版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年新能源电站三通一平合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.三通一平内容3.1供水3.1.1供水方式3.1.2供水质量3.1.3供水设施3.2供电3.2.1供电方式3.2.2供电质量3.2.3供电设施3.3通讯3.3.1通讯方式3.3.2通讯设施3.4排水3.4.1排水方式3.4.2排水设施3.5平整3.5.1平整范围3.5.2平整标准3.5.3平整措施4.三通一平实施进度4.1施工准备4.2施工实施4.3施工验收5.质量要求5.1供水质量要求5.2供电质量要求5.3通讯质量要求5.4排水质量要求5.5平整质量要求6.投资估算6.1三通一平投资估算6.2其他相关费用7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件8.风险承担8.1自然灾害风险8.2技术风险8.3政策风险8.4其他风险9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止效力14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:___________甲方地址:___________甲方法定代表人:___________甲方联系方式:___________1.2乙方基本信息乙方名称:___________乙方地址:___________乙方法定代表人:___________乙方联系方式:___________2.项目概况2.1项目名称项目名称:___________2.2项目地点项目地点:___________2.3项目规模项目规模:___________(单位:MW)2.4项目投资项目总投资:___________(单位:万元)2.5项目工期项目工期:___________(单位:月)3.三通一平内容3.1供水3.1.1供水方式供水方式:采用管道供水3.1.2供水质量供水质量:符合国家标准3.1.3供水设施供水设施:包括水源井、水泵、管道、水表等3.2供电3.2.1供电方式供电方式:采用高压供电3.2.2供电质量供电质量:符合国家标准3.2.3供电设施供电设施:包括变压器、配电箱、电缆、电表等3.3通讯3.3.1通讯方式通讯方式:采用光纤通讯3.3.2通讯设施通讯设施:包括光缆、通讯设备等3.4排水3.4.1排水方式排水方式:采用管道排水3.4.2排水设施排水设施:包括排水管道、检查井等3.5平整3.5.1平整范围平整范围:项目用地范围3.5.2平整标准平整标准:符合国家相关标准3.5.3平整措施平整措施:采用机械平整、人工辅助平整等方式4.三通一平实施进度4.1施工准备施工准备:包括设计、施工方案编制、设备采购、人员组织等4.2施工实施施工实施:按照施工进度计划进行,确保工程质量和安全4.3施工验收施工验收:按照国家相关标准进行,验收合格后方可投入使用5.质量要求5.1供水质量要求供水质量要求:满足项目用水需求,符合国家标准5.2供电质量要求供电质量要求:电压稳定,频率准确,满足项目用电需求5.3通讯质量要求通讯质量要求:信号稳定,传输速率符合要求5.4排水质量要求排水质量要求:排水畅通,无污染5.5平整质量要求平整质量要求:地面平整,无高低不平现象6.投资估算6.1三通一平投资估算三通一平投资估算:___________(单位:万元)6.2其他相关费用其他相关费用:___________(单位:万元)8.风险承担8.1自然灾害风险甲方承担因自然灾害导致的三通一平工程损坏或延误的风险,乙方负责提供必要的应急措施和保险。8.2技术风险乙方承担因技术原因导致的三通一平工程问题,包括但不限于设计缺陷、材料质量等,甲方应提供技术指导和必要的支持。8.3政策风险因国家政策调整导致的三通一平工程相关费用变化,由双方协商解决,原则上按照合同签订时的政策执行。8.4其他风险双方应共同承担其他不可预见的风险,如市场价格波动、社会稳定等,并协商制定相应的应对措施。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构:___________仲裁委员会9.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》和___________仲裁委员会的仲裁规则执行。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件(1)一方严重违约;(2)发生不可抗力事件,且合同无法履行;(3)经双方协商一致。10.3合同解除程序合同解除应书面通知对方,并按照法律规定和双方约定办理相关手续。11.违约责任11.1甲方违约责任甲方如未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。11.2乙方违约责任乙方如未按时完成三通一平工程,应向甲方支付_____%的违约金。如因乙方原因导致工程不符合质量要求,乙方应负责返工或赔偿损失。12.合同变更12.1合同变更条件合同内容如有变更,双方应协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.2合同变更程序变更协议应经双方签字盖章后生效,作为合同不可分割的组成部分。12.3合同变更效力变更协议具有与原合同同等法律效力。13.合同终止13.1合同终止条件合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时,合同终止。13.2合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。13.3合同终止效力合同终止后,双方权利义务终止,但法律、法规另有规定的除外。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于设计文件、施工图纸、设备清单、验收报告等。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同份数本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同自___________年___________月___________日起生效。甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于工程监理、设计单位、施工监理、设备供应商、技术服务提供者、评估机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量和效率,降低风险,保障各方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应的合作协议或服务合同。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任其职责范围。17.第三方职责17.1第三方职责范围第三方的职责范围包括但不限于:(1)对工程进行监理,确保工程质量符合合同要求;(2)对施工进度进行监督,确保工程按期完成;(3)对设备、材料进行检验,确保其符合国家标准;(4)提供技术服务,解决施工过程中出现的技术难题;(5)对工程进行评估,提出改进建议。17.2第三方权利第三方的权利包括但不限于:(1)要求甲方和乙方提供必要的资料和条件;(2)对甲方和乙方的工作进行监督和指导;(3)对不符合合同要求的行为提出整改意见。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中“责任限额”是指第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同目标未能实现,应当承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定(1)第三方介入的领域和深度;(2)第三方在行业内的资质和声誉;(3)第三方可能承担的风险程度;(4)合同总金额。18.3责任限额执行第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同目标未能实现,其赔偿金额不超过约定的责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分(1)甲方责任:提供必要的工程条件,配合第三方工作,承担因自身原因导致的损失。(2)乙方责任:按照合同要求施工,确保工程质量,承担因自身原因导致的损失。(3)第三方责任:按照合作协议或服务合同履行职责,承担因自身原因导致的损失。19.2义务划分(1)甲方义务:及时支付第三方费用,提供必要的信息和协助。(2)乙方义务:与第三方保持良好沟通,提供必要的施工条件和协助。(3)第三方义务:按照合同要求提供服务,保证服务质量。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序如需变更第三方介入内容,甲乙双方应共同协商,并签订变更协议。20.2变更效力变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,按照本合同第9条“争议解决”条款执行。21.2争议解决机构争议解决机构:___________仲裁委员会22.第三方介入的合同解除22.1解除条件如第三方严重违约或不符合合同要求,甲乙双方有权解除与第三方的合作协议或服务合同。22.2解除程序解除合同应书面通知第三方,并按照合作协议或服务合同的相关规定办理手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、效益分析等内容。说明:此报告用于证明项目可行性和投资合理性。2.设计文件详细要求:包含施工图纸、设计说明书、工程量清单、材料清单等。说明:设计文件是施工和验收的重要依据。3.施工方案详细要求:包含施工组织设计、施工进度计划、施工质量保证措施等。说明:施工方案用于指导施工过程中的各项工作。4.设备清单详细要求:包含设备名称、型号、规格、数量、技术参数等。说明:设备清单用于明确设备采购和安装要求。5.材料清单详细要求:包含材料名称、规格、型号、数量、质量要求等。说明:材料清单用于明确材料采购和质量控制要求。6.施工合同详细要求:包含工程范围、质量要求、工期要求、付款方式、违约责任等。说明:施工合同是甲乙双方在施工过程中的权利和义务约定。7.三方协议详细要求:包含甲乙双方与第三方之间的合作内容、权利义务、责任划分等。说明:三方协议用于明确甲乙双方与第三方之间的合作关系。8.验收报告详细要求:包含验收时间、验收人员、验收结果、验收结论等。说明:验收报告用于证明工程符合合同要求。9.质量检测报告详细要求:包含检测项目、检测方法、检测结果、检测结论等。说明:质量检测报告用于证明工程质量符合国家标准。10.工程结算报告详细要求:包含工程量清单、材料价格、人工费用、机械费用、其他费用等。说明:工程结算报告用于明确工程结算金额。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定(1)未按时支付款项:应向乙方支付_____%的违约金。(2)未提供必要条件:承担因自身原因导致的损失。(3)未履行合同约定:承担相应的违约责任。示例:甲方未按合同约定支付工程进度款,应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定(1)未按时完成工程:应向甲方支付_____%的违约金。(2)工程质量不合格:承担返工或赔偿损失。(3)未履行合同约定:承担相应的违约责任。示例:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金。3.第三方违约行为及责任认定(1)未按时完成工作:按合同约定承担违约责任。(2)服务质量不合格:承担返工或赔偿损失。(3)未履行合同约定:承担相应的违约责任。示例:第三方未按合同约定完成监理工作,应向甲乙双方承担违约责任。全文完。2024年新能源电站三通一平合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.2行业标准与规范1.3政策文件与通知2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质4.三通一平内容4.1通水4.1.1通水范围4.1.2通水要求4.1.3通水时间4.2通电4.2.1通电范围4.2.2通电要求4.2.3通电时间4.3通道路4.3.1通道路范围4.3.2通道路要求4.3.3通道路时间4.4平整土地4.4.1土地平整范围4.4.2土地平整要求4.4.3土地平整时间5.工程进度与节点5.1工程进度安排5.2工程节点要求6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量整改7.工程费用7.1工程费用构成7.2工程费用结算7.3工程费用变更8.工程款支付8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1国家相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国电力法》1.1.3《中华人民共和国土地管理法》1.2行业标准与规范1.2.1国家能源局发布的《风电场工程验收规范》1.2.2国家电网公司发布的《电力设施建设与改造技术规范》1.3政策文件与通知1.3.1国家能源局发布的《关于促进新能源产业发展的若干政策》1.3.2当地政府关于新能源项目建设的专项支持政策2.合同双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1名称:新能源开发有限公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:人民币伍仟万元整2.1.4注册地址:省市区路号2.2乙方基本信息2.2.1名称:工程管理有限公司2.2.2法定代表人:2.2.3注册资本:人民币壹仟万元整2.2.4注册地址:省市区路号3.项目概况3.1项目名称:新能源电站项目3.2项目地点:省市县镇村3.3项目规模:装机容量兆瓦3.4项目性质:风力发电4.三通一平内容4.1通水4.1.1通水范围:项目用地内所有区域4.1.2通水要求:满足生产、生活用水需求,水质达到国家标准4.1.3通水时间:合同签订后个月内完成4.2通电4.2.1通电范围:项目用地内所有区域4.2.2通电要求:满足生产、生活用电需求,电压稳定,频率合格4.2.3通电时间:合同签订后个月内完成4.3通道路4.3.1通道路范围:项目用地内主要出入口4.3.2通道路要求:满足工程运输、人员出入需求,路面平整,宽度满足标准4.3.3通道路时间:合同签订后个月内完成4.4平整土地4.4.1土地平整范围:项目用地内所有区域4.4.2土地平整要求:满足工程建设需求,地面坡度不超过度4.4.3土地平整时间:合同签订后个月内完成5.工程进度与节点5.1工程进度安排:根据项目实际情况制定详细进度计划,并经双方确认5.2工程节点要求:每个节点前需完成相关准备工作,确保工程顺利进行6.工程质量要求6.1质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准与规范6.2质量检验:按照国家相关法律法规、行业标准与规范进行质量检验6.3质量整改:发现质量问题,及时整改,确保工程质量合格8.工程费用8.1工程费用构成8.1.1工程直接费用8.1.2工程间接费用8.1.3材料费8.1.4人工费8.1.5施工机械使用费8.1.6其他直接费用8.2工程费用结算8.2.1结算方式:按工程进度分期结算8.2.2结算依据:合同约定、工程量清单、验收报告等8.2.3结算时间:每完成一个节点工程后日内提交结算申请8.3工程费用变更8.3.1变更原因:设计变更、工程量增减、政策调整等8.3.2变更程序:由双方协商一致,并签订变更协议9.工程款支付9.1支付方式:银行转账9.2支付时间:根据结算结果,在日内支付9.3支付条件:工程验收合格,且无争议款项10.工程验收10.1验收标准:符合国家相关法律法规、行业标准与规范10.2验收程序10.2.1验收申请:工程完工后日内,乙方向甲方提出验收申请10.2.2验收组织:由甲方组织相关专家和人员组成验收组10.2.3验收内容:工程实体质量、技术文件、资料等10.3验收不合格处理10.3.1不合格项整改:由乙方负责整改,直至合格10.3.2重新验收:整改完成后,乙方重新申请验收11.争议解决11.1争议解决方式:协商解决11.2争议解决机构:若协商不成,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决期限:自争议发生之日起日内12.违约责任12.1违约情形:未按合同约定完成工程、质量不合格、逾期付款等12.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:根据实际情况,违约赔偿金额由双方协商确定13.合同解除13.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行、双方协商一致解除等13.2合同解除程序:提前日书面通知对方,并达成解除协议13.3合同解除后的处理:双方应妥善处理合同解除后的善后事宜14.其他约定14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.3合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力14.4合同附件:包括但不限于工程量清单、技术规范、验收报告等第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定需求而引入的,不属于甲乙双方的独立第三方实体或个人。1.2第三方介入范围包括但不限于:设计、监理、审计、评估、咨询、施工等环节。2.第三方资质要求2.1第三方应具备相应的资质证书和行业认可的专业能力。2.2第三方资质证书应包括但不限于:营业执照、专业许可证、资质等级证书等。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额由双方协商确定,并在合同中明确。3.2责任限额包括但不限于:因第三方原因导致的工程质量问题、工程进度延误、经济损失等。3.3责任限额应在合同中具体列出,并明确计算方法和赔偿标准。4.第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应共同对第三方进行审查和确认。4.2甲乙双方应与第三方签订相关合作协议,明确各方的权利、义务和责任。4.3第三方介入后,甲乙双方应共同监督第三方的履约情况。5.第三方权利与义务5.1第三方权利:5.1.1第三方有权根据合同约定和实际工作情况,独立开展相关工作。5.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持和配合。5.1.3第三方有权获得合同约定的报酬。5.2第三方义务:5.2.1第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准与规范。5.2.2第三方应按照合同约定的时间、质量、进度要求完成相关工作。5.2.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:6.1.1第三方应服从甲方的管理,接受甲方的监督。6.1.2第三方应按照甲方的要求,及时向甲方报告工作进展情况。6.1.3第三方与甲方之间的争议,应由双方协商解决。6.2第三方与乙方的关系:6.2.1第三方应服从乙方的管理,接受乙方的监督。6.2.2第三方应按照乙方的要求,及时向乙方报告工作进展情况。6.2.3第三方与乙方之间的争议,应由双方协商解决。6.3第三方与甲乙双方的关系:6.3.1第三方应同时服从甲乙双方的管理和监督。6.3.2第三方与甲乙双方之间的争议,应由甲乙双方协商解决。7.第三方介入后的合同变更7.1若第三方介入导致合同内容发生变化,甲乙双方应及时协商,并签订补充协议。7.2补充协议应明确变更后的合同内容,包括但不限于:工作范围、责任、权利、义务等。8.第三方介入后的合同解除8.1若第三方介入导致合同无法履行,甲乙双方可协商解除合同。8.2合同解除后,甲乙双方应根据合同约定,处理相关善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等。说明:作为项目决策的重要依据,需在合同签订前提交。2.项目用地红线图要求:标明项目用地范围、界限、地形地貌等。说明:用于明确项目用地范围,确保工程顺利实施。3.项目设计文件要求:包括总平面图、施工图、设备选型等。说明:设计文件是指导施工的重要依据,需符合国家相关标准。4.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明:施工组织设计是确保工程顺利实施的关键,需在合同签订前提交。5.工程量清单要求:详细列明工程项目的工程量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,需在合同签订前确定。6.验收报告要求:包括工程质量、进度、安全等方面的验收结果。说明:验收报告是工程完工后的重要文件,需在验收合格后提交。7.施工日志要求:记录施工过程中的重要事项,包括天气、材料、人员等。8.工程结算报告要求:包括工程结算依据、结算金额、付款时间等。说明:工程结算报告是工程款支付的重要依据,需在工程完工后提交。9.争议解决协议要求:包括争议解决方式、机构、期限等。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约:未按时支付工程款未按时提供施工图纸未按时完成用地审批1.2乙方违约:未按时完成工程工程质量不符合约定逾期交付验收报告2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:未按时支付工程款:按逾期付款金额的%支付违约金未按时提供施工图纸:每逾期一天,向乙方支付元违约金未按时完成用地审批:每逾期一天,向乙方支付元违约金2.2乙方违约责任:未按时完成工程:每逾期一天,向甲方支付元违约金工程质量不符合约定:乙方负责返工或修复,直至合格逾期交付验收报告:每逾期一天,向甲方支付元违约金示例说明:1.甲方未按时支付工程款,逾期天,应向乙方支付违约金元。2.乙方未按时完成工程,逾期天,应向甲方支付违约金元。3.工程质量不符合约定,乙方负责返工,直至达到合同约定的质量标准。全文完。2024年新能源电站三通一平合同范本2本合同目录一览1.合同签订1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期和地点1.3合同生效日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程进度要求4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工人员资质要求4.3施工现场管理4.4施工安全与环境保护5.工程设计5.1设计要求5.2设计变更程序5.3设计图纸交付6.材料设备采购6.1材料设备采购原则6.2材料设备质量要求6.3材料设备供应进度7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.付款方式及进度8.1付款方式8.2付款进度8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.合同附件13.1附件一:项目基本情况13.2附件二:工程量清单13.3附件三:图纸及技术文件13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同附件效力14.3合同生效条件14.4合同解释与适用法律第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1发包方名称:____________________1.2发包方地址:____________________1.3发包方法定代表人:____________________1.4承包方名称:____________________1.5承包方地址:____________________1.6承包方法定代表人:____________________1.7合同签订日期:____年____月____日1.8合同签订地点:____________________第二条项目概述2.1项目名称:2024年新能源电站项目2.2项目地点:____________________2.3项目规模:总装机容量____万千瓦2.4项目投资:____亿元人民币第三条工程范围及内容3.1工程范围:包括电站主体建筑、配套设施、设备安装及调试等3.2工程内容:3.1.1主体建筑:包括厂房、办公楼、配电室等3.1.2配套设施:包括道路、给排水、供电、通讯等3.1.3设备安装:包括发电机、变压器、电缆等3.1.4调试:包括设备调试、系统调试等3.3工程进度要求:3.3.1土建工程:____个月内完成3.3.2设备安装:____个月内完成3.3.3调试:____个月内完成第四条施工组织与管理4.1施工组织机构:4.1.1发包方:项目经理部4.1.2承包方:项目部4.2施工人员资质要求:4.2.1项目经理:具备一级注册建造师资格4.2.2技术负责人:具备二级注册建造师资格4.2.3施工员:具备相应岗位资格证书4.3施工现场管理:4.3.1严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工4.3.2建立健全施工现场管理制度4.3.3加强施工现场安全管理4.4施工安全与环境保护:4.4.1严格执行施工安全操作规程4.4.2加强施工现场环境保护,防止污染第五条工程设计5.1设计要求:5.1.1设计单位:____________________5.1.2设计依据:国家相关法律法规、行业标准、合同约定等5.1.3设计深度:满足施工及验收要求5.2设计变更程序:5.2.1设计变更需经双方协商一致5.2.2设计变更文件需经设计单位确认5.2.3设计变更费用由责任方承担5.3设计图纸交付:5.3.1设计图纸应在合同签订后____个月内交付5.3.2设计图纸需满足施工要求第六条材料设备采购6.1材料设备采购原则:6.1.1符合国家相关法律法规和行业标准6.1.2优先选择优质、环保、节能的材料设备6.1.3采购价格合理6.2材料设备质量要求:6.2.1材料设备符合国家标准、行业标准及合同约定6.2.2材料设备质量合格证、检验报告齐全6.2.3材料设备包装完好6.3材料设备供应进度:6.3.1材料设备供应进度应符合施工进度要求6.3.2供应方应保证材料设备的及时供应第七条工程验收7.1验收标准:7.1.1严格按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行验收7.1.2验收合格标准:工程符合设计要求,质量合格,功能齐全,安全可靠7.2验收程序:7.2.1发包方组织验收小组,负责工程验收工作7.2.2验收小组对工程进行现场检查,对工程质量、进度、安全等方面进行全面验收7.2.3验收合格后,双方签字确认7.3验收结果处理:7.3.1验收不合格的工程,承包方应在规定时间内整改7.3.2整改后重新进行验收7.3.3验收合格后,双方签署验收报告”第八条付款方式及进度8.1付款方式:8.1.1预付款:合同签订后____个工作日内,承包方提交相关资料,发包方支付合同总价的____%作为预付款。8.1.2进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点如下:8.1.2.1土建工程完成总工程量____%后支付合同总价的____%;8.1.2.2设备安装完成总工程量____%后支付合同总价的____%;8.1.2.3调试完成总工程量____%后支付合同总价的____%;8.1.3竣工验收合格后支付合同总价的____%;8.1.4保修期满无质量问题后支付合同总价的____%。8.2付款条件:8.2.1承包方提交完整、真实的工程进度报表及验收资料;8.2.2发包方对工程进度及质量进行审核无误;8.2.3符合国家有关税收政策要求。第九条违约责任9.1违约情形:9.1.1承包方未按合同约定完成工程;9.1.2承包方施工过程中出现重大质量事故;9.1.3承包方未按合同约定履行保修义务;9.1.4发包方未按合同约定支付款项;9.2违约责任承担:9.2.1承包方违约,发包方有权要求承包方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;9.2.2发包方违约,承包方有权要求发包方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;9.3违约赔偿计算:9.3.1违约金按合同总价的____%计算;9.3.2赔偿损失按实际损失计算。第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决合同争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;10.2争议解决程序:10.2.1争议发生后,双方应在____个工作日内提出书面协商请求;10.2.2协商期间,双方应保持工程进度,不得影响工程正常进行;10.2.3协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1解除条件:11.1.1发包方在合同履行过程中出现严重违约行为;11.1.2承包方在合同履行过程中出现严重违约行为;11.2解除程序:11.2.1任何一方提出解除合同,应提前____个工作日书面通知对方;11.2.2收到解除合同通知后,双方应在____个工作日内召开会议,协商解除合同的具体事宜;11.3解除后果:11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定进行结算;11.3.2合同解除不影响双方在合同履行过程中已发生的权利和义务。第十二条合同终止12.1终止条件:12.1.1合同约定的工程全部完成;12.1.2合同约定的保修期届满;12.2终止程序:12.2.1双方应按照合同约定进行工程验收;12.2.2验收合格后,双方签署合同终止确认书;12.3终止后果:12.3.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算;12.3.2合同终止不影响双方在合同履行过程中已发生的权利和义务。第十三条合同附件13.1附件一:项目基本情况13.2附件二:工程量清单13.3附件三:图纸及技术文件13.4附件四:其他相关文件第十四条其他约定事项14.1通知与送达:14.1.1任何通知、文件或要求,应通过书面形式发送至对方指定的地址;14.1.2通知送达日期以邮件投递或快递签收日期为准;14.2合同附件效力:14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力;14.2.2合同附件与本合同不一致的,以本合同为准;14.3合同生效条件:14.3.1双方代表签字或盖章后,合同生效;14.3.2合同生效日期为合同签订日期;14.4合同解释与适用法律:14.4.1合同解释以本合同为准;14.4.2本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程设计、设备采购、工程监理、项目管理、财务审计、法律咨询等。第十六条第三方介入的引入程序16.1引入程序:甲乙双方同意引入第三方,应提前____个工作日书面通知对方,并明确第三方的职责、权利和义务。16.2通知内容:通知应包括第三方的名称、住所、法定代表人、联系方式、服务内容、收费标准等信息。第十七条第三方与甲乙双方的关系17.1第三方与甲乙双方之间的关系是独立的,第三方不是合同的一方当事人,但其在履行合同过程中应遵守合同约定。17.2第三方不得与甲乙双方中的任何一方存在利益冲突。第十八条第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和收费标准确定。18.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在提供服务前由第三方出具承诺书。18.3第三方的责任限额不得超过合同总价的____%,超过部分由甲乙双方承担。第十九条第三方的权利19.1第三方有权根据合同约定收取服务费用;19.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其服务;19.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。第二十条第三方的义务20.1第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成其服务;20.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密;20.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准。第二十一条第三方介入的费用承担21.1第三方的服务费用由甲乙双方按照合同约定承担;21.2第三方介入产生的其他费用,如交通费、住宿费等,由第三方自行承担。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决;22.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 济南开发商合同范例
- 摄影签约合同范例
- 2024年税务优化方案设计与实施合同3篇
- 江苏省南京市六校联合体2024-2025学年高三上学期10月联合调研历史试题(解析版)
- 2024高考生物一轮复习第九单元生物与环境第33讲生态环境的保护学案新人教版
- 2024秋高中数学第一章常用逻辑用语1.1.2四种命题课时作业含解析新人教A版选修2-1
- 职业能力提升与终身学习规划
- 2024年度虚拟现实技术合同标的详细规定3篇
- 歌厅股权转让合同范例
- 成人用品购销合同范例
- 辽宁省医疗纠纷预防与处理办法
- 2023年河南省高中学业水平考试政治试卷真题(含答案详解)
- SEER数据库的申请及数据提取方法与流程
- 湖北省新中考语文现代文阅读技巧讲解与备考
- 幼儿园故事课件:《胸有成竹》
- (完整版)康复科管理制度
- 深度千分尺校准记录表
- GB/T 10000-2023中国成年人人体尺寸
- 电工安全用具课件
- 北师大版四年级数学上册《不确定性》评课稿
- 模板销售合同模板
评论
0/150
提交评论