其履行介入协议。18.2乙方责任18.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和协助。18.2.2乙方应接受第三方的监督，确保工程质量。18.3第三方责任18.3.1第三方应按照介入协议约定，独立、客观、公正地履行职责。18.3.2第三方应对其工作结果负责，承担相应的法律责任。18.4各方权利18.4.1甲方、乙方和第三方均有权要求对方履行合同义务。18.4.2甲方、乙方和第三方均有权对对方的行为进行监督。19.第三方介入的费用19.1费用承担19.1.1第三方介入费用由介入协议约定。19.1.2费用承担方应根据介入协议及各方的责任划分确定。19.2费用支付19.2.1费用支付应按照介入协议约定的时间进行。19.2.2费用支付后，第三方应提供相应的服务。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1介入协议约定的终止条件20.1.2第三方完成介入任务20.1.3合同终止或解除20.2终止程序20.2.1第三方介入终止应经甲方、乙方和第三方协商一致。20.2.2第三方介入终止后，各方应妥善处理遗留问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同书详细要求：合同书应包含合同双方的基本信息、合同标的、合同内容、合同履行期限、违约责任等内容。说明：合同书是合同的主要文件，是合同双方履行合同义务、享受权利的依据。2.乙方资质证明文件详细要求：包括乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明：乙方资质证明文件是乙方具备履行合同能力的重要证明。3.工程设计文件详细要求：包括工程设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。说明：工程设计文件是指导施工的重要依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。说明：施工组织设计是确保施工质量和进度的重要文件。5.质量检验报告详细要求：包括原材料检验报告、施工过程检验报告、竣工验收报告等。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要依据。6.安全生产检查记录详细要求：包括安全生产检查报告、事故报告、整改措施等。说明：安全生产检查记录是确保施工安全的重要依据。7.费用结算单详细要求：包括工程量清单、工程款支付申请、工程款支付凭证等。说明：费用结算单是双方进行工程款结算的依据。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决费用等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要依据。9.第三方介入协议详细要求：包括介入原因、介入范围、工作内容、费用承担、责任划分等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同履行的重要文件。10.合同变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更范围、变更费用等。说明：合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行变更的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付相当于合同总金额1%的违约金。示例：若合同约定工期为180天，乙方实际完成工期为210天，则应支付相当于合同总金额1%×30天=30%的违约金。2.乙方工程质量不符合合同约定责任认定标准：乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工，返工费用由乙方承担。示例：若合同约定某部分工程需达到一级质量标准，但乙方实际完成工程质量为二级，则乙方应承担返工费用。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付相当于未付款项1%的违约金。示例：若合同约定工程款支付期为每月5日，但甲方于6日支付，则应支付相当于未付款项1%的违约金。4.甲方提供施工条件不符合合同约定责任认定标准：甲方提供施工条件不符合合同约定，导致乙方不能正常施工，甲方应承担相应责任，包括工期延误和费用增加。示例：若合同约定甲方应提供电力供应，但实际供电不足，导致乙方施工进度延误，则甲方应承担工期延误和费用增加的责任。5.第三方未按协议履行职责责任认定标准：第三方未按协议履行职责，导致合同履行受阻，第三方应承担相应责任，包括赔偿甲方和乙方的损失。示例：若第三方未按介入协议要求进行工程质量检查，导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理1本合同目录一览1.索赔条款概述1.1索赔范围界定1.2索赔申请流程1.3索赔时效1.4索赔证据要求1.5索赔评审标准1.6索赔处理期限2.工期管理原则2.1工期计划编制2.2工期调整程序2.3工期延误责任2.4工期延误索赔2.5工期延误赔偿2.6工期监控与报告3.索赔原因及类型3.1自然灾害原因3.2政府政策原因3.3设计变更原因3.4不可抗力原因3.5施工条件限制原因3.6供应商原因4.索赔金额计算4.1直接费用索赔计算4.2间接费用索赔计算4.3利润损失索赔计算4.4额外工作索赔计算4.5额外成本索赔计算5.索赔处理程序5.1索赔申请提交5.2索赔资料审核5.3索赔调查5.4索赔评审5.5索赔决定5.6索赔执行6.工期延误责任划分6.1施工方责任6.2设计方责任6.3供应商责任6.4政府相关部门责任6.5自然灾害责任7.工期延误赔偿方式7.1经济补偿7.2工期延长7.3其他补偿措施8.工期管理责任8.1施工方工期管理责任8.2设计方工期管理责任8.3供应商工期管理责任8.4政府相关部门工期管理责任9.索赔争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决机构9.4争议解决费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的索赔处理11.合同违约责任11.1索赔违约责任11.2工期延误违约责任11.3其他违约责任12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同终止后的清算13.1工程验收13.2索赔结算13.3费用结算13.4合同解除或终止后的其他事宜14.合同附件14.1附件一：索赔申请表14.2附件二：工期延误报告14.3附件三：合同变更申请表14.4附件四：合同解除或终止协议14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：1.索赔条款概述1.1索赔范围界定1.2索赔申请流程索赔申请流程如下：（1）索赔事件发生后，索赔方应在7日内向另一方提出索赔意向；（2）索赔方应在索赔意向提出后15日内提交索赔报告及相关证据；（3）另一方在收到索赔报告后15日内进行审核，必要时可要求索赔方提供补充证据；（4）经审核后，双方协商确定索赔金额及处理方式。1.3索赔时效索赔时效自索赔事件发生之日起计算，索赔方应在索赔时效内提出索赔申请。1.4索赔证据要求（1）合同文本及相关附件；（2）设计变更通知、政府政策文件、自然灾害证明等；（3）施工记录、监理报告、验收报告等；（4）相关费用支出凭证；（5）其他与索赔事件相关的证据。1.5索赔评审标准索赔评审标准如下：（1）索赔事件是否属于合同约定范围内；（2）索赔证据是否充分、真实；（3）索赔金额计算是否合理；（4）索赔方是否在索赔时效内提出申请。1.6索赔处理期限索赔处理期限自索赔报告提交之日起计算，双方应在30日内完成索赔处理。2.工期管理原则2.1工期计划编制（1）工程总体进度安排；（2）各分部分项工程的施工进度；（3）关键线路节点时间安排；（4）施工队伍、材料、设备等资源配置计划。2.2工期调整程序工期调整程序如下：（1）因设计变更、自然灾害等原因导致工期延误时，索赔方应在7日内向另一方提出工期调整申请；（2）另一方在收到工期调整申请后15日内进行审核，必要时可要求索赔方提供补充证据；（3）经审核后，双方协商确定工期调整方案及处理方式。2.3工期延误责任（1）施工方未按照合同约定进行施工；（2）设计方提供的设计方案不合理；（3）供应商提供的材料或设备不符合要求；（4）政府相关部门的政策调整。2.4工期延误索赔因工期延误造成的损失，索赔方有权要求另一方进行赔偿。2.5工期延误赔偿工期延误赔偿标准如下：（1）根据实际延误工期及合同约定的赔偿比例计算赔偿金额；（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失。2.6工期监控与报告双方应定期对工期进行监控，并在每月底提交工期报告，报告内容包括：（1）本月完成工程量；（2）本月工期延误情况；（3）下月施工计划；（4）其他相关事宜。8.索赔争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决索赔争议。若协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.2争议解决期限争议解决期限自争议发生之日起计算，双方应在60日内协商解决争议。如协商不成，应在争议发生后30日内提交仲裁机构。8.3争议解决机构争议解决机构为双方约定的仲裁委员会，具体仲裁规则按《中华人民共和国仲裁法》执行。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，仲裁费用、律师费用等由双方根据争议具体情况另行协商。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，经另一方通知后30日内仍未纠正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件（1）工程按合同约定全部完成；（2）合同约定的解除条件成就；（3）双方协商一致终止合同。9.3合同解除或终止后的索赔处理（1）剩余工程量的结算；（2）未支付工程款的结算；（3）双方其他权利义务的结算。10.合同违约责任10.1索赔违约责任（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担仲裁费用。10.2工期延误违约责任（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担仲裁费用。10.3其他违约责任除上述违约责任外，双方还应承担合同约定的其他违约责任。11.合同变更11.1合同变更条件（1）因设计变更、政府政策调整等原因需调整合同内容；（2）双方协商一致变更合同。11.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）双方协商一致后，签订合同变更协议；（2）变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同变更内容（1）工程范围、质量要求、工期等；（2）费用、支付方式等；（3）其他双方协商一致的内容。12.合同终止后的清算12.1工程验收合同终止后，双方应尽快组织工程验收，确认工程完成情况。12.2索赔结算（1）已发生索赔的处理；（2）未发生索赔的处理。12.3费用结算（1）已支付工程款的结算；（2）未支付工程款的结算。12.4合同解除或终止后的其他事宜（1）剩余工程量的处理；（2）人员、设备、材料的撤离；（3）其他双方协商一致的内容。13.合同附件13.1附件一：索赔申请表13.2附件二：工期延误报告13.3附件三：合同变更申请表13.4附件四：合同解除或终止协议13.5附件五：其他相关文件14.合同生效与终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止（1）合同约定的解除条件成就；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致终止合同。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方和乙方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立实体，包括但不限于监理单位、咨询机构、审计机构、仲裁机构、保险公司等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程的公正、公平，提高合同履行的效率，降低合同风险。2.第三方介入形式2.1监理单位监理单位负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量和进度符合合同约定。2.2咨询机构咨询机构提供专业咨询意见，协助甲方或乙方解决合同履行过程中遇到的技术、管理等问题。2.3审计机构审计机构对合同履行过程中的费用、工程量等进行审计，确保费用的合理性和工程量的准确性。2.4仲裁机构仲裁机构在合同纠纷解决过程中提供仲裁服务，维护合同双方的合法权益。2.5保险公司保险公司提供保险服务，为合同履行过程中的风险提供保障。3.第三方介入程序3.1第三方选定甲方和乙方应根据合同约定或协商一致的原则，选定合适的第三方。3.2第三方委托甲方和乙方应向第三方出具委托书，明确委托事项、权限和期限。3.3第三方介入第三方根据委托书的规定，履行其职责，协助合同履行。4.第三方责任限额4.1第三方责任范围第三方责任范围限于其委托事项，不包括因甲方或乙方违约导致的损失。4.2第三方责任限额第三方责任限额根据委托协议或相关法律法规确定，不得超过其约定的责任限额。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1甲方与第三方甲方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够有效履行职责。5.2乙方与第三方乙方应遵守第三方的工作要求，积极配合第三方的工作。5.3第三方与其他各方第三方在履行职责过程中，应保持客观、公正，不得偏袒任何一方。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1第三方介入费用第三方介入费用由甲方和乙方根据实际情况协商分担。6.2第三方介入时效第三方介入时效应按照委托协议或相关法律法规执行。6.3第三方介入争议若第三方介入过程中产生争议，由争议双方协商解决。协商不成，可提交仲裁机构仲裁。6.4第三方介入终止（1）委托方违反委托协议；（2）第三方履行职责过程中，因不可抗力导致无法继续履行；（3）委托方提前解除委托。7.第三方介入后的合同履行7.1工程进度第三方介入后，工程进度应按照合同约定执行，如有调整，需经甲方和乙方协商一致。7.2工程质量第三方介入后，工程质量应按照合同约定执行，如有不合格，由责任方负责整改。7.3工程费用第三方介入后，工程费用应按照合同约定执行，如有变更，需经甲方和乙方协商一致。7.4合同解除与终止第三方介入后，合同解除与终止的条件、程序及责任承担，仍按原合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：索赔申请表要求：索赔申请表应包括索赔事件描述、索赔金额、索赔依据、索赔方签字等。说明：索赔申请表是索赔流程的第一步，用于正式提出索赔要求。2.附件二：工期延误报告要求：报告应详细描述工期延误的原因、延误的时间、对工程的影响等。说明：工期延误报告用于记录和报告工期延误情况，为后续的工期调整和索赔提供依据。3.附件三：合同变更申请表要求：申请表应包括变更内容、变更原因、变更对合同的影响等。说明：合同变更申请表用于正式提出合同变更请求，确保变更的合法性和有效性。4.附件四：合同解除或终止协议要求：协议应明确合同解除或终止的原因、双方的权利义务、后续处理事项等。说明：合同解除或终止协议是合同终止后的正式文件，用于明确双方的责任和权益。5.附件五：工程验收报告要求：报告应包括工程完成情况、质量验收结果、验收日期等。说明：工程验收报告是工程完成后的重要文件，用于确认工程是否符合合同要求。6.附件六：费用结算报告要求：报告应详细列出各项费用、支付情况、剩余款项等。说明：费用结算报告是合同履行过程中的重要文件，用于核对和结算工程款项。7.附件七：第三方介入委托书要求：委托书应明确委托事项、权限、期限等。说明：第三方介入委托书是甲方或乙方委托第三方介入合同履行的重要文件。8.附件八：第三方介入费用清单要求：清单应详细列出第三方介入的各项费用。说明：第三方介入费用清单用于记录和结算第三方介入产生的费用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应支付逾期付款的违约金，并承担因逾期付款导致的乙方损失。示例说明：若合同约定每月支付工程款，甲方未按时支付，则需支付当月工程款的1%作为违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准：乙方应承担因未按期完成工程导致的甲方损失，包括工期延误赔偿金。示例说明：若合同约定工期为6个月，乙方实际完成时间为8个月，则需支付2个月的工期延误赔偿金。3.违约行为：第三方未按委托协议履行职责。责任认定标准：第三方应根据委托协议承担相应的责任，包括但不限于赔偿因未履行职责导致的损失。示例说明：若监理单位未按委托协议进行工程监督管理，导致工程质量问题，则需承担相应的赔偿责任。4.违约行为：设计变更未经双方同意。责任认定标准：未经双方同意的设计变更，责任方应承担由此产生的额外费用和工期延误。示例说明：若设计变更未经甲方同意，导致工程成本增加和工期延误，则设计方需承担相应的责任。5.违约行为：政府政策调整导致合同无法履行。责任认定标准：政府政策调整导致合同无法履行时，双方应根据实际情况协商解决，如协商不成，可提交仲裁机构仲裁。示例说明：若政府发布新的政策导致工程无法继续施工，双方需协商确定解决方案。全文完。2024年度高速公路改扩建工程施工合同索赔条款及工期管理2本合同目录一览1.索赔范围及条件1.1索赔范围1.2索赔条件2.索赔程序及期限2.1索赔程序2.2索赔期限3.索赔资料及证明3.1索赔资料3.2索赔证明4.索赔金额及计算方法4.1索赔金额4.2索赔计算方法5.索赔争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构6.工期管理6.1工期计划6.2工期调整7.工期延误责任7.1工期延误原因7.2工期延误责任8.工期延误处理8.1工期延误处理程序8.2工期延误处理措施9.工期验收9.1工期验收标准9.2工期验收程序10.工期变更10.1工期变更原因10.2工期变更程序11.工期延误索赔处理11.1工期延误索赔处理程序11.2工期延误索赔处理结果12.合同终止及工期处理12.1合同终止原因12.2工期处理13.合同违约及处理13.1合同违约情形13.2合同违约处理14.合同解除及处理14.1合同解除原因14.2合同解除处理第一部分：合同如下：第一条索赔范围及条件1.1索赔范围（1）因设计变更、工程量增加或减少等原因导致的工程费用增加；（2）因不可抗力或非承包方原因导致的工程延误；（3）因合同约定外的情况导致的工程材料、设备价格上涨或供应困难；（4）因施工条件变化导致的工程难度增加或施工方案调整；（5）其他经双方协商确定的索赔事项。1.2索赔条件（1）索赔事项发生在合同有效期内；（2）索赔事项属于本合同约定的索赔范围；（3）承包方在索赔事项发生之日起7日内向监理方提交索赔申请；（4）索赔申请应附有相关证明材料，包括但不限于设计变更文件、施工记录、工程量清单、市场价格变动证明等；（5）索赔金额应当合理，并经双方协商确定。第二条索赔程序及期限2.1索赔程序（1）承包方在索赔事项发生后，应及时向监理方提交索赔申请；（2）监理方收到索赔申请后，应在5个工作日内进行审核，并提出审核意见；（3）双方就索赔事项进行协商，协商不成时，可提交仲裁机构仲裁。2.2索赔期限（1）承包方应在索赔事项发生之日起7日内提交索赔申请；（2）监理方应在收到索赔申请后5个工作日内提出审核意见；（3）双方应在收到审核意见后15个工作日内达成协议或提交仲裁。第三条索赔资料及证明3.1索赔资料（1）索赔申请报告；（2）工程量清单；（3）施工记录；（4）设计变更文件；（5）市场价格变动证明；（6）其他相关证明材料。3.2索赔证明（1）工程量清单的编制依据；（2）施工记录的真实性；（3）设计变更文件的合法性；（4）市场价格变动证明的有效性；（5）其他证明材料的真实性。第四条索赔金额及计算方法4.1索赔金额（1）直接费用：根据实际发生的人工、材料、机械等费用计算；（2）间接费用：根据合同约定或实际情况计算；（3）利润损失：根据合同约定或实际情况计算。4.2索赔计算方法（1）确定索赔事项的起止时间；（2）根据合同约定或实际情况，计算直接费用、间接费用和利润损失；（3）汇总各项费用，得出索赔金额。第五条索赔争议解决5.1争议解决方式索赔争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。5.2争议解决机构（1）协商：由双方自行协商解决；（2）调解：由监理方或双方共同指定的调解机构进行调解；（3）仲裁：由仲裁机构进行仲裁；（4）诉讼：由人民法院进行诉讼。第六条工期管理6.1工期计划（1）承包方应根据合同约定和工程实际情况，编制详细的工期计划；（2）工期计划应包括施工进度、关键线路、关键节点等；（3）工期计划应经监理方审核批准。6.2工期调整（1）因索赔事项或其他原因导致的工期延误，承包方应及时向监理方提出工期调整申请；（2）监理方应在收到申请后5个工作日内进行审核，并提出审核意见；（3）双方应就工期调整达成一致意见。第七条工期延误责任7.1工期延误原因（1）因设计变更、工程量增加或减少等原因导致的工程延误；（2）因不可抗力或非承包方原因导致的工程延误；（3）因施工条件变化导致的工程延误；（4）其他经双方协商确定的工期延误原因。7.2工期延误责任（1）因设计变更、工程量增加或减少等原因导致的工程延误，由发包方承担；（2）因不可抗力或非承包方原因导致的工程延误，由双方协商确定责任；（3）因施工条件变化导致的工程延误，由承包方承担；（4）其他经双方协商确定的工期延误责任。第八条工期延误处理8.1工期延误处理程序（1）承包方在发生工期延误后，应立即向监理方报告，并说明延误原因；（2）监理方收到报告后，应在3个工作日内进行调查核实；（3）监理方应根据调查结果，提出工期延误处理建议；（4）双方应就工期延误处理建议进行协商，并达成一致意见；（5）如协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。8.2工期延误处理措施（1）延长工期：经双方协商一致，可延长合同工期，并相应调整合同价格；（2）追加费用：因工期延误导致的额外费用，由责任方承担；（3）违约责任：如因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担违约责任；（4）其他措施：根据实际情况，可采取其他补救措施。第九条工期验收9.1工期验收标准（1）工程质量符合国家及行业标准；（2）工程进度达到合同约定的要求；（3）工程安全、环保、文明施工等符合相关要求。9.2工期验收程序（1）承包方完成工程后，应向监理方提交验收申请；（2）监理方在收到验收申请后，应在3个工作日内组织验收；（3）验收合格后，监理方出具验收报告，并通知承包方；（4）验收不合格的，承包方应在监理方提出整改要求后，及时整改并重新验收。第十条工期变更10.1工期变更原因（1）因设计变更、工程量增加或减少等原因导致的工期变更；（2）因不可抗力或非承包方原因导致的工期变更；（3）因施工条件变化导致的工期变更；（4）其他经双方协商确定的工期变更原因。10.2工期变更程序（1）承包方在发生工期变更原因后，应立即向监理方报告；（2）监理方在收到报告后，应在3个工作日内进行调查核实；（3）监理方应根据调查结果，提出工期变更建议；（4）双方应就工期变更建议进行协商，并达成一致意见；（5）如协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。第十一条工期延误索赔处理11.1工期延误索赔处理程序（1）承包方在发生工期延误后，应立即向监理方提交索赔申请；（2）监理方在收到索赔申请后，应在3个工作日内进行调查核实；（3）监理方应根据调查结果，提出索赔处理建议；（4）双方应就索赔处理建议进行协商，并达成一致意见；（5）如协商不成，可提交仲裁机构或人民法院裁决。11.2工期延误索赔处理结果（1）如经协商一致，监理方应在15个工作日内出具索赔处理决定书；（2）如协商不成，仲裁机构或人民法院应在收到仲裁或诉讼申请之日起60日内作出裁决；（3）裁决结果为最终决定，双方应予以执行。第十二条合同终止及工期处理12.1合同终止原因（1）合同约定的工期届满；（2）因承包方原因导致合同解除；（3）因发包方原因导致合同解除；（4）其他经双方协商一致终止合同的原因。12.2工期处理（1）合同终止后，承包方应按照合同约定完成剩余工程；（2）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款；（3）合同终止后，监理方应出具工程验收报告。第十三条合同违约及处理13.1合同违约情形（1）承包方未按合同约定履行工程义务；（2）发包方未按合同约定支付工程款；（3）监理方未按合同约定履行监理义务；（4）其他违反合同约定的情况。13.2合同违约处理（1）违约方应在违约行为发生后15个工作日内采取补救措施；（2）违约方未采取补救措施或补救措施不力的，另一方有权要求违约方承担违约责任；（3）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十四条合同解除及处理14.1合同解除原因（1）合同约定的解除条件成就；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致解除合同。14.2合同解除处理（1）合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款；（2）合同解除后，承包方应按照合同约定完成剩余工程；（3）合同解除后，监理方应出具工程验收报告。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及范围1.1第三方定义1.2第三方范围（1）监理机构：负责对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的第三方机构；（2）审计机构：负责对合同履行情况进行审计的第三方机构；（3）检测机构：负责对工程质量进行检测的第三方机构；（4）评估机构：负责对工程价值进行评估的第三方机构；（5）其他经双方同意介入的第三方。第二条第三方介入程序2.1介入申请（1）甲方或乙方在认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请；（2）申请应明确介入第三方类型、介入原因及预期目标。2.2介入同意（1）对方收到介入申请后，应在5个工作日内回复是否同意介入；（2）双方同意介入后，应签订第三方介入协议。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因导致的损失，由第三方自行承